工程劳务分包合同

2022-03-23 来源:其他范文收藏下载本文

推荐第1篇:工程劳务分包合同

工程承包合同

发包方:(甲方) 承包方:(乙方)依照>,>及其有关法律、行政法规,在公平,公正,自愿,诚信的原则,双方协商一致签定本合同,严格遵守。

第一条:承包人承包范围

项目名称:

第二条:承包方式及工作内容:

(一)承包方式:包工及全部小型材料、机具,大型机械、脚手架的拆装小型维修等。

1.小型材料及用品包括:安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、铁丝、元钉、胶带、砼振捣机械等。

2.机械:(不含塔吊、搅拌机、施工电梯);钢筋制作机械:调直机、对焊机、切断机、弯曲机、弯箍机、元16以上钢筋电渣压力焊机、切断机、套丝机)。木工机械。

3.小型工具:①钢筋工具:大剪、卡具等;②木工工具:电锯、手锤、电钻、撬杠、手工具、铅笔、卷尺等;③瓦工工具:大铣、刮尺、灰条、灰铲、灰槽、刨锛、瓦刀、电锤、钻头、吹风机等所有的手头工具。

(二)承包内容:

1.施工图纸范围内全部工程:基础、主体结构、室内(门窗以内)抹灰(除顶棚抹灰外)、屋顶女儿墙压顶抹灰工程,从垫层开始到工程验收的全部工程内容,如图纸内设计变更减少也不扣除相应费用。含阳台栏板、造型、线条、二次结构、预制构件等,包括:砼垫层、防水找平层保护层、基础及基础以上钢筋、砼、模板、二次结构填充墙砌体、砼、模板钢筋施工、楼地面、内装饰、屋面工程(除防水层)、伸缩缝等,直至工程验收的要求及合理保修期的工作,不包括(土方开挖、室内外回填、破桩、碎石垫层碾压、降水、门窗、油漆涂料及腻子、墙地砖贴铺、安装、防水工程)工程。

2.具体范围:①包括所有现浇基础、主体结、钢筋制安(包括钢筋各种焊接和连接)、模板安装与拆除及整理堆放、混凝土施工及养护。②包括所有填充墙砌体及砖砌体的施工二次结构植筋人工及机械(不含植筋胶)等。③主体装饰结构施工阶段内内外脚手架搭拆及现场内的水平、垂直运输。④基础垫层、找平层和保护层、止水带安装。⑤基础及主体施工阶段的图纸交叉零星其他工程预埋件的制安与洞口预留;6装饰工程室内抹灰(天棚除外)、楼地面(不包括墙地砖)、室外防水墙面抹灰、屋面工程。⑥大型机具、脚手架、维护(不含材料)的拆安。

8.室外施工施工封闭等。

3.安全文明施工:达市级安全文明施工标准。本阶段内施工场地所有安全防护设

施及楼内外安全通道搭设、四口五临边的搭设、各种防护棚、操作棚的搭设,以及文明施工现场所悬挂的标牌、材料、周转材料、机械设备的整齐合理堆放、围护、楼层内及现场日常的清理打扫等。

4.包括起吊机械设备拆除(发包方负责试运行),包括塔吊司机的费用。

5.承包方现场所有施工人员工伤保险。

6.与安装队、及其他工种的协调配合

7.钢材、周转性材料、模板、机具卸车人工费用。如实际情况需机械由发包方负

责机械。

8.包括冬雨季施工人工降效费(如雨季防洪、雨后清理积水、冬季清扫积雪等

第三条:工程质量:(依据山西省建筑工程质量验收标准)

工程质量标准:合格(模板工程达到优良标准);

第四条:施工工期

本合同约定的施工内容自主体部分年工。整体工程年月日竣工;若因发包人原因和不可抗拒的自然灾害造致使本合同约 定工期未能完成,承包人不承担任何责任。(如提前完成奖励5000元,如达

2 不到合同工期要求,扣除合同平米单价2元//m)

第五条:承包价格

以承包内容建筑面积平方米单价计价:按建筑面积:/m2计算。单价不含税金。建筑面积执行建设部发布的国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005.

第六条: 付款方式:按完成合格工程形象进度80%支付;全部工程交验合格

后,发包方施工技术人员按合同要求及质量情况签署意见报负责人复核签字报

财务(扣除维修金 2%)支付余额。

第七条:发包方责任和义务

1.协调开工前三通一平工作.施工过程中的水电供应。

2.按合同约定及时支付工程款。

3.保证施工中所需材料、构件、周转性材料的及时供应,做好材料取样、送样、

配合比及原材料出厂证明收集工作。

4.负责组织隐蔽工程验收,基础及主体工程的中间验收与签证资料填写。

5.做好技术,质量,安全方面及图纸与建设方沟通交底,以避免承包人由此而引起

的返工和窝工,应积极主动的配合,承担因发包人原因造成损失和费用。

6.全面协调施工中与其它单位配合工作,有权监督各施工中的质量,进度,安全等工

作。

7.负责施工期安全及文明施工的(部分材料用具)供应。

第八条:承包方的义务和责任

1.组织足够熟练技术工人进行施工,按照本合同第四条的约定时间,完成本合同第一

条规定全部工作内容.(不得雇佣童工、及60岁以上有疾病及犯罪人员)

2.项目负责人、项目技术负责人、特殊工种人员必须常驻工地,并持证上岗。未经发包人同意不得随便更换人员,如承包方人员不听发包方的指挥或合理要求,违

纪违规行为情节严重的,发包方有权责令承包方将其辞退。

3.严格按施工图纸和现行施工验收规范进行施工.每完成一项工作,均应报发包人现

场质检人员验收,合格后方可进行下一道工作。承担因自身原因造成损失和费用。

4.听从发包方管理人员和主管部门,监督,指挥,服从管理,配合检查,执行处理意见.5 .配备能胜任该工程工作的技术人员,负责该工程的日常施工工作(工程定位、测量放线、质量自检、整理等)。

6.认真组织施工、精细编制施工进度、质量保证措施、施工安全措施、施工技术方案、节约措施,主要施工技术指标统计。严格执行技术方案及措施、确保工程质

量。

7.提供材料的使用计划,各种材料在使用7天前向发包方提出书面材料用量计划。报发包方现场管理人员签字确认。

8.编制现场文明施工措施,加强文明施工管理。保证道路畅通,并按规定悬挂文明施工图片,合理利用施工现场场地 堆放材料,施工期间的水电管线架设,或因实

际需要改动架设,现场道路的日常维护。负责施工现场的清理干净;材料、工具

整齐堆放等。生产区及生活区无长明灯、长流水生活垃圾及时清运。负责有关

部门检查前的文明施工工作,达到文明施工标准。如达不到文明施工标准,承担

自身造成的各项罚款。

9.严格安全管理,明确事故责任,确保安全使用,杜绝事故发生。负责购买人身事故保险(如拒缴有建设单位扣缴),如发生安全事故,承担一切责任。

10 .做好各种资料现场收集。砂浆、砼试件制作,钢筋及其他试件的现场采样。做好施工前各工种图纸会审,隐蔽工程报验前工作。、

11.分部、分项、隐蔽工程自检合格后,经建设、监理、发包方检验合格后,方可进行下一道工序。

12.因自身原因造成的工程质量不合格所发生的一切损失及费用。并赔偿发包方的材料及其他费用。

13.人为造成的材料及半成品损坏,按实际价格从预付款项扣除。

14 .所有施工现场人员回家或外出,必须自动打开行李,经发包方管理人员检查后方可外出。

15.施工现场不许有大小便,否则按划分的区域罚款500-1000元,并负责清理干净。

16.乙方不得将工程转包,如转包。发包方有权中止合同,并绝付前期工程款项。 17 .施工现场临时用电,应严格执行安全用电操作规程,负责本单位职工用电临时安装的材料、合理采用用电器具。确保用电安全。

18.承包方严格做到“厉行节约、杜绝浪费”。场地必须清理干净、能利用的充分利用(如落地灰随时清理利用。砂浆每班必须用完,落地砼及时清理到指定地点备用),做到工完场清。否则按材料价格的5倍进行处罚。钢筋及工具性材料精细计算,

合理利用,根据实际进行下料。在合理情况下的节约给予奖励。

19.分部工程完工后,机具及材料要及时整理、规方成垛,做到工完场洁;负责已完工程交工前的保护,并承担其费用。

20.文明施工工地严禁打架斗殴,如发现一次罚款1000-5000元

21.施工材料按预算量领用,如超出预算视情况扣除当期预支付工程款。

第九条;设计变更

只计取形成建筑面积的部分。停水、停电、机械故障等原因引起的停工,发生的费用有承包方承担,发包方不承担任何费用。设计变更双方按市场价商谈。图纸外发包方要求承包方的零星用工元/工日。

第十条:未尽事宜,双方本着公正、客观、相互尊重、相互理解、相互支持的原则具体协商。

第十一条:本合同一式肆份,双方各式贰份。签字加章后生效

发包方: (公章)

负责人:(签字)

年月日

承包方: (公章)负责人:(签字)年月日

推荐第2篇:劳务分包工程合同

发包人:

承包人:

经双方协商甲方将 工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任,本着互惠互利的原则,订立如下协议,供双方共同执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、分包内容:主体承建(从基础到屋面封顶)。

四、工程施工单价: 元/㎡(按图纸确定的总平方)。

五、工程款的支付:主体封顶付40%,余款工程验收交给镇政府时结清。

六、工程质量:符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。

七、工程安全:施工过程中做好安全防护工作,如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。

八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位,并经甲方多次督促后还没做到位,甲方有权对乙方进行经济处罚,无需乙方签字确认。

双方责任

甲方责任:

1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。

2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。

3、及时对隐蔽工程进行验收,以确保不影响乙方下道工序的施工。

4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育,认真落实安全生产的各项规章制度。

乙方责任:

1、严把质量关,由于质量问题而造成的工期延误,材料浪费等损失由乙方承担。

2、按时发放工人工资,不得因发放不及时而造成停工损失,其后果由乙方自己承担。

3、认真搞好安全生产文明施工,乙方自带安全帽,在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。

补充条款:

1、如果因乙方的原因,不能按进度计划完成,甲方有权找别的工人做点工,并按100元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做,其所付出的费用和工程款由乙方付。

2、乙方不得在工地打架闹事,如果发生一次罚5000元,直接从工程款中扣除。

3、乙方交保证金伍仟元整,基础上来后返还。

本合同一式贰份,签字生效。

甲方代表: 乙方代表:

年 月 日

推荐第3篇:工程劳务分包合同

模板工程劳务分包合同

甲 方:

乙 方:

甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,签订本合同,以便双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:三区B8#、B9#、B10#楼

2、工程地点:三区

二、承包内容

1、模板工程:所有模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工;结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

2、外脚手架(含龙门架操作平台)工程:包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆安全网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

三、承包方式

实行包工、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。

四、双方责任

1、甲方责任:

a、提供电源、水源、垂直运输工具。

b、提供现场作业条件。

c、负责对乙方进行安全和技术交底工作。

d、负责施工现场协调工作,对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全、文明施工进行监督、检查和指导。

2、乙方责任:

a、负责接送施工人员上下班,配备安全生产用品(如安全帽、防护

眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等);

b、服从甲方工序搭接安排,配合瓦工、钢筋工、水电、综合布线工

种等的工作,并做好预埋、预留洞等工作。

c、服从甲方的现场统一管理和指挥,做到工完场清,遵守甲方、业

主和监理关于施工现场管理的规章制度;

d、乙方工人必须按当地政府部门有关规定持有暂住证,所需费用由

乙方承担。

e、乙方应按国家和总包方有关规定及时支付工人工资。

f、乙方指定专人与甲方负责联系,设置足够的管理人员,负责对乙

方施工的工程和工作环境进行质量、进度、安全、文明施工监督检查。

五、分包合同价格

1、工程量计算规则:按建设部2005-07-01实施的《建筑工程建筑面积计算规范》计算,以施工图纸和变更计算建筑面积,以平方米计算,含超高费等。

2、分包合同价格:

模板工程人工费按建筑面积计算为99.6元人民币/m2(其中:人工费66元人民币/m2,管理费33.6人民币元/m2),

外脚手架(含龙门架操作平台)工程人工费9.6元人民币/m2(其中:人工费6.4人民币元/m2,管理费3.2人民币元/m2),

此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。包含

完成本工程所需的乙方管理费,人工费,施工人员往返中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用,施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费(安全帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润、施工过程的维修费用等,且本单价不受各种因素影响,综合单价不再做任何调整。

3、原则上不发生计时工;如发生时,计时工单价为225元/工日(含管理费),以项目经理开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%。

4、本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,承包价不再调整。

5、如乙方原因没有通过----公司一次性验收的,乙方必须整改并通过----公司验收。另该楼层总价款下浮10%;

按照中华人民共和国GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》,出现一次(或一处)模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的,每发现一次(或一处)扣款300元人民币。

六、工程款结算与支付

每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算,结算工作完成后通过----公司划账。

七、质量要求

l、乙方应严格按照现行GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工,确保工程质量达到“合格”标准。

2、板缝必须严密符合规范要求,不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直

度偏差超标现象发生,如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面,并视情况进行罚款。

3、乙方须安排管理人员配合甲方施工,每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板,由此造成的一切损失均由乙方负责。

4、乙方的拆模时间必须在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行,乙方不得擅自拆模,违者进行处罚。

5、每道工序施工完毕后,乙方应自检达到标准要求后。再通知甲方复核,并经----公司检查验收通过后方可交接班。

6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移,安装必须牢固、位置准确。如遗漏孔洞或预理件乙方必须自行负责补救、纠正、补强。

7、模板支撑系统必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的各方面的荷载,如发现一处塌模(面积1m2计)重罚1000元,并赔偿由此造成的一切损失。

八、工期要求

乙方必须按照甲方的施工进度要求,完成施工任务,如因乙方原因延误或脱岗,造成总工期拖延,除按甲方和业主签订的《建设工程施工合同》相应条款进行处罚外.每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。

九、安全生产和职业安全健康

1、乙方应按中国现行《建筑工程安全操作规程》施工并采取严格的安全防护措施,确保安全生产。承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定

立即报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救提供必要条件,发生的费用由责任方承担。

2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育,对施工人员的安全负责。

3、乙方所有的工人进入施工现场必须戴好安全帽,所有进入施工现场严禁穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋)和打赤脚等现象,否则,将按甲方有关安全管理规定给予处罚。

4、高空作业人员必须系好安全带,挂好安全钩,禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。

5、特殊工种操作人员必须经过劳动部门培训考试合格后持证上岗。

6、严禁使用患病工人;严禁工人酒后上班,严禁在工地聚众赌博、打架斗殴。

7、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工,并可越级上报。

8、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施,如需拆除安全防护设施必须通过安全员和施工员同意,乙方工人下班前必须做到工完场清,不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患,乙方人员不得将材料、工具、砖头等扔到地面上,发现者按规定给予罚款,并承担因此造成的的一切后果。

9、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具,不得破坏甲方的产品、材料、工具,一旦发现按原价的10倍予以处罚,同时报----公司处理。

10、乙方班组长必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员与业主、监理、单位人员的关系,搞好团结,不得吵闹、更不能打架,有矛盾可找甲方管理人员进行调解。

11、乙方工人必须按《建筑工程安全操作规程》进行施工,凡因乙方

原因造成的的安全事故,所产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

十、文明施工与环境保护

1、乙方在交接班前应主动清扫梁、柱、墙中的木屑残渣,否则由甲方派工清理,乙方承担相应的清理费用;拆模完后乙方应做到工完场清,达到文明施工要求。

2、乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作适度的罚款。

十一、其它

1、双方约定在合同履行过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解。

2、本合同一式二份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等法律效力。

3、本合同双方约定签字后生效

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

或委托代理人:或委托代理人:

日期:日期:

推荐第4篇:工程劳务分包合同

工程劳务分包合同

发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方)

根据甲方承建工程的施工任务的要求,为了确保工程质量,加快工程进度,做到文明施工、安全生产、降低工程成本、提高经济效益。甲方决定将其承包工程施工中的工程,劳务部分分包给乙方。为了更好地加强协作,互相配合,明确双方责任,顺利完成本劳务分包的施工任务。根据有关法律、法规及标准和诚实信用的原则,经双方友好协商,就工程劳务分包事宜达成一致,订立本劳务合同:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、建设地点:

3、工程规模:

二、工程劳务分包范围及工作内容:

劳务分包范围:;劳务分包范围内容含:放线、基槽基底初平、M7.5浆砌毛石挡土墙、沉降缝安设、返滤层制作、挡土墙勾缝等分项工程。

固定综合单价为:元/m³[含砌体和勾缝材料、泄水孔和沉降缝等材料,含周转材料、搭拆操作脚手架、施工放线、基础及台背回填土、材料水平及垂直运输、场内道路维护和所有人工费及乙方合理利润(注:实体材料由甲方委托乙方代为购买材料,结算并入乙方结算内)],各费用分项工程内容如下:

1、砌体工作内容:(1)、准备工具、修边坡、前后台运输、立层数杆、挂线、吊直、选料、铺灰、砌筑、修整,安放墙身排水管、灌缝、勾缝、划缝、清扫墙面及清理落地灰及建渣并运输至指定地点堆放等全过程。(2)、调制砂浆:均包括筛沙、上水泥、后台上下料、现场材料自行运输、清捡落地灰等全部工作内容,拌合料周边保持清洁。(3)、材料运输包括场内和水平及垂直运输。现场材料运输不分单双轮车和人力运输包括在内。(4)、浆砌体基础层清洗干净,并在基层上弹好轴线、边线、预留位置和其他尺寸线,并立好层数杆。(5)、砌筑前将基层清洗干净,并扫刷素水浆一道。(6)、砌筑工程应与其他分项(含墙背面填)仔细并巧妙的结合协调。(7)、砌筑的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度控制在20-30mm,砌筑时的铺灰长度不得超过1500mm,严禁用水浆灌缝。(8)、砌筑时先远后近,先外后内:在每层开始时,应从转角处或定位砌体处开始,应砌一块校一块,拉线控制砌块标高和墙面平整度。(9)、经常检查脚手架是否够坚固,支撑是否牢固,连接时是否安全,脚手架严禁超载。(10)、砌体不分材料规格种类,不分施工部位,不分墙体结构及艺术形式,不分砌筑方法(含留梯踏步、补施工洞等)。(11)、砌体不分施工部位,不分工程量多少和墙体厚度。(12)、含砌体工作安全文明施工用工等全部工作内容。单价均已综合考虑。

三、承包方式:

甲方通过将劳务分包范围内的工作内容分包给乙方。

四、分包工程价款:

该劳务分包工程包干价含质量、进度、安全文明施工费等:

1、砌体工程(含以上劳务分包范围及工作内容、挡墙台背回填土等的全部内容):(按现场实际收方甲乙双方确认量结算)元/m³。

2、计时工:普工元/个;技术工元/个;按甲方签证单进行按实结算,每工日单价按工作8小时计算,不足8小时可折算。

五、工程劳务款支付: 乙方进入现场15天后先支付元给乙方,工程全部完工甲方再支付给元。待完成所有工作后,并且经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等多方单位验收后,达到竣工条件且交付使用。甲方在十个工作日内一次性支付乙方结算工程款的95%;余下5%为质保金,一年后无任何事故,无息退还给乙方。乙方必须将工人工资及时发放给工人,并将工人签字的工资表交甲方存查。乙方不得以任何理由在中途要求甲方支付工程款。

六、工期:

按项目要求,分包方应在 计划开工日期: 计划完工日期:

分包合同工期总日历天数:内完成,若每拖延一天乙方按元/天赔偿甲方的经济损失。同时,乙方必须服从甲方分阶段的工期安排,听从甲方指挥,若因甲方原因影响工期,则工期顺延,若因乙方原因达不到分阶段工期要求,每拖延一天,乙方按元/天赔偿甲方的阶段工期经济损失。

七、质量要求:

按国家和地方制定的现行各种《工程施工质量验收规范》、《建筑挂线施工质量验收统一标准》执行,以上分包内容经甲方质检人员、监理、业主或有关部位验收达不到质量验收统一标准要求时,必须返修达到要求,其返修人工费、材料费等费用乙方自理。若给甲方造成信誉损失,由乙方赔偿甲方。

八、安全要求:

乙方必须组织参战人员接受项目经理部的入场教育和分部分项工程安全交底,技术交底,人人签字,否则发生任何安全事故由乙方完全负责。做到正确使用“安全三宝”,杜绝伤亡事故,由此产生的一切责任(含经济赔偿费)由乙方承担。乙方违反安全操作规程的按“施工现场有关安全要求规定处罚”。若发现三次以上违规,经教育帮组仍不改正,则按违规人次予以------元/人次的处罚,多次违规当事人经教育不改者将被清出施工现场。

九、文明施工要求: 按现行创标化管理规定,所有原材料、弃土、建渣等全部覆盖。做到操作场地内工完场清,达到工地要求并长期保持,达不到规定要求,不认真按期整改,出现第二次限期整改罚款500元。检查累计三次以上仍达不到要求,整改天都又不端正,则承担该项工程承包单价降低5元/m³计算在结算价中扣除。

十、综合治理管理:

按甲方及项目部内部治安管理执行,凡违反治安管理,后果由乙方或当事人自行负责,对打架斗殴或有偷盗行为者按照甲方及项目部内部管理处罚,情节严重的移交当地派出所处理,施工电气、设备及其他工具操作不当受损或被破坏所发生的经济损失费用均由乙方负责赔偿。

十一、劳动用具管理:

1、按《成都市外来务工劳动者管理条例》和甲方用工管理规定,所有劳动人员必须由乙方负责体检和筛选,并保证身体健康,无病史,年满18~55周岁之内,且具备身份证,如果乙方违反劳动用工制度,因此发生伤残、伤亡事故和疾病而发生的经济损失,以及引发的劳动纠纷,由乙方负责,甲方有权监督检查。

2、乙方再生产过程中由于违规操作所发生的安全事故由乙方全权负责。

二、双方责任:

1、甲方责任: (1) 乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对入场人员进行遵纪守法、消防安全、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。

(2) 甲方应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求,及时提供甲方所供机械和材料。

(3) 甲方应负责安排好乙方工人的连续生产,尽量避免停工、窝工。 (4) 甲方配合乙方为工人提供符合卫生标准的食宿和生活条件。

(5) 甲方指定为该合同结算签证全权负责人,其签字确认后报项目部或公司相关部门审核后生效。

2、乙方责任:

(1) 该项工程乙方无权分包和私自转包。

(2) 乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划,配备齐全各种低值易耗工具和小型机具、以及技术人员和作业人员,满足工期质量等要求。严格遵守《劳动法》、《未成年保护法》选派合格人员,禁止使用未满18周岁的未成年人,对进场的作业人员进行质量、安全和文明施工的教育。

(3) 乙方必须做好作业人员的安全教育、若施工中发生安全事故,其法律和经济责任由乙方负主要责任。

(4) 乙方在施工中达不到甲方的要求(如安全、质量、工期、文明施工、综合管理、劳务管理等方面),甲方有权更换施工队伍,所造成的一切损失由乙方负责。

(5) 乙方人员进场后,应及时向甲方提供符合要求的花名册一式四份及有效身份证,组织进场人员接受项目入场教育,遵守项目的管理制度,服从项目的统一安排和管理。 (6) 乙方必须按照国家有关法律法规、国家标准的要求,在施工过程中做好质量、环境和职业健康安全管理管理工作,并接受甲方监督检查。

(7) 乙方人员进场和撤离须随时与项目联系,不得使用无手续人员,施工过程中不得频繁变换作业人员。

(8) 不准带小孩和家属进入施工现场。

(9) 乙方在施工过程在由乙方原因造成伤亡事故、疾病由乙方负责并承担其经济损失。其他事故分清责任,由责任方承担。乙方若有违章指挥、违章作业,以及打架、斗殴等行为,项目部有权予以处罚,乙方并承担由此而造成的一切损失。

(10) 保证质量安全、工期等责任目标的实现,乙方必须派专人专门协调各种配合,并设兼职安全员对质量安全自检、互检,并及时向项目质安人员提供自检结论,安全班组活动记录等,配合项目进行质量安全和文明施工等专项检查。

十三、质量保修:

分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内,甲方按结算总价的____%预留质量保修金。保修期满无质量问题的,退还预留的质量保修金。

十四、分包合同解除与撤场: (1)、分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和承包人要求,承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求,承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地,并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因给承包人造成的所有损失。

(2)对于分包人在施工过程中搭建的临时设施,如承包人要求拆除,分包人应按承包人要求拆除,并将施工场地清理干净直至令承包人满意。

十五、违约责任

(1) 当发生下列情况之一时,视为分包人违约。分包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。

(2)、因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣的;

(3) 因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的; (4) 分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;

(5) 分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定行义务的其他情况。 十

六、分包合同生效终止:

分包合同自双方签字盖章之日起生效,并在分包工程竣工交付双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。

十七、合同份数:

本合同正本两份,具有同等法律效力,由承包人分包人分别保存一份。副本份、由承包人、分包人各执__份。

工程承包单位(盖章):劳务分包单位(盖章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托担保人: 电话:电话: 开户银行:开户银行: 账号:账号:

邮政编码:邮政编码: 合同签订时间:年月日

推荐第5篇:劳务工程分包合同

XXXXXXXXXXX后期零星分项劳务工程

施工承包合同

承包人(简称“甲方”): 分包人(简称“乙方”):XXX(身份证号码: ) 根据甲方施工需要,按照《中华人民共和国合同法》、《建安工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》原则,本着互利互惠的原则,为按期完成工程任务,确保工程质量,做到安全生产文明施工,明确甲乙双方的责任和义务,现就花溪思源•童话故事零星劳务分项工程特制定本协议,望双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程结构:

二、承包内容:

本工程施工图纸未完成的混凝土分项工程(包括屋面、楼面、柱子、零星过梁、构造柱、飘窗等),墙体植筋,文明施工、打凿、修补、清理及项目部安排的其它零星工程。(承包内容具体以甲方现场项目部安排为准)

三、承包方式: 混凝土浇捣则以综合单价包干方式;植筋按总价包干的方式承包施工;其它按固定计日工包干或计日派工方式。该工程禁止以任何形式转包。

四、结算方式

1、结算依据和价款

甲乙双方约定:斜屋面混凝土浇捣按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算;平板楼面按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算;其它零星过梁、构造柱、飘窗等按计日工包干计算,计日工按技术工与普工4:6比例( 元/天),如全部采用普工则按 元/天计;植筋以 元总价包干。其它新增项目单价以甲方公司成本预算部确认审批为准。以上单价一次包死,包含且不限于:人工费、辅助材料费,施工小型机械费、包安全、包质量、包工期、包分项验收、包税金、包工人劳保福利、乙方人员管理费、利润、乙方人员工伤医疗补助费、文明施工等保证措施费及与之相关的一切不可预见费用。在施工过程中,乙方必须无条件服从甲方管理及安排,乙方不得以任何理由、借口、名义不执行甲方安排或者要求涨价。分段工作完成后,经质检员检查合格,由项目部出具工程量及质量认可书,作为乙方当月办理阶段性结算的重要依据。因质量不合格造成返工、返修、其相关损失由乙方负责。由乙方责任造成的停工,甲方经济损失由乙方承担,乙方私自终止施工,乙方以前完成的工程量,甲方可不予结算。

2、乙方承诺:

2.1 综合单价、总价包干及计日工单价已经充分考虑各种市场价格波动风险因素的影响,结算时不再作调整,坚决不出现先进场后扯皮的事件。 2.2 如因乙方施工过程向甲方提出调价要求而达不到目的后,在施工中采取消极怠工、拖延工期、停工、群体闹事、群体上访、围堵甲方或建设单位办公室及其相关场所、拉闸断电、堵路、攀爬高处威胁等行为迫使甲方代为乙方发发放工人工资的,则视乙方违约,甲方有权向乙方索赔5万元/次的违约金,同时还给予乙方闹事人数罚款1000元/人次的处理,甲方并还要向乙方索赔由此给甲方造成的工期、经济、社会声誉的一切损失(此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件)。

2.3 如有乙方人员闹事事件,不论任何原因均按上述2.2条款项违约索赔约定直接从乙方的工程款及其它资金中扣除,工程款不够扣除的,甲方可要求乙方付违约款,乙方拒不付违约款的,甲方可依法向人民法院诉讼申请执行索赔违约款,乙方无异议(此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件)。

2.4现场计日工(含一定比例的技术工),乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员(包括项目要求的各种临时突击),人数必须达到甲方项目部的要求,如人数及进度达不到甲方项目部的要求,每少一人扣罚300元/天,进度每拖延一天扣罚5000元/天,乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。

2.5乙方必须无条件服从甲方项目部管理,确保质量及安全,不得做出任何有损甲方形象及利益的事,否则甲方可以给予乙方任何处罚,乙方无异议。

3、进度款支付规定: 3.1甲方按乙方每月25日上报经甲方审核后上月完成合格的工程进度量的80%支付乙方进度款;计日工按经甲方审核金额90%支付乙方的款项;完成所有本合同约定的零星及二次结构等所有工作,工程整体竣工验收合格后,且双方办理完成结算后四个月内计日工部分付至100%,实体部分付至该部分结算总价款的95%(扣除各种费用后),余下实体部分5%作为质保金,在质保期满贰年后十五个工作日内一次性付清。

3.2 付款程序(适用于工程竣工总结算):

3.2.1 进度款支付、工程结算和付款程序(缺一程序未办理,结算资料无效):乙方按规定时间报量(款)→主管工长确认签字(只签形象进度)→安全、质量、技术、材料主管确认签字(只签完成施工各项相关指标)→项目生产副经理(只签形象进度)确认签字→技术负责人确认签字(只签完成各项技术指标)→甲乙双方预算主管核量、价签字(作初审)→项目经理签审意见→公司成本预算部核量、套价(确认)签字→工程及商务部门签审(只签完成相关指标)→分管领导签署审核意见→公司总经理有效审批→公司财务部按合同规定的付款方式及时间受理并安排拨款。

3.3 在甲方每次支付乙方工程进度款之前,必须提供当月乙方所有现场施工人员签字的工资领取单原件一份(应与乙方报甲方的进场或变动的施工人员花名册相符),否则,甲方有权拒绝支付(甲方付款必须在业主支付进度款的前提下,乙方无异议)。 3.4 乙方承诺:如因业主资金不到位,导致甲方不能按合同约定向乙方支付工程款的,乙方保证不要求甲方支付进度款及要求支付误工费、损失费、利息等费用。

3.5 若乙方不能提供所有的施工管理、作业人员花名册给甲方的,甲方有权暂缓付款直至乙方提供完整的进场施工人员为止。

3.6 对于乙方已完成的工程量,必须经甲方现场管理人员(主管工长、生产负责人、质检员、安全员、材料员等)进行质量、安全文明施工、材料使用等验收合格的基础上,甲方才能对乙方已完成工程量按程序进行审核、审批、支付工程款等。。

3.7 甲方工长或相关人员开出的违约索赔及罚款单移交到预算部(或财务部),由预算部(或财务部)在乙方当月工程款中直接予以扣除,乙方无异议。

3.8 每月结算时,乙方应及时按甲方要求编制乙方人员工资表,报送甲方审核确认,并及时将领款人签名盖章的工资表原件交甲方财务部门备案,否则甲方有权直接将工资款发给工人,乙方如果造的工资表弄虚作假,与实际工人人数、工资发放不符,给甲方带来不良的社会影响的,甲方有权向乙方索赔由此给甲方带来的一切直接的和间接的损失。

3.9 乙方在完成合约约定的工程施工任务后,应立即按照甲方要求退场作业工人,在二日内退还所借用的各种工具器具,在限定的期限内人员退场完毕,不得以任何理由借口继续占用住房、生产工具。乙方代表(即合同签约人)在与甲方办理好结算任务单等手续后也须离场。对乙方继续占用住房者,甲方则将向每人每天50元收取住宿费用,对于无理取闹强占住房、生产工具者,甲方通知公安部门协助清理。

五、工期及质量要求:

1、工期按甲方项目部进度计划统畴安排,乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员(包括项目要求的各种临时突击),人数必须达到甲方项目部的要求,如人数及进度达不到甲方项目部的要求,每少一人扣罚300元/天,进度每拖延一天扣罚5000元/天,乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。同时乙方所有施工人员要有强烈的生产意识,加快生产进度、优质工程质量等规范意识,一步一个脚印,踏踏实实做好每道工序,要吃苦耐劳的工作节奏。

2、乙方指派一名技术人员,听从项目部统一技术指导。

3、工程质量必须达到质检站、设计单位、监理单位、认可:“合格”以上标准。

六、安全生产及文明施工

1、甲方责任:

1)负责对参加本项目部的乙方施工人员上岗前安全生产教育和培训,保证施工人员具备必要的安全生产知识,实习有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育、培训和考试不合格的人员不得上岗作业。

2)在有较大危险因素的施工场所和设施上,应设有明显的安全警示标志,对安全设备进行经常性的维护和保养,并定期检查,保证正常运转。 3)经常教育和督促现场所有施工人员,严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程以及各方面的安全纪律,并向现场所有施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4)为现场所有施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品,并教育按照使用规则适用。

5)发生重大事故时,应立即组织抢救,积极进行调查处理。

2、乙方责任:

1)在施工过程中,应当严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程,服从项目部的正确管理,正确佩戴和使用劳动保护用品,爱护一切安全防护措施。

2)必须接受甲方安全生产教育和培训,掌握本职工作所需要的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力,不伤害自己,不伤害他人,也不被他人伤害。

3)在施工过程中发现事故隐患,满足不了安全作业条件时,施工人员有权拒绝施工,应立即与项目部取得联系,妥善解决后再进行施工。

4)必须按照安全部门的要求,进行班前安全教育活动,并做好记录,必须参加班前安全技术交底会,了解其施工场所和作业岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

5)必须积极配合安全生产大检查,对事故隐患无条件整改,不听劝阻立即停工,并承担停工后所造成的经济损失。 6)坚持工作岗位,严禁离岗、串岗,由此造成的事故均由乙方负责。

7)严禁酗酒打架、违章作业、酒后作业,严禁穿拖鞋及高跟鞋进入施工现场,由此造成的事故均由乙方负责,并处以5000-10000元罚款。

8)有听觉、视力、手足障碍等残疾人员杜绝进入施工现场。 9)职工未经甲方批准,不得将任何施工用品外携,一经发现按偷盗处理,并且处以偷盗财物100倍罚款。

10)乙方要做到工完清场,每个工序完工后,要将剩余材料及垃圾等所有物品清理到指定地点;

11)严格遵守安全操作规程,严格遵守场纪场规,凡在施工过程中因违反建筑工人安全技术操作规程和有关法律法规而发生各种安全事故均由乙方自行承担,且必须做好善后处理工作。

12)施工机具、设备必须由专业人员操作,其他人不准擅自使用,否则后果自负。临时电必须由专业电工接拆,其他人不得私自接拆电线,违者将进行处罚并承担一切后果。

13)加强对工人的交通安全教育,上下班途中应遵守交通规则,防止交通事故发生。凡在途中发生的事故甲方概不负责。宿舍内严禁使用电炉子,严禁私自拉线,每检查发现一次罚款500元。

14)各种特殊工种作业人员必须持证上岗,定期审查。特殊工种因无证上岗出现安全事故,甲方根据事故原因酌情处理。

15)所有人员酒后严禁进入施工现场,发现一次罚款500——1000元。 16)为了有效落实好以上协议,项目部成立安全领导小组对施工现场及宿舍区等区域进行随时检查,发现违反上述各项制度,严格按照条款进行处罚。

七、双方责任

1、甲方负责将工程所需的商砼、地泵、泵管、管卡运至施工现场;乙方负责将泵管、卡具分类码放整齐及妥善保管。除以上甲方所供工具、材料外,其余所有工具、设备(电箱、振捣机械、电源线、照明设施、锨、镐、小车、雨鞋、薄膜、线绳、扫帚及劳保用品)均由乙方自理。

2、甲方负责安装总配电箱(一级)、分配电箱(二级)并接通电源,分配电箱(二级)以下开关箱及电源线由乙方自备。

3、乙方负责清理楼面,达到下到工序作业所需条件,表面应干净,无混凝土残渣、灰浆机其他杂物。

4、乙方负责对领出管卡清点,与库管员核实,退场后进行盘点,确认管卡丢失数量,丢失部分由乙方赔偿,但由失盗等原因造成数量不足,确认后从总数中扣除。

5、乙方要严格执行国家规范及图纸要求施工。历行节约,减少浪费。确保混凝土浇筑的标高准确、质量合格。

6、因乙方原因延误工期制约下道工序进行的,除赔偿相应班组人工费外,甲方将给予经济处罚。

7、甲方提供工人宿舍及食堂搭建场地,食堂搭建及伙食费乙方自理。

八、技术质量要求

1、严格执行国家验收规范、图纸要求及技术交底施工。要求混凝土振捣密实,表面找平、压实,无裂缝、沙眼等缺陷。

2、根据气温变化对混凝土实施洒水养护,保持混凝土表面湿润,养护期不得少于7天。

3、抗渗混凝土必须连续浇筑,不得产生施工缝,否则混凝土本身起不到防水抗渗作用。在浇筑剪力墙、框架柱时,要求分层浇筑,防止漏振、胀模等现象发生。

4、混凝土浇筑前必须详细检验开盘鉴定和混凝土资料,对商砼的品种、强度等级、工程名称、部位,要严格验收,无误后方可施工,否则不准浇筑。

5、做好成品保护工作。施工中,如果发生不合格产品,浪费材料现象,乙方无条件接受甲方的处罚。

九、事故责任处理

乙方在施工过程中因违章作业发生自身伤害和对他人的人身、物品伤害,一切均由乙方负责,甲方不负任何责任。

十、特别约定:乙方所有认价(含人工及分项单价)必须报甲方公司成本预算部审核确认,否则甲方将不予认可,乙方对此无异议。

其他未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决,如果不能达成一致,可以上报当地劳动仲裁机关裁决。

十一、合同生效

本协议双方签字后生效,约定的工作内容全部完成,付清人工费后自行失效。本合同一式肆份,甲方持叁份、乙持壹份。

以下无正文。

甲方: 乙方: 代表: 联系电话: 日期: 代表: 联系电话:日期:

推荐第6篇:桩基工程劳务分包合同

劳务承包合同

桩基工程施工承包合同

合同号:

甲方:福建铁建集团有限公司福州站高架候车室项目部

乙方:福建铁建集团有限公司基础装备分公司

根据公司的统筹安排,将福建铁建集团公司中标承揽到的福州火车站高架候车室工程项目的部分(钻孔灌注桩基)施工任务,并已与业主签订了工程施工总承包合同。根据公司的统筹安排,经甲方考核,将本工程基础部分冲孔灌注桩工程,分包乙方施工。根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方共同协商,就本项目工程施工事项,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:福州火车站高架候车室

工程地点:福州火车站

工程内容:

一、二站台钻孔灌注桩

二、承包方式:

乙方作为甲方的桩基施工分承包方,负责组织桩基施工班组及各种施工机械设备进场施工,并对机械设备和各施工班组进行管理,按照甲方对技术、进度、工期、安全、质量的要求,组织施工。

合同工期:二站台从10月22日到11月25日;一站台时间另定。

福州铁建建筑有限公司

三、工程质量标准:

本项目工程质量必须达到省优工程等级,乙方在施工中桩基的施工质量必须达到Ⅰ类桩占95%以上,Ⅱ类桩在5%以内,严禁出现其它低等类别的桩机;若达不到该等级质量标准,罚款工程总价3%。

四、施工安全

乙方对施工范围内工程施工生产过程的施工安全负全部责任。乙方必须根据工程施工的需要,做好施工安全、行车安全、接触网防护等工作;乙方在施工过程中必须服从甲方对安全的检查和指导,并切实履行对安全隐患整改责任;甲方派出张新春等安全管理人员,负责本项目工程的安全管理工作,乙方必须服从项目部对施工安全的统一管理。

五、文明施工

本工程为省重点工程,是福州市的“窗口”工程和形象工程,业主及甲方对文明施工高度重视。要求乙方必须按照甲方的投标承诺的文明施工条款,进行文明施工;遇阶段性的各种检查,应按照项目部的对文明施工的统一布置,另行对整个工地进行安排;乙方不得以其它借口对文明施工进行推脱。

提倡文明用语,主动配合,文明施工。各种特殊工种操作人

员,必须持证上岗,禁止无证上岗;要遵守项目部制定的各项文

明、安全施工规章制度,禁止野蛮施工,努力创造安全文明的施工工地。

各专业班组的技术、管理人员,要积极主动配合项目部管理

人员及监理工程师对各道工序进行的检查和验收;对施工中存在的问题和不合格工序,要在规定的时间内及时地给予整改,并承担由此而发生的费用;要积极主动优质地完成施工进度计划;

六、桩机等机械管理

乙方必须选派管理人员,对桩机等机械设备进行管理;乙方

必须配齐各种施工机械设备的持证操作人员,对施工机械设备,按照福建铁建集团ISO9002程序文件要求,对施工机械设备进行规范的管理,禁止不合格的施工机械设备在工地中使用。

七、工程承包价款及拨付与结算:

1.本项目工程总价约为120万元人民币;

2.乙方按桩基(包括桩基成孔、钢筋笼制作安装、浇灌混凝土及其它配套工艺等桩基施工全过程)施工内容实行费用承包,承包费用为350元/M3;钢筋、商品砼为为甲供材料,钢筋按2300元/吨结算,商品砼按3结算;上述除特殊的监理签证项目外,为全费用单价,不再计取其它任何费用。

3.乙方每站台桩基施工及桩基试验完成后向甲方办理验工计价,经甲方施工员、质检员项目部审核批准后,给予支付验工计价款的

付清尾款。

八、乙方责任

1.必须履行甲方与业主签订的总承包合同中一切由甲方承诺的责任条款,按照工程设计图纸和有关规范规定进行施工,自负盈亏。

2.必须服从项目部对工程施工的组织和安排,完成本项目规定的全部工程数量;

3.必须对工程施工的安全、质量、工期负全面责任。

九、双方的责任和义务

1理,卢如发为项目总工,组成项目经理部,全面负责本工程的施工技术、工程进度、安全质量管理工作,并负责履行与设计、业主、监理等单位的工作联系,办理对业主的验工计价、工程结算、以及设计变更和隐蔽工程签证等工作,负责本工程内业资料的收集、归档;负责按实际情况审核上报工程数量。

2.乙方指派包商方面的所有义务,并承担合同履行过程中劳务分承包商方面的所有责任,承担合同履行过程中所发生的与乙方有关的其它费用;乙方在整个施工过程中必须服从项目部对本工程施工生产的统一

调配、安排、指挥,全面完成项目部安排的施工生产任务。

十、争议、违约

本合同在执行过程中发生争议,由事人双方协商解决,或请上级有关部门调解、仲裁。

十一、合同生效

本合同一式七份,甲方执五份,乙方执二份。合同订立时间:2002年10月20日。本合同自2002年10月20日生效,工程竣工保修期满后自动失效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

二00二年十月二十日

推荐第7篇:地沟工程劳务分包合同

室内地沟工程劳务分包合同

甲方;(简称“甲方”)乙方;(简称“乙方”)

依据《劳动合同法》、《建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就卓尼县保障性住

房上城门小区一期住房及商铺室内外地沟工程劳务分包事项协商达成

一致,订立本合同。

一、

1、工程名称:

2、工程地点:

3、分包范围内容:该工程室内外地沟按施工图,规范要求施工,

会审纪要和设计修改、工作联系单尺寸进行施工。承包范围包括:施

工现场室内外地沟工程,(地沟土石方开挖及回填、基础垫层、砼浇筑、

钢筋制作安装、地沟抹灰、砌沟墙厚为0.24cm、地沟盖板砼浇筑安装

定位、调运砂浆等工作、全部竣工验收由乙方负责)。甲方不提供住宿、

每天做到施工现场工完场清。乙方承包人必须每天直接领导工人到施

工现场操作,否则甲方有权直接与工人发生结算关系。

二、承包单价;

住房及商铺室内外地沟工程一次性包干承包单价为元/m

(按照实际验收计算为准)。

第 1 页共 6 页

三、施工机具

施工现场所有用具、安全帽、安全带等机具、用具,费用包括在乙方承包价格中。

四、施工质量要求

(1)严格按照国家、地方相关规范及图纸进行施工操作。

(2)出现的质量问题,乙方应无条件进行处理,并且达到合格,造成质量问题所耽误的工期损失由乙方全部承担。

(3)在施工过程中随时清理所用材料物资等,必须做到工完场清。

(4)乙方所承担工作必须保证一次性通过达到国家验收合格标准,严格按国家有关验收规范和建筑工程质量评定标准施工,若造成返工的一切费用由乙方承担。

五、付款方式

(1)甲方按乙方每月完成实际工程量付款给乙方80%,工程款(工资)。

(2)甲方支付给乙方的工程款(工资),乙方必须提供真实的工资表,并由本人签字、盖手印。否则甲方有权拒付乙方的工程款(工资)。

(3)乙方所剩余的尾款待工程竣工验收合格后30内支付工程款。

如乙方未达到甲方付款条件无故闹事,给甲方造成负面影响和经济损失,由乙方承包人负责并从乙方承包人工程款中扣回。工程量的确认按施工图,会审纪要,设计修改及工作联系单的内容为依据作计算的工程量。

六、安全要求

(1)乙方应向甲方交纳安全保证金 10000 万元,保证金退款时间为工程主体全部验收合格后30日内退还给乙方。(无息)。

(2)乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定,进场人员必须登记造册交给甲方。不违章作业,施工中所造成安全事故损 失 50000 万元由乙方负责。另外造成重大安全事故的,除保险公司赔付外的直接及间接损失由甲、乙双方按5:5比例承担。

(3)乙方工人在施工现场不戴好安全帽,一次罚款100元;高空作业不系好安全带,一次罚款100元。罚款现场支付,若1人连续两次被罚必须离开工地,不服从甲方安全管理造成的一切损失由乙方承担全部责任。

(4)乙方必须无条件参加甲方组织的各种会议,迟到一次罚款200元,缺席一次罚款300元,罚款现场支付。

(5)乙方应加强对工人的安全管理和教育,随时注意工人的情绪和身体状况,不宜上班的必须休息,如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。

(6)乙方必须使用合格的安全保护用品。如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等,否则造成安全事故由乙方负责。

七、工程进度要求

(1)乙方必须认真组织好该项目的劳动力,机械,机具的投入,必须满足甲方的进度要求。如因投入不足影响工程进度,乙方必须加班加点确保工程顺利进行,对项目所有进度只允许提前不许拖后。否

则延误工期一天,对乙方处予500元以上罚款。如果造成其他班组或工种误工的,由乙方负责按照每人每天50元生活费赔偿,若超过三次达不到进度或者拖延工期超过三天以上,并处予乙方承包人5000——10000元的罚款,罚款金额从乙方工程款中扣出,工程质量不达标,工期达不到要求,甲方有权单方终止合同并将乙方清退出场,并且不予结算,班组工资由乙方承包人自行解决。

八、其它要求

(1)工地生产,生活区域,禁止使用“电炉,电磁炉,水老虎”,长流水。发现禁止事项,甲方有权对事件产生的损失处以3—5倍罚款,如“二炉一虎”造成火灾等重大影响或损失全部由乙方承担。另外,乙方的用电量必须按甲方的控制使用。

(2)施工现场一切电器设备,送电线路,除现场维护电工外,任何人不准安装设备电源,电线,电灯等。防止触电事故的发生,私自动用者,发生的一切事故由乙方负责,并追究乙方承包人责任。

(3)乙方进场按有关部门要求并持证上岗,证件齐全。如需办证的人员,由乙方自行办理,费用由乙方承担,更无违反计划生育,否则造成的一切损失由乙方承担。

(4)严禁使用未满16周岁的童工及无三证人员,严禁家属及小 孩进入施工现场,严禁酒后进入施工现场及其到工地上班,一经发现并对乙方处予200元/人次罚款,所发生的安全事故责任事故由乙方承包人自行负责,以上所产生的费用从乙方承包人工程款中扣出。私自进入现场及到楼层上找人等所发生的安全事故及责任事故,由乙

方承

包人负责,所产生费用从乙方承包人工程款中扣出。严禁留宿外来人员,严禁嫖娼、卖淫、赌博、盗窃、吸毒,贩毒,打架斗殴等,一经发现报送交当地公安部门处理。所产生罚款及费用由乙方承包人自行负责。

(5)若乙方人员偷盗现场材料被抓住时,甲方对偷盗者处予所偷物品,每次罚款的最低金额为500元,罚款金额从乙方承包人工程款中扣出(严重者送公安机关处理)。

(6)乙方在工地打架的,班长必须制止,凡属打架伤人的,不论对错,都必须承担对方的医药费和误工费并对乙方处予1000元/人次罚款,怂恿打干管人员对乙方处予5000元/人次罚款,如果班长(或代班长)不制止,甚至怂恿打架的,甲方有权单方面终止合同,并将乙方清退出场,并且不予结算,班组工资由乙方承包人自行解决。

(7)乙方的施工管理人员、劳务人员以非正当方式(包括围堵、占据施工现场及甲方或建设单位办公场所;以任何手段阻扰施工现场正常施工、甲方或建设单位正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及违反《国务院信访工作条例》国务院第431号令第二十条规定的行为)向甲方提出要求的,乙方应当向甲方支付违约金 10000 元;如该违约金不足以弥补甲方或第三人的损失,甲方有权要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的,甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:(公章)乙方:(公章)

甲方代表:

乙方代表:年月

推荐第8篇:砌砖工程劳务分包合同

砌砖工程劳务分包合同

甲方;(简称“甲方”)乙方;(简称“乙方”)

依据《劳动合同法》、《建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就卓尼县保障性住

房上城门小区一期住房及商铺砼工程劳务分包事项协商达成一致,订

立本合同。

一、

1、工程名称:

2、工程地点:

3、分包范围内容:该砼工程并按施工图,会审纪要和设计修改、

工作联系单尺寸进行砌砖施工。承包范围包括:房屋砌砖。调运砂浆、

砖湿水、墙面养护、浇筑门窗过梁、安装,打扫楼层垃圾等工作。现

场所有二次砼浇筑完成。及其(含所有柱、梁、板、构造柱、过梁、

栏板、女儿墙、零星构体、等)的浇捣与养护及复盖薄膜等工作。现

场转运输搅拌机安装工作,安拆和清洗加固,文明施工等工作(二次

砖结构中的构造柱及门过梁)。乙方承包人每月不得少于20天在施工

现场,否则甲方有权直接与工人发生结算关系。

二、承包单价

(1)砌砖承包单价为元/M3(以实际砌砖的建筑物计算为

准。)

第 1 页共 6 页

三、施工机具

包括铲、楸镐、铝合金刮尺、沙板、广线、手套、灰筒、养护用水管、安全帽、安全带等,费用包括在乙方承包价格中。

四、施工质量要求

1填充墙砌筑质量必须符合设计及规范要求,砌体的垂直度、平整度满足规范要求,砌筑砂浆必须饱满,不得有瞎眼缝。

2、填充墙的后塞口必须待全部砌体砌筑完毕后,从上往下各层进行封闭。

3、粘土砖必在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边

1.5cm为宜,含水率10~15%,常温施工不得用干砖砌墙,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖,冬期浇水困难,则必须适当增大砂浆稠度。

4、墙体抗震拉结筋的位置,钢筋规格、数量、间距均应按设计要求留置,不得错放、漏放。

5、控制灰缝厚度8~12mm,一般为10mm,随砌随将舌头灰刮尽,砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、假缝。清理至地面干净,费用包括在乙方总价内,外运建筑垃圾费用由甲方负责。

(1)填充墙禁止出现不合格现象。上述情况每个点按200元罚款,累计计算。出现的质量问题,乙方应无条件进行处理,并且达到合格,造成质量问题所耽误的工期损失由乙方全部承担。

(2),乙方所承担工作必须保证一次性通过达到国家验收合格标

准,严格按国家有关验收规范和建筑工程质量评定标准施工,若造成返工的一切费用由乙方承担。

五、付款方式

(1)甲方按乙方每月完成实际工程量付款给乙方80%,工程款(工资)。

(2)甲方支付给乙方的工程款(工资),乙方必须提供真实的工资表,并由本人签字、盖手印。否则甲方有权拒付乙方的工程款(工资)。

(3)乙方所剩余的尾款待工程竣工验收合格后30内支付工程款。

如乙方未达到甲方付款条件无故闹事,给甲方造成负面影响和经济损失,由乙方承包人负责并从乙方承包人工程款中扣回。工程量的确认按施工图,会审纪要,设计修改及工作联系单的内容为依据作计算的工程量。

六、安全要求;

(1)乙方应向甲方交纳安全保证金万元,保证金退款时间为工程主体全部验收合格后30日内退还给乙方。(无息)。

(2)乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定,进场人员必须登记造册交给甲方。不违章作业,在施工过程中造成安全事故由乙方负责,另外造成的重大安全事故,3万元以内由乙方自行负责,

(3)乙方工人在施工现场不戴好安全帽,一次罚款100元;高空作业不系好安全带,一次罚款100元。罚款现场支付,若1人连

续两次被罚必须离开工地,不服从甲方安全管理造成的一切损失由乙方承担全部责任。

(4)乙方必须无条件参加甲方组织的各种会议,迟到一次罚款200元,缺席一次罚款300元,罚款现场支付。

(5)乙方应加强对工人的安全管理和教育,随时注意工人的情绪和身体状况,不宜上班的必须休息,如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。

(6)乙方必须使用合格的安全保护用品。如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等,否则造成安全事故由乙方负责。

七、工程进度方面

(1)乙方必须认真组织好该项目的劳动力,机械,机具的投入,必须满足甲方的进度要求。如因投入不足影响工程进度,乙方必须加班加点确保工程顺利进行,对项目所有进度只允许提前不许拖后。否则延误工期一天,对乙方处予500元以上罚款。如果造成其他班组或工种误工的,由乙方负责按照每人每天50元生活费赔偿,若超过三次达不到进度或者拖延工期超过三天以上,并处予乙方承包人5000——10000元的罚款,罚款金额从乙方工程款中扣出,工程质量不达标,工期达不到要求,甲方有权单方终止合同并将乙方清退出场,并且不予结算,班组工资由乙方承包人自行解决。

八、其它方面

(1)工地生产,生活区域,禁止使用“电炉,电磁炉,水老虎”,长流水。发现禁止事项,甲方有权对事件产生的损失处以3—5倍罚

款,如“二炉一虎”造成火灾等重大影响或损失全部由乙方承担。另外,乙方的用电量必须按甲方的控制使用。

(2)施工现场一切电器设备,送电线路,除现场维护电工外,任何人不准安装设备电源,电线,电灯等。防止触电事故的发生,私自动用者,发生的一切事故由乙方负责,并追究乙方承包人责任。

(3)乙方进场按有关部门要求并持证上岗,证件齐全。如需办证的人员,由乙方自行办理,费用由乙方承担,更无违反计划生育,否则造成的一切损失由乙方承担。甲方不允许乙方用当地人进入施工现场做工。

(4)严禁使用未满16周岁的童工及无三证人员,严禁家属及小孩进入施工现场,严禁酒后进入施工现场及其到工地上班,一经发现并对乙方处予200元/人次罚款,所发生的安全事故责任事故由乙方承包人自行负责,以上所产生的费用从乙方承包人工程款中扣出。私自进入现场及到楼层上找人等所发生的安全事故及责任事故,由乙方承包人负责,所产生费用从乙方承包人工程款中扣出。严禁留宿外来人员,严禁嫖娼、卖淫、赌博、盗窃、吸毒,贩毒,打架斗殴等,一经发现报送交当地公安部门处理。所产生罚款及费用由乙方承包人自行负责。

(5)若乙方人员偷盗现场材料被抓住时,甲方对偷盗者处予所偷物品20—50倍罚款,每次罚款的最低金额为500元,罚款金额从乙方承包人工程款中扣出。

(6)乙方在工地打架的,班长必须制止,凡属打架伤人的,不论

对错,都必须承担对方的医药费和误工费并对乙方处予1000元/人次罚款,怂恿打干管人员对乙方处予5000元/人次罚款,如果班长(或代班长)不制止,甚至怂恿打架的,甲方有权单方面终止合同,并将乙方清退出场,并且不予结算,班组工资由乙方承包人自行解决。

(7)乙方的施工管理人员、劳务人员以非正当方式(包括围堵、占据施工现场及甲方或建设单位办公场所;以任何手段阻扰施工现场正常施工、甲方或建设单位正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及违反《国务院信访工作条例》国务院第431号令第二十条规定的行为)向甲方提出要求的,乙方应当向甲方支付违约金 10000 元;如该违约金不足以弥补甲方或第三人的损失,甲方有权要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的,甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

本合同未尽事宜,双方可根据具体情况签定补充协议。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:(公章)乙方:(公章)

甲方代表:乙方代表:

日年月

推荐第9篇:智能工程劳务分包合同

建筑智能化工程劳务分包合同 发包单位:(以下简称甲方)

承包班组代表:(以下简称乙方)身份证号码:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

一、工程名称:台州大麦屿港区查验配套设施建设项目港航支持系统海事综合楼和边检营房二次装饰及智能等安装工程。

二、工程地点:

三、工程内容、性质及数量:此项目合同范围内的所有工程量(厂家包安装的和部份已完工的管路及综合布线不在此范围内),现场管理,所有工程资料,工程验收,绘制竣工图,工程决算等。

四、工程工期:以业主方和甲方约定的工期为准,工程验收合格后半个月内完成决算,乙方只可提前,不得延误,如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

五、工程质量要求:以甲方的投标文件,和业主方和甲方签订的合同中的质量要求为准。

六、分包价、计算方式:甲方自主验收合格以后,按最后核定工程量计算。计算方法:工程竣工后甲乙双方一起根据竣工图及现场实测,分包价还包括管理创利提成。

七、工程承包方式及取费标准:劳务分包及施工管理形式。取费标准:按浙江省2003安装工程预算定额中人工费用进行计算,安装工程预算定额没有的项目参照类似项目进行计算。

八、施工管理创利提成:乙方在施工管理过程中创造的利润,以该利润毛利

的10%提成给相关人员,相关人员的内部分成内部协调。具体参见浙江异天公司提成制度。

九、工程价款的拨付及结算方式:

(一) 甲方根据乙方每月实际完成工程量的75%支付工程款(乙方每月25号前

将本月工程量上报到公司工程部,由工程部经理审核确认后,报总经理核准,财务在下月5号支付该项工程款),乙方不得虚报,否则情节严重的要适当处罚。

(二) 所有工程量完成后,由甲方工程部组织人员验收,不合格的由乙方整改,

整改费用由乙方自行负责,验收合格后15天内付至分包款的95%。余下5%的工程款在三个月内付清。

十、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲

方核验后乙方点交签证。乙方有义务做好设备材料的安全工作,遗失或施工不当引起的损坏按原价赔偿。

十一、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:

(一) 安全生产:乙方必须服从指挥,加强安全教育,认真执行安全技术规范,

严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。做到无一般(火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等)事故,杜绝重大伤亡事故,如出现一切责任及经济损失均由乙方承担。

(二) 工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施

工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

(三) 工程工期:乙方要有充足的人员投入到施工中,具体数量由乙方安排,

以保证工期不延误为原则。

(四) 文明施工:

1) 乙方须切实做到文明施工,安全生产,进入施工现场一定要戴好安全帽,

须采取严格的安全防范措施,承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任;

2) 施工人员(包括管理人员)在工作期间不得酗酒、打架,如一经发现每

次罚款200元,严禁偷窃工地材料,如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款,

严重的送公安机关处理。

3) 施工现场要整洁做到及时清理施工垃圾、临时施工用电用水要规范,如

果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的

罚款由乙方自己负责,甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

4) 加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关

部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

十二、甲方责任:

(一) 甲方提供乙方工程图纸,并进行相关交底,负责协调施工中的各部环节,

确保乙方工程施工的顺利进行,乙方配合甲方做好与业主及兄弟施工单位的协调。

(二) 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综

合治理等方面的教育,做好日常监管工作。全面督促乙方做好各项安全生产工作,并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

(三) 根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到位。

(四) 依据业主、监理单位意见,及时制定出各阶段的施工计划,并以书面形

式通知乙方,确保工程施工有序进行。

(五) 按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

十三、乙方责任:

(一) 按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组

织施工。

(二) 甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下

达的月工期计划。

(三) 严格执行安全管理制度,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工

作及日常监管工作。

(四) 按国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

(五) 乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件,对

特殊工种须安排有操作资格的人员进行,并向甲方出具特殊工种的操作证等有效证件。

(六) 乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。

(七) 乙方人员不遵守安全操作规范,违反安全制度造成的人员伤害等事故及

损失等与甲方无关,乙方须承担全部责任。

(八) 乙方须保守甲方的商业机密:不得将甲方的图纸,方案等对外泄密,否

则引起的损失由乙方赔偿。

(九) 乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具,安排技术过硬的施工队伍进行

施工,如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。

(十) 乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员工资。

(十一)

(十二) 材料进入施工现场,乙方须做好接收及材料的保管工作。乙方提前上报采购申请单,领材料应按施工图纸,工程完工后应当

做好成品保护工作。

(十三) 乙方在施工过程中不得浪费材料,或大料小用。如果发现一律按照

成品材料价格扣除,人工费作为对充。

(十四)

(十五) 乙方提供常用的施工工具。乙方应当做到工完场清、材料清,对施工设备和工具、剩余材料应

当归集交仓库,并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备,甲方有权作出相应的处罚。

十四、违约责任:

(一) 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

1.甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或

不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日拖欠金额 5 ‰的违约金;

2.甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金 3000 元,

甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

(二) 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

1.乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的

最低标准时,乙方应向甲方支付 2000 元的违约金;

2.乙方应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺

延。

(三) 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违

约责任后仍应继续履行合同。

十五、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。

十六、争议:甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,

可向工程所在地劳动仲裁委员会申请仲裁或工程所在地的人民法院提起诉讼。

十七、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款

结清后即失效。 十

八、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同一式二

份,双方各执一份。

甲方:乙方(签章):

甲方代表人:

年月日年月日

推荐第10篇:装饰工程劳务分包合同

装饰工程劳务分包合同

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:

一、承包方式:包人工、包质量、包安全。

二、承包范围:设计图纸所列专业施工范围。

三、工程质量:优良。

四、结算方式:

1、墙面贴砖:/㎡;

2、地面铺贴石材:/㎡;

3、地面找平层:/㎡;

4、卫生间防水:/㎡;

5、砖砌隔墙(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;

6、粉墙/㎡,不除窗洞;

7、零星事再协商;

8、大理石干挂/㎡。

五、付款方式:

本工程以实际发生工日数据为依据,按每日元/人生活费,每天支付一次,每月支付工程进度款至,工程完工质检合格,支付工程款的;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。

六、甲方责任:

1、提供所有民工的身份证复印件。

2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。

3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得

打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。

5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。

八、工程质量的约定:

1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。

九、有关工期的约定:

1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

十、其它条款:

1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。

3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。

4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。

发包人:承包人:

日期:日期:

第11篇:工程劳务分包合同(优秀)

工程劳务分包合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依据建设工程施工合同管理及工作内容,双方本着平等互利,协商一致的原则,达成以下协议:

第一条:工程概况:

工程名称:

工程地点:

第二条:合同承包范围及方式:

1、经甲、乙双方协商甲方同意将承包给乙方;

2、具体定价:

第三条:付款方式

1、合同付款方式,每月25日乙方按实际完成工程量上报甲方,在下月10号前,甲方支付乙方实际工程量的65%工程款,工程竣工后,甲方支付总工程款的85%,工程全部施工完成竣工结算当月内支付剩余的所有工程款;

2、开工日期竣工日期工期天;

3、甲方必需提供每层主电源、水源、提供工作用水时间表,电箱10个手把灯10个,靠尺10条,供人住房一间;其他工具乙方;

4、乙方进入施工现场必须听从甲方及总包的工作安排、管理、保质保量完成合同内所有工作量;

5、乙方对应本项目组织好劳动力,严把质量关,杜绝浪费材料,做到活完场清;

6、乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任;

7、双方因履行本合同发生争议,当事人可以向乙方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人乙方也可以直接向劳动争议仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以法向人民法院提起诉讼。

本合同签订之日生效一式两份,双方各执一份。

甲方负责人签字:乙方负责人签字:

签订日期:年月日

第12篇:钢筋工程劳务分包合同

钢筋分项工程劳务分包合同

甲 方:

乙 方:

工程地址:

工程名称:

甲方将承建的 后亭茅洲山工业厂房 工程钢筋分项工程承包给乙方,根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款,本着公平、互利的原则,甲、乙双方经协商达成以下协议:

一、分包范围及方式

(一)分包范围

1、茅洲山工业园厂房所有工程按结施、建施图纸(包括构造柱、过梁、女儿墙、看台、窗头台板、空调板、桩芯、消防水池、门卫室、化粪池等所有钢筋工程)的图纸及变更工程所有钢筋制作与安装全过程。

2、钢筋制作、安装及焊接钢筋、铁件预埋、操作架安拆、施工余物杂物的清理、施工用机械设备、工具、材料的清理及堆放。短筋按现场管理人员安排尽量焊接使用,不准浪费材料。

3、负责制安钢筋保护层垫块。

4、负责插柱、构造柱的预留筋(如乙方不及时插预留筋,或甲方派人插筋和以后植筋发生的工资在乙方工资中扣除)。如属模板工未及时钻孔的要马上通知现场施工员,否则也属钢筋班责任。

5、包电焊、压力焊及螺纹套筒连接费用。

6、乙方焊接的钢筋,要按验收规范要求的数量,制作试验件,并保证接头全部合格。如发现送检不合格,甲方每次对乙方处以500元罚款。

(二)分包方式

1、按结构施工图、建筑施工图、图纸会审、变更通知、现行国家施工规范及操作规程等的质量要求进行制作、安装、清理等技术施工。包施工用的劳动保护用品及钢筋制作机械(包括钢筋绑扎的扎线)。包工作面围墙内的所有材料周转和人力运输,包楼层所属钢筋工施工遗留杂物(如垫块等)淸理工作,包箍筋制作工具、劳保用品、自我安全及文明施工。

2、包质量、包工期、包安全及文明施工、包施工措施费、包工本合同其它有关工作内容。

3、各部位钢筋绑扎时,为保证施工进度,乙方必须保持足够的施工人员,如乙方人员不足,由甲方调动增加,则工资由乙方支付。

4、绑扎:施工现场内成型材料的转运,成型钢筋场内的垂直水平运输,模内零星杂物的清理,按设计图纸,施工规范及技术交底进行绑扎(含上人屋面冷拉丝的绑扎),安放垫块,搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点,绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎。浇砼时的钢筋保护等工作。砼标号不同时(梁、柱、墙交接处安装钢丝网片);废钢筋的清理。

5、钢筋制作:施工现场内原材料及成型材料的转运,分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养,含钢筋配料(翻样)在内。

6、钢筋调直、切断、对焊(80CM以上的钢筋全部对焊并利用)、加工成型(含上人屋面冷拉丝的制作)、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用,废钢筋的清理,加工区域内的文明标化,清理及清洁卫生等。对焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。

7、包括拉接筋,预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。

二、承包总价

1、本工程总价为一次包定,并按施工图纸建筑面积52646.3平方米结算,本工程单价为 元/m2,总价为 元(人民币大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

2、甲、乙双方签订本合同后,乙方在三天内支付工期、质量保证金 元给甲方,本工程完工后经甲方确认合格没有遗留问题的,于十天内全额无息退回。

3、如因甲方原因停工超过二个月,乙方有权要求退场,甲方要按乙方实际完成的工作量百分百计算,并退回保证金。

三、付款方式

1、乙方完成从基础到±0.00,甲方支付乙方6.5万元,完成三层结构支付13万元,完成六层结构支付20万元,完成九层结构支付20万元,主体全部封顶以及梯间水池全部完成后支付15万元,余款 元于所有属于砼工班承包范围的工程全部完成后30天内支付完毕。

2、甲方发现乙方在施工过程中存在技术和质量问题的,乙方应无条件即时整改返工,整改无效的甲方有权要求乙方退场,并按已完成工程总量的70%办理结付。

3、若因乙方主观原因而不能完成承包范围的工作,除不享有本合同人工标准外,甲方将有权重新规定结算方式,乙方所完成工作量的工日单价将按合同的70%予以结算。

4、乙方应无条件接受甲方同业主签订的《工程施工合同》中规定的奖罚办法。

5、乙方申领工程款须经甲方有关负责管理人员签名认可、并经总施工同意后方可支付。

6、甲方支付每期进度款给乙方后三天内,乙方必须提交工人工资核发表给甲方,否则甲方停止支付下期进度款,直至乙方提交该期工人工资表为止。

四、合同工期

以甲方通知进场为准:合同总工期约为100天,要求进场施工人员不能少于100人,确保按项目部排进度表完成任务,如果耽误工程进度4小时内扣罚2000元,超4小时为一天,每一天罚款6000元。如拖误工期严重影响进度,甲方有权终止合同,按完成工程量70%结算。

五、质量、安全及文明施工要求

(一)质量要求:

1、乙方在工程施工前,必须详细了解甲方的质量方针,严格按照国家现行的有关工程《施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《工程建设标准强制性条文》进行施工与验收,达到市样板工程标准。

2、所有梁板钢筋全部满扎,确保所施工的验收批、分项工程质量一次性达到国家合格工程质量标准、确保市样板工程。

3、一般质量问题返工损失率小于千分之一。若验收不合格返工的按成本价的2倍处罚。

(二)安全生产要求

1、无伤亡、重伤事故、无重大机械设备责任事故,无火灾事故,无中毒事故。

2、轻伤负伤率控制在5%以内;

3、安全检查评分95%以上。

(三)文明施工要求

1、施工现场材料堆放整齐、标识清楚、工完场清,尽可能地减少浪费;

2、确保创建“文明工地”。现场施工必须工完场清,每工作班在下班前淸理场内所有属于钢筋班所使用的材料。所有属于钢筋班所使用的材料严禁堆放在外排架上。

3、制作场内钢筋废料必须堆放在甲方指定的地方,如不听指挥乱堆放者甲方有权予以罚款。

六、双方的责任和义务

(一)甲方责任和义务

1、负责制定工程量、工程进度控制计划,以及安全生产、劳动纪律、治安条例、计划生育,等一系列规章制度,秉公办事,对乙方人员一视同仁,体待同等的奖惩制度。

2、严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对乙方人员进行劳动安全卫生教育,防止在劳动过程中的事故,减少职业伤害。

3、提供乙方所需的施工过程中的有关技术资料,按定额控制材料发放数量,并向乙方交待技术、安全、质量、节约等有效措施。

4、经常指导检查、督促乙方施工中的安全、质量文明施工,以及工作任务的完成进度情况。

5、有权对乙方执行《劳动法》等法规的情况进行监督检查,并有权监督乙方的工资分配情况。

6、当乙方不履行本合同的有关要求时,甲方有权采取一切处置措施,直至单方面中止合同,所造成的一切直接或间接损失均由乙方承担。

7、据现场条件,提供乙方的食、宿、其费用自理。

8、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

(二)乙方责任和任务

1、乙方自负进深圳手续费用;所有进场工人必须办理居住证、建筑保险、社会保险,费用由乙方自负。进场由甲方代办保险,保险费用从进度款中扣除。

2、办理出入证每人押金10元,离场时交回出入证,甲方返还押金。每人发给工作服1套,每套按市价收回成本价。

3、严格遵守甲方制定的一系列规章制度,服从甲方有关人员的检查、指导、教育。

4、乙方负责人必须常驻在现场指挥管理所属人员,管理技术人员配备总管1名、现场安置施工员3名,楼面放线时乙方施工员必须到场,协助甲方施工员放线,配合好工作,需离开现场时,必须征得甲方同意。乙方施工员必须对本班组所做产品严格把关,每个部位先内乙方施工员自检,再由甲方施工检验。如甲方施工检验到有不合格的部位,乙方必须在1小时内纠正,否则甲方有权另派人员施工,费用由乙方负责,并酌情进行罚款。在施工生产过程中,应严格按图纸及说明进行施工,由于乙方的原因,造成材料超耗及浪费,由乙方承担一切经济损失。施工现场做到文明施工、工完场清。

5、乙方人员发生病假、事假等休假均应自行处理,非工伤或班组工人造成的事故费用由乙方负责。贰仟元以上工伤事故由保险公司承担保险限额的赔偿,工伤事故实际支出与保险公司理赔金额之间的差额由乙方负责,无买保险的工人由乙方自行负责。

6、乙方应负责妥善解决内部的劳资纠纷,若发生诉讼或投诉事件,罢工、借机闹事者,甲方有权对乙方进行每次2000至5000元的处罚,并有权动用乙方工程款及履约保证金,处理乙方劳资纠纷,乙方工人在办公场所干涉办公的,影响生产、影响现场施工的,每次罚款5000至10000元。

7、工人要服从甲方管理人员和保安执行治安管理,如在工地上发生打架事件的,罚当事人和班组500—1000元。情节严重的交由政法部门论处。

8、浇捣砼时要有人跟班加垫钢筋保护层、整理混乱钢筋等,如发现无人跟班或跟班者不负责任处以罚款200元每次。

9、按设计图纸和国家现行施工验收规范抽筋下料,每层抽料必须提前一周把抽料表送甲方审核,做到抽料准确,杜绝浪费现象。

10、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

11、熟悉施工图纸,严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。

12、乙方进场人必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。

七、合同争议解决方式

(一)违约责任

1、合同双方任何一方不以全面履行合同条款,均属违约。对违约所造成的责任和经济损失,一概由违约方承担。

2、乙方人员不服从安排,随意退场、调换、影响工程质量和进度,技术水平低劣或连续不能完成计划进度,要求改正之日起一周内仍无实质性改进时,甲方有权终止合同,并书面通知乙方收回工程合同;甲方除有权拒付乙方工程款外,还有权要求赔偿经济损失,或在乙方预留保证金中扣款以弥补给甲方造成的经济损失。

(二)合同争议解决方式

双方在履行本合同过程中发生争议时,应采取友好协商的方式解决。当无法协商解决时,经双方同意,可向上级主管部门或市建设主管部门调解处理;对调解不服的可向市劳动仲裁。

八、奖励、罚款:

1、遵守合同条例.不违返安全、质量制度,文明施工班组。按合同规定结算及奖励。

2、如违反安全、质量制度,不文明施工班组。按下条例执行扣罚:

3、违反下列条款者处予每人每次100元以上、500元以下,班组500元以上,1000元以下的人民币罚款;1)不挂工作证上班者;30元

2)未实行“三级安全教育”登记而上班者;100元 3)临时宿舍床上用品不整齐叠放者;50元

4)临时宿舍各房间负责人当班当天不清洁卫生者;200元 5)临时宿舍区内规定休息时间内噪闹者;200元

6)施工现场、生活区打架闹事者;第一次罚500元,第二次罚1000元如此类推。 7)施工现场、临时生活区与公司施工单位人员打架至伤者,除全部负责支付受伤害方的医疗费用外,处以两倍以上的双重罚款。

8)在各楼层内大便者罚款500元/次,捉获归案者奖励300元。

9)在宿舍内使用电炉、电饭煲、发热管电磁炉等大功率用电器者,罚款500元/次,并没收相应用具。

10)以上处罚条例如违反若干条时则同时执行。

4、违反下列条例者处予每人每次50元,班组100——300元人民币罚款。1)违反“三宝”“四口”防护规定《一》《二》条例规定内容的; 2)违反质量管理“十不准”的; 3)违反“安全生产守则”的; 4)违反“操作人员安全责任制”的;。 5)违反“高处作业纪律”的; 6)违反“施工现场五要、十不准”的; 7)违反 “施工现场机械安全操作规程”的; 8)违反临时宿舍管理规定的; 9)违反厨房、饭堂管理规定的; 10)违反对“文明施工管理”规定的; 11)违反“施工用电管理”规定的; 12)违反“安全技术操作”规定的;

13)违反以上若干条例时,按所违反的条例规定同时执行,双重处罚。

5、违反“高处作业纪律”不遵守安全生产守则,在施工中野蛮操作,拆除安全防护,拆开安全网、有意搞坏等,每次扣罚300-500元。

6、不遵守以下纪律的个人或班组处予个人罚款200以上。500元以下人民币罚款;

1)清理楼地面,杂物往室外排栅和电梯井、预留管井投放者。

2)下班时工作面已完成,剩余的半成品材料未集中归堆,场地未清理整洁的(未做工完场清)。

3)工作面材料准备时堆放堵塞现场、施工通道、临时堆放间,造成其它班组作业受阻,时间在1小时以上2小时以内的。

4)钢筋制作下料未能做量料制材,野蛮施工发現浪费材料。 5)发现钢筋制作下料搞错,未经施工员同意,偷偷剪切改造者。 6)钢筋截长长度在50㎝以上(含50㎝),φ14以上的短筋不焊接使用,造成浪费的(指每根)。

7)每层楼面放线发现墻柱钢筋偏位未能及时控制,发生一个点罚200元。发生后又不效正,影响模板者,每点加罚300元。

8)不听现场管理人员合理指导、指挥,造成施工工序连接不畅或阻碍其它施工顺序的。

9)不服从现场施工管理人员合理指挥,有意无意辱骂现场施工管理人员的。 10)不穿公司规定制服上班的处以50元以下罚款。

11)故意破坏楼梯灯泡、施工电梯呼叫器、各种围护设施、电箱开关等公共设施者,罚款500元/次,抓获归案者奖300元。

九、附则

1、违反上述有关条例时,由现场管理人员写罚单,班组长签名,拒绝签名的加倍处罚。甲方严格执行,不得有异议。

2、本合同未尽事宜,双方协商同意可签订补充协议。

3、本合同一式贰份,经双方签字盖章后生效,所有款项全部付清后自动失效。甲方(盖章)签名: 乙方(盖章)签名: 电话: 电话: 住址: 住址:

身份证号码: 身份证号码: 年 月 日 年 月 日

第13篇:建设工程劳务分包合同

建设工程劳务分包合同

发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程的全部相关劳务工作发包给乙方施工,为了明确该工程的劳务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地址:

建筑面积:

建筑结构:

二、工程劳务承包范围的区段和范围

(一)工程劳务承包区段:。

(二)工程劳务承包范围:包含本工程设计技术文件(包括不限于施工图纸、设计变更、图纸会审纪要及经济技术核定单)、施1

第14篇:钢筋工程劳务分包合同

钢筋工程劳务分包合同

甲方:

乙方:

在甲方组织的丰城市曲江中学工程总承包工程混泥土分项工程的议标中,乙方以合理的综合价格中标,按照《中华人民共和国合同法》等有关规定,为明确双方责任, 经协商订立本分包合同以共同遵守执行。

一、工程概况:

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工作内容:包括钢筋翻样、制作、绑扎、安装及浇捣混泥土时看护钢筋保护层;钢筋保护层垫块制作(由甲方提供材料);钢筋焊接、压力焊;落地焊垃圾及时清理、冲洗。

1.4含在装修期间才能施工的构造柱、压顶、栏板、圈梁、反梁等小型构件以及基础工程补桩工程的钢筋。

1.5其他内容:钢筋焊接(包括对焊、水平和竖向焊接)、钢筋加工的机械设备费等。

二、承包方式、工程计价:

2.1承包方式:劳务包工并包辅助材料(含扎丝),钢筋施工用机械、机具、工具用具等由乙方自行负责。

2.2计算;该单价为综合包干单价,除甲方供应的刚进主材外,包括完成本分包合同内容全部费用以及管理费、劳保费等。

三、工程款支付

3.1合同价款:本工程合同价款元

3.2工程款支付:本工程无预付款,乙方每月工程进度向甲方报送当月完成工程量,同时,甲方向业主报送当月完成量,待业主按合同约定时间向甲方支付工程款后数日内甲方向乙方支付当月80%工程款,工程完工后支付至本合同内容工程款总价的90%,工程竣工验收达到合同约定质量等级后甲方30日支付总价100%工程款。

四、工期:

五、工程质量及验收:

六、安全、环境与职业健康:

七、双方职责:

八、分包和劳务管理:

九、履约保证及违约责任:

十、其他:

甲方(盖章)乙方(盖章)

甲方代表:乙方代表:

日期:日期:

第15篇:砌体工程劳务分包合同

河南财专后勤服务用房项目(二期)

甲 方:乙 方:签订日期:

7#宿舍楼

编号:

砌体工程

劳务分包合同

劳务承包协议

发包方:河南财专后勤服务用房项目(二期)7#宿舍楼项目部 (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方) 甲乙双方经过友好协商,根据互惠互利的原则,甲方将河南财政税务高等专科学校后勤服务用房项目 7#宿舍 楼砌体工程交给乙方施工,结合本工程具体情况,甲乙双方签订以下协议条款,共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:河南财专后勤服务项目7#宿舍楼(以下简称本工程) 1.2 工程地点:郑开大道向东K3公里处

1.3 承包范围:砌体及相关分项工程,具备内外墙抹灰装修条件,工程包括:砌砖;现浇砼过梁;砼止水带;构造柱;板带;砼造型内脚手架搭设及拆除;搅拌机等机械操作人员;以及虽未载明,但为本工程正常施工和使用所必须的工作。

第二条 合同工期

2.1 严格执行甲方总承包合同工期,具体进度节点必须符合甲方总进度计划,乙方须无条件执行。

2.2工期要求:

日至

日竣工(其中1单元

日必须具备主体验收条件)。每延误一天罚款

第三条 质量与验收

3.1 质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范执行,工程质量各项指标按照国家规范必须达到 合 格 ,同时需满足业主对砌体工程要求。

3.2 施工规程:乙方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求以及达到业主、监理、甲方要求。如果施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接受甲方管理人员及监理的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

3.3 隐蔽工程的检查:工程具备覆盖掩盖条件,乙方在自检合格的条件下,提前24 小时通知甲方验收,经验收合格后,方可进行下道工序施工。若在规定时间内未经甲方验收认可,或验收不合格又不整改,自行进入下道工序施工,甲方有权通知暂停施工,或采取必要的检测手段进行检测,由此而造成的工期延误、经济损失均由乙方承担。如乙方违反上述约定,每违约一次甲方将给予乙方5000元的处罚,并保留其它索赔的权力。

3.4 质量问题反映:乙方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知甲方,不得自行处理,如在施工中发现乙方对质量问题隐瞒不报的,甚至未经甲方允许自行处理的,甲方将给予乙方每发现一次1000 元的处罚,并保留其它索赔的权利。

第四条 承包方式及承包价格 4.1承包方式:包干(含零星材料)。

4.2承包价格:暂定价格综合包干单价加气块为 元/m3,素砼综合包干单价为 元/m3,钢筋砼综合包干单价为 元/m3。 第五条 工程款的支付

5.1 工程款按进度分阶段付款:每 层验收合格后,一星期内付合格部分工程量的80%,在工程竣工验收合格后一个星期内付至95%,剩余5%为保修金,待保修期满后予以付清(每次付款时乙方必须提供施工人员工资表及身份证复印件,保证工程款发至每个施工人员手中)。

5.2工程量计算:按最终完成的工程量具实计算。第六条 机械设备工具管理

6.1 甲方仅为乙方提供施工现场已有的可利用的垂直运输机械、每层的水源主立管和阀门及楼层内的三级配电箱,其他中小型机械、电动工具和施工工具全部由乙方自备(搅拌机、振动棒、斗车、铁锹、拉砖车、靠尺、墨斗、线绳、笤帚及三级配电以下电动工具等)。

6.2 乙方须提供施工中所需各种加工机具(必须是国家正规厂家产品),且保证性能良好,符合甲方的安全要求及政府的有关规定。

6.3 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方安全员验收。

第七条 甲方权利与义务

7.1 甲方负责提供垂直运输工具,乙方必须在甲方协调管理的条件下合理使用。

7.2 负责与业主的一切联系工作:

7.3负责组织对乙方施工的隐蔽和预检分项工程的验收,对乙方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。

7.4本工程水电费由甲方负责交纳。乙方必须严格执行总包方的现场用水用电管理制度,乙方人员如有违规行为,甲方将予以处罚,并将在乙方工程进度款中扣除

7.5 负责各分项工程的进度控制,协调组织同一现场乙方之间的穿插配合;协助乙方解决施工难题,配合协调好乙方与其他乙方的关系,确保工程顺利进行。

7.6 负责在合同规定的时间内审核乙方的工程量和工作状态; 7.7 合同签订后,在合同期内如果乙方失去相应的法律行为能力,甲方有权终止合同。

7.8 甲方若发现乙方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其他方面存在问题,甲方有权责令乙方采取相应措施,乙方必须无条件服从,情况严重时,甲方有权终止合同,清退队伍,由

此造成的损失由乙方承担,并不能提出任何索赔。

7.9甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制,如由于乙方履约不力时,不能达到业主或甲方要求时,甲方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本合同,另行分包的费用由甲方经谈判后确定,无须征求乙方意见,发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。

7.10 根据工程的进展及现场的需要,甲方在本工程的履约过程中,有权将本分包工程招标范围中的任何工作内容另行分包给第三方,乙方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为此而向甲方索赔工期方面及经济方面的任何索赔。

第八条 乙方权利与义务

8.1 合同一经签定,就已视为乙方己全面接受现场及工程目前的现状,不能以不了解为由提出任何条件。

8.2 乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用材料、机具、设备等,并保证其完好无损。

8.3在施工过程中,乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,并接受甲方各方面的监督和检查。

8.4 负责所承包工程现场成品的保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目,如有损坏,乙方自费予以修复。

8.5 乙方的施工现场必须达到文明工地的标准:按施工安全规范规定,做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的安全事故由乙方承担全部责任,并按规定书面报告甲方和主管单位备案;乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少施工噪声对周围居民的干扰,否则,由此引起的一切罚款由乙方承担。

8.6如在施工过程中出现质量问题,甲方将向乙方索赔所有的经济上及其他损失。

8.7 乙方必须有相当的资金筹措实力,工程进度款若因业主原因

末支付给甲方,乙方需要筹措资金保证本分包工程的按期施工,不得借故停工,不得对甲方进行工期、费用等方面的索赔。

8.8 本工程的加工所需的机械设备(除甲方可提供的以外)以及工具由乙方自行负责。

8.9 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。 8.10为保障各项进度计划的顺利实施,乙方应按照甲方进度计划要求提前做好劳动力的组织工作,并根据甲方各阶段进度计划要求提供足够劳动力,如由于乙方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施,一切费用由乙方负责。

8.11 乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

8.12 乙方除承担本合同规定的违约责任外,还应承担由于乙方的原因给其它第三方造成的损失的责任。

8.13 乙方应负责施工作业面工完场清工作,确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至甲方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若乙方不能做到工完场清,则甲方有权令其它分包方完成该项目工作,其费用由乙方承担。

8.14 乙方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。 8.15如因乙方施工造成钢材、砼、砖、砂等材料浪费及损失,其损失费用按当时价格全部由乙方承担并自愿接受甲方相关处罚。

8.16 乙方必须配备一名总管及一名技术人员,负责抄平及放线,负责配合甲方的技术质量等管理工作,乙方管理人员必须24小时坚守工地,无甲方同意不得私自离开工地。

第九条 安全文明施工及事故处理

9.1乙方应无条件积极配合甲方完成施工现场内安全文明施工的相关工作。

9.2本合同价款中已包含了安全系数和施工劳保用具费用,在施

工过程中发生的一切安全事故均由承包方自行负责。

9.3乙方应负责向施工人员提供个人劳保用具,确保施工安全。9.4乙方必须遵守甲方及项目现场各项安全管理规定,树立安全第

一、文明生产的思想意识,加强对施工人员的安全教育,严格遵守安全操作规程,服从工地的安全管理,根据谁施工谁负责安全的原则,乙方作为分包方必须全面负责施工过程中的安全生产,承担全部费用及责任,甲方有负责监督检查的权利。

第十条 违约责任:

10.1乙方应根据工期配备相应人员数量,如因乙方原因责任造成工期拖延,总工期每拖延一天罚乙方工程款1000元,并执行总承包合同中相关罚款,直至清退出场。

10.2甲乙双方在履行合同时发生争议,双方通过友好协商的方法 进行解决。

10.3如果因乙方原因中途退场,所有给甲方造成的损失及费用 由乙方负担。

10.4 如果乙方在工程进度、质量上不能满足甲方要求,甲方有权增加人员进场施工,乙方不得阻拦,所有发生的各项费用由乙方承担。 10.5 甲方与业主签订的施工总承包合同中的相关处罚条款适用乙方。

第十一条

其它事宜

11.1 本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。如协商不成,根据法律法规相关要求处理。 11.2 本协议具有法律效力。

11.3 本协议一式贰份,甲乙双方各持一份。

甲方:

乙方:

签(章):

签(章):

联系电话:

联系电话:

第16篇:劳务工程分包合同(个人)

合同

发包方:

(以下简称甲方)

承包方:

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关条例及其他有关法例、行政法规,经过充分协商。为了明确双方各自的责任和义务,本着自愿、公平、诚实信用、平等互利的原则,特签订本合同。

第一条.工程概况:

一.

工程名称:

二.

工程地点:

第二条.承包范围及承包内容:

一.

承包方式:包清工。

二.

施工内容:

及甲方要求的其他内容

第三条.工期要求:

日开工,

日完工。

第四条.质量要求:

满足现行的国家及行业验收质量要求、达到与业主签订承包合同及招标文件中的质量要求。

第五条.安全要求:

乙方在施工过程中,必须严格按照安全检查标准的要求进行施工,确保施工现场安全达标,对违反安全操作规程的现象,严格遵守安全生产的一切规章制度,杜绝一切安全事故发生,一旦发生病、伤、亡等事故,一切费用由责任方承担。

第六条.结算方式及付款:

一.工程量计算方式:.按与业主签订的承包合同中规定的相关内容和施工图纸及现场签证计算工程量。

结算方式:单价为:

暂估总价为:

(价格内包括但不限于:人工费、机械费、利润、管理费、措施费、劳动保险费、税金、节假日的人员加班加点费及一切与施工项目相关的费用。)。

2.结算程序:工程结算待工程竣工验收合格后办理,结算时需给甲方开据正式发票。

3.付款办法:验收合格后一次性付清。

第七条.双方权利和义务及违约责任:

一.甲方责任、权利和义务:

1.甲方下达的质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务,乙方必须及时完成。若因乙方原因逾期不能完成施工计划和各项指标,甲方有权对乙方予以经济罚款直至终止合同。

2.在施工过程中,如甲方发现乙方不能满足本工程的施工,甲方有权立即终止合同并清退乙方出场,乙方不得以任何理由阻扰甲方的正常工作。

3.协调解决乙方施工所需的施工场所和生活场所。

二、乙方责任、权利和义务:

1.乙方进场应具备以下条件:人员必须是年满18周岁以上、身体健康、有身份证的公民。

2.在施工过程中必须做好已完工程成品的保护工作,不得污染和损坏,否则必须修复和赔偿。乙方施工完毕退场后,如甲方发现需要整改的部位,乙方必须积极配合。

3.安全生产和安全纪律:

遵守国家和省、市制定的各项安全生产的法律法规,严格遵守各项安全操作规程,严格执行公司、甲方制定的各项安全生产制度和规定。乙方家属、小孩和其它闲杂人员严禁以任何理由进入施工现场。

第八条.本合同未尽事宜,双方协商解决。

第九条.本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字生效;工程完工,手续结清后自行失效。

甲方:

乙方:

联系方式:

联系方式:

期:

期:

第17篇:安装工程劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

合同编号:

第一部分 协议书

劳务作业发包人: 北京笠融建筑工程有限公司 (以下简称:发包人)

劳务作业承包人:

(以下简称:承包人)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。

一、工程名称: 工程

二、合同分包范围及作业内容:

1、承包范围为 包括本工程发包人与总包单位签订的专业承包合同范围内的小学及幼儿园门窗窗(副框加工安装、铝框安装、玻璃安装、开启扇安装及调试注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作)等合同约定范围内的全部收尾施工。若因承包人施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求,承包人必须承担相关责任与损失,且承包人必须在经发包人允许时间内达到发包人节点进度要求;否则,发包人有权减少承包人承包的工程量,若连续两次未达到发包人节点进度要求,发包人有权解除合同并将承包人清除出场。

2、承包人以清包工的方式完成承包范围内的工作量,承包人依照现场实际实际状况做好已完工程的收尾工作,即现场所有施工项目包人工、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场管理费、包现场进场材料卸车及转运费(包括现场内的水平、垂直运输的

一、二次或因工作需要的其它多次转运)、包发包人采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包夜班抢工加班费、包春节活其他法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社会保险等按国家规定应由承包人聘用劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料

3、承包人负责自行配备二级配电箱及电缆(除发包人提供的电缆外部分)费用自理。

4、承包人的承包范围还包括成品码放、现场局部脚手架架板的固定与转移、施工过程中影响安装的局部少量主体剔凿及处理、发包人要求的与其他第三方的交叉收口作业的

成品保护与火灾防范等;

5、承包人清包工范围内的工作量以 小学塑钢窗及130系列明框幕墙、幼儿园项目75系列断桥铝合金窗安装; (具体价格如下表)。该单价包干价格不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。发包人在该包干单价外不再向承包人及承包人人员支付任何形式的其它费用。

6、承包人负责到场材料的清点、验收、保管。如发生丢失(除不可抗拒原因,如战争、地震、洪水暴发、哄抢)由承包人负责赔偿。

三、工程地点:

四、分包合同价款: (此为合同价格,工程竣工后,甲、乙双方根据承包人实际工程量进行结算)

1、承包人清包工范围内的工作量以固定单价包干,工程各项目固定单价见附件二(门窗安装报价单)

2、上述分步报价作为工程进度款的请款依据,乙方需每月25日参上上表分步报价如实申报工程进度款。本报价含钻头、钢丝线等机具自身耗材;

五、分包工作期限

开工日期:2017年 4 月 10 日

竣工日期:2017年 7 月 30 日

总日历天数为: 90 天

1、自发包人通知承包人进场之日起开始计算。承包人的具体施工进度必须满足发包人、监理、总包及业主的总进度要求。

2、因不可抗力影响的工期,经发包人签字确认后工期相应顺延,但不增加费用(含因顺延造成的窝工费用和其他损失)。

上述不可抗力是指:战争、6 级以上地震、社会*(不包括阻工)、大于二十年一遇的洪水。

3、承包人应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向发包人项目部提出书面报告,承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此权力。

六、劳务作业人数: 10 人,承包人应根据现场实际情况合理安排劳动力。

七、工程质量标准: 合格

八、本工程安全文明施工要求达到: 安全文明工地

九、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书;

(2)专用条款;;

(3)合同附件一:劳务分包招标文件 (4)合同附件二:劳务分包招标文件 (5)门窗安装报价单 (6)通用条款;

(7)标准、规范及有关技术文件; (8)图纸及工程量清单;

(9)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

十、合同生效:

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间:2017年04月10日 合同订立地点:

发包方: 承包方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

联系电话: 联系电话:

第二部分 通用条款

9、发包人权利和义务

9.1自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。

9.2结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。

9.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。

9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。

9.8认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。

9.9不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。

9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。

9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。

9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目发包人聘用作业人员办理工伤保险。

9.13承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

9.14其它发包人应当承担的义务。

10、承包人权利和义务

10.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

10.2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。

10.3按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。

10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保施工安全。

10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。

10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

10.8 做好成品保护工作。

10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。

10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。

10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。

10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

10.14劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。

10.16其它承包人应当承担的义务: 10.16.1承包人自行为其聘用现场施工工人、管理人员缴纳工伤保险等社会保险费用。

10.16.2承包人现场作业人员必须穿戴安全帽、安全带等相关规范要求的工程必须劳动用具,费用有承包人承担。对于承包人施工人员未按要求佩带安全帽、安全带等违规操作现象,发包人有权进行处罚,并直接从承包人当月的工程进度款内扣除。

10.16.3承包人必须妥善保管工地现场的材料及半成品,因承包人材料保管失误及安装所造成的材料损坏概由承包人负责,并每月及时向发包人按实上报工程量。在施工过程中,承包人必须节约使用材料,严禁浪费材料,材料的损耗必须控制在发包人规定的损耗范围内;材料损耗由承包人在结算书中单独列项编报(若承包人未在结算书中对材料实际损耗情况进行详细计算数据,视为承包人结算关键项目未编报,不予办理结算),先由发包人项目 6

部根据实际计划用量及现场领料单进行审核,再由发包人相关部门部进行复审,最终审核结果以发包人审核结果为准;若材料损耗有所节余发包人将给予承包人一定奖励,若材料损耗超出约定值将由承包人承担全部费用并直接从承包人的工程款项内扣除,发包人项目部的材料损耗参照责任状实施。

10.16.4承包人须遵守一切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度,如有违反,所造成的一切后果由承包人负责。

10.16.5搞好现场文明施工,做到材料、设备等堆放整齐有序,保持现场的整洁卫生;进入工地现场的材料必须按照发包人公司相关规章制度和发包人项目部指定的地点进行堆放并设置相应标牌。施工完工后整理好现场,做到工完场清。

10.16.6如因承包人原因而导致承包人劳务人员停工或向业主、有关政府部门投诉,一切后果都由承包人承担,发包人并有权解除合同。如发包人因此而遭受政府主管部门的罚款,该罚款由承包人全额承担,发包人并有权按照该罚款的金额向承包人追究违约责任。 10.16.7风口、空调口、等孔洞承包人负责预留制作,过程中进行埋件、龙骨安装部分墙壁面的剔除及恢复由承包人负责。

10.16.8承包人本人或承包人委派3名专职管理人员,其中施工队长1名、质检员1名、安全员1名。需在现场办公,做到随叫随到(半小时内),服从发包人现场人员的工作安排。

10.16.9承包人必须绝对遵从发包人所有发出的工程指令,不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。

11、对于以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延。

(1)不可抗力;

(2)设计变更和工程量增加;

(3)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

(4)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。

12、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

(1)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

(2)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

(4)发包人同意的其他情况。

13、不可抗力

13.1不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。

13.2不可抗力结束后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

14、送达本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。

一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。

15、事故处理

15.1 发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。

16、施工变更

16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

16.1.2增减合同中约定的工程量;

16.1.3改变有关的施工时间和顺序;

16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。

16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),延误的工期不予顺延。

17、发包合同价款支付的手续为:承包人应向发包人出据合法有效的收款发票,发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在25.4款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证

18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故,责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。

19、争议

发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

③仲裁机构要求停止合同工作;

④法院要求停止合同工作。

20、合同解除

20.1承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。

20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的,发包人可以发出通知解除本合同。

20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停止工作。停止工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。

20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。

20.5如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。

20.6本合同约定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场,给发包人造成经济损失的由承包人承担。

20.7合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

20.8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21、合同终止

双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。

第三部分 专用条款

22、项目负责人、施工队长及劳动力管理员:

22.1发包人现场施工经理为

,职务:

施工经理 ,身份证号码: ,委托权限: 现场日常施工管理,工程结算、变更签认 。人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。

22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ,职务: 施工经理 ,身份证号码: ,委托权限: 现场日常施工管理,工程结算、变更签认,承包人进度款申请及领取,劳务工资发放 ,人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。

22.3承包人委派的分包合同价款收取负责人为

,身份证号码: ,职务: 施工经理 ,联系电话: ,在京住址: ,家庭住址: 。

23、图纸:

发包人应在劳务分包工作开工 3 天前,向承包人提供与分包工程有关的图纸 1 套。

24、材料:

24.1承包人应在接到开工通知后,向发包人提交材料、设备、构配件(具体材料、设备、构配件品种详见附件一)供应计划;经发包人确认后,发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求,如质量、品种、规格、型号不符合要求,承包人应在验收时以书面形式提出。

24.2 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏,承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失,但赔付总额不超过合同总价的60%。

24.3承包人每道工序完成,进入下道施工工序前须书面报请发包人验收,若承包人在进入下道工序施工前未对上道工序报请验收,发包人有权要求承包人按照200~1000元/次标准支付违约金,由此而引发的一切后果全部由承包人承担。

24.4施工中由承包人负责提供所有中、小型施工机具,并负责日常的维修、保养及防护。

25、送达:

本合同14条约定的送达方式适用于以下情况:

(1)承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款; (2)承包人表示因发包人原因造成工期延误;

(3)承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸; (4)承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的;

(5)承包人要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、停工、窝工的; (6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的;

(7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为;

(8)本合同9.10、10.15所列事项; (9)双方约定的其它情况。

26、本合同价款核算规则及构成方式: 综合单价乘以实际面层安装面积

27、付款及结算

每月按进度付款,乙方每月25日前将已完成并经甲方验收通过的合格工作量上报甲方工程项目部,由甲方公司相关部门审核认可后,于次月15日前按确认工程量的70%拨付工程款。工程完工并经甲方验收通过后30天内付至工程安装费总额80%。工程竣工验收(附工程竣工验收备案复印件)结算审核后,乙方根据审查确定的结算金额开具税务局认可的全额正规发票,甲方7个工作日内付至结算额的95%,余款5%在竣工结算后二年质保期满后一个月内支付(不计利息)。支付5%质保金时,乙方需要持业主或物业办理的保修期满维修完毕签证,方能支付。 28.工程保修:

28.1本工程保修期为 24个月 ,从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。 28.2保修期内发生的维修,由发包人书面通知或电话通知,承包人必须在发包人通知后8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理,否则,发包人可以自行或另请第三方处理,由此而发生的费用从质量保修金中扣除。

29.工程签证:

29.1 下列情况下可以签证:①、因发包人原因造成返工返修的;②、合同外增加工作量的单项签证超过500元以上的。③、发包人项目部所发出的指令单涉及到合同外的其它内容。④、各种实验及检测的配合、样板间的制作。

29.2 签证的程序:①、发包人项目部发出的指令单需项目经理确认;②、当指令单或因发包人原因造成返工返修的内容完成后1日内向发包人项目部报见证单,待发包人项目部成员针对现场的完成情况进行核查;③、项目部签认后签证金额计入当月产值。 29.3 签证点工按 170 元/工日计算,必须经发包人项目经理与主办人员签认,每月未由承包人自行汇总送至发包人相关部门审核,否则,视为当月未发生零点工,工程完工结算时不予计量。签证发生费用计入当月进度款及结算,工程施工期间不予支付。

30.违约责任

30.1任何一方不能全面履行合同均属违约,因违约所造成的责任和经济损失概由违约方承担。

30.2承包人不得将本合同项下的劳务分包项目转包或分包给第三人,否则,承包人应向发包人支付本合同价款20%的违约金,发包人并有权解除本合同。

30.3承包人必须在合同工期内完工,否则,每拖延一天, 应向发包人支付工程总价款2 ‰的违约金,不足一天按一天计 ,同时如业主、监理因进度原因对发包人项目部的罚款由承包人承担。

30.4承包人无法实现承诺的工程质量等级或无法实现一次性通过分部工程质量验收,或无法实现一次性通过整体工程的竣工验收,发包人将视具体情况对承包人收取工程款总额的1%~10%的违约金,且承包人应承担发包人因此而造成的一切损失。

30.5承包人或其施工人员、工作人员亲属以及承包人委托人员以非正当方式(包括但不限于围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为)向发包人提出要求的,每发生一次承包人向发包人支付违约金 5000 元;如该违约金不足以弥补发包人的损失,发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的,发包 14

人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

30.6 承包人未在每月23日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况、工资核算及支付情况的盖章书面记录的,每发生一次,应向发包人支付违约金 3000元。

30.7 本合同附件一《项目管理条例》中约定处罚等其他违约责任。

31、其他约定:

31.1如发包人、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方,承包人必须立即整改并承担因此而发生的一切费用,工期不予顺延。

31.2承包人必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工,工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因承包人原因导致工程质量未达到合格工程标准,则发包人向承包人收取工程价款的10%作为违约金。如因此给发包人造成损失的,承包人并应承担全部赔偿责任。

31.3承包人现场作业人员必须穿戴安全帽、安全带、等相关规范要求的工程必须劳动用具,费用有承包人承担。对于承包人施工人员未按要求佩带安全帽、安全带等违规操作现象,发包人有权进行处罚,并直接从承包人当月的工程进度款内扣除。

31.4劳务合同签约代理人及劳务队日常管理人员、财务办理人员需出示公司法人授权委托书。

31.5严禁承包人将施工合同范围内的工程进行转包给第三方,如发现要立即终止合同,逐出现场。

31.6每月25日前承包人要递交劳务费申请表,并要加盖劳务公司盖章上报项目部,项目部审核后上报发包人工程部。

31.7劳务费发放前,承包人要递交劳务发票、劳务人员考勤表(可参考考勤机数据进行核实)、工资表(要签名,按手印),加盖公司盖章。上报项目部。

31.8发包人奖罚管理条例、材料损耗系数、设备管理作为主合同附件。承包人应按照发包人提出的各项规定,严格质量、材料、安全管理。

31.9 承包人应当及时向其聘用人员支付工资,若承包人拖欠其聘用人员工资,发包人有权从承包人应得的工程款中扣除,并直接向该人员支付。发包人实施此项行为不视为与该人员建立了劳动关系,该人员仍然是承包人员工。

31.10 承包人影响发包人承担违约金、罚金、扣款,发包人可以直接从应付给承包人的工程款中扣除。

31.11 发包人提供材料设备如下:二级配电箱,螺丝、焊条、美纹纸、密封胶、发泡胶、切割片等主要材料及配合协调宿舍;乙方负责自行采购的材料及工具如下:电钻、钻头、切割机、三级接线箱、台钻等施工必须的工具及劳保用品;

31.12 工程通过建设单位竣工验收后,发包人支付至承包人合同价款的 95 %前,承包人应向发包人提供本工程全部工人工资结清证明;

32、争议解决:

发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,向 合同履行地人民法院起诉。

33、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人和承包人各执一份;本合同副本 / 份,发包人执 / 份,承包人执 / 份,发包人负责向行政主管部门备案 / 份。

附件一:安全生产协议

附件二:法人授权委托书

附件三:承包人企业资质复印件(加盖公章)

第18篇:工程劳务分包合同绿化

合同编号:

绿化工程劳务合同

甲 方: (以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程绿化栽植施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各向条款。

7)不包含吊机、挖机、拖拉机等机械费用;种植期间原则上胸径15cm以上乔木由甲方提供吊机,若却因甲方要求采购苗木土球变大,需要乙方提出申请甲方同意才能起用吊机。

8)乙方在施工期间所发生的变更或增加工程费用需经过甲方项目经理确认,甲方以项目经理签字为准。如若出现乙方代为甲方做合同外的工作内容,甲方按照95元/工日给予签证核算。包含工人每天正常上班的出工时间为9小时,上下班时间根据季节气候的变化,会作出适当的调整,但每天总的工作时间以9小时为准,超出9小时的按加班计算,少于9小时的按时间扣回,如遇加班,男工则按10元/小时计,女工则按9元/小时计。乙方不经过甲方同意不得随意加班,加班的工程量需要乙方事先通知甲方项目部及合约部,如未及时通知,则视加班情况未发生。

(三)工程量的确认及确认程序

1、所有工程量测量或点工、机械台班的确认方式根据项目管理需要决定。按照如下方式:

甲方组织验收计算工程量,施工员、乙方相关人员参与,共同签字确认,后由甲方项目部后由项目部上报到合约部复核;

若最终合约部复核确认后的工程量和乙方报量相差3%以上,视情况严重程度,除了扣除多余的工程量外,将给予乙方2000-10000元人民币经济处罚。

2、变更项目、点工、机械台班等工程量确认

项目所发生的项目变更、点工、机械台班,由乙方提出确认申请,再经施工员或

(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责。(四)安全生产目标:不发生人身死亡事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生重大火灾事故;不发生负主要责任的重大交通责任事故;创“零事故”工程。

安全生产协议书

总包单位:(章) (以下简称甲方) 分包单位:(章) (以下简称乙方)

身份证号码: 履行甲、乙双方签定的园林建设工程施工专业分包合同 (四)工程名称:

(五)工程地点:

工程内容: 绿化种植养护

分包范围: 绿化种植养护 ; 承包方式: 包工不包料

进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定,签订本协议。

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力,双方应认真执行。

二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。

三、在安排乙方工作时,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

四、对乙方进场职工进行登记造册,复验身份证件,按名单对乙方负责项目级安全教育,乙方负责队级、班组级安全教育,建立安全教育档案。.对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作,制止非特种作业人员从事特种作业。

五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

六、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。

七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查,及时消除隐患,保证其安全有效。

八、在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。

九、发生伤亡事故按规定立即报告公司。

一、其它

七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

八、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

九、储存、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施

十、有权制止甲方违章指挥。

十一、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

十二、乙方在施工操作现场所生的安全保护措施费用由乙方承担,若在施工过程中因乙方操作不规范造成人员伤亡事故,乙方承担全部责任外配合甲方处理相关事宜,情况严重者甲方可追究乙方形式责任。

三、其他 此协议作为分包合同附件,一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。

协议订立时间: 协议签订地点:

甲方: (章/签字)

乙方: (章/签字)

致:

为了表示与贵司良好的合作意愿,经我本人慎重考虑,我愿意在本年度加强对我班组的技能、遵法守纪、安全文明等综合素质教育。并承诺以下几点:

1、平时把生活费、人工工资及时下发到每个工人手中,决不出现漏发、不发、克扣等现象,一经出现此类事件,我本人无条件放弃与贵司的结算,并接受贵司的一切处罚。

2、不管我本人唆使或工人自发,只要造成工人到公司闹事且影响办公事实的,一经出现,我自动放弃结算并无条件撤场,并由我本人承担给贵司带来的所有经济损失。给贵司造成重大信誉影响时,我本人承担相关的法律责任。

3、工人进场上岗前,我本人在项目部给工人办理上岗登记手续,如果不在项目部办理上岗登记手续或者登记后随着施工进展有人员的调整而不通知项目部,公司可视增减的人员在该项目未从事过作业,即在核算工程量时贵司可不予确认,我本人同意贵司可以给予我2000元/人(增减人员数量)处罚,情况严重者,项目部可不予结算直接清退我出场。

4、我本人同意贵司项目部在工地设置意见箱,我接受所有项目管理人员及工人的监督,发现我本人或下属工人有违纪、违法或我未能处理好工人生活费、工资引起工人向项目部投诉的,我本人接受第一次按照3000元/次处罚,第二次出现类似情况,除了接受按照5000元/次处罚外,并同意在以后的生活费及工资领取时贵司直接下发给工人,出现第三次类似投诉情况,贵司可直接清退我本人出场,并不予我结算。

5、我本人保证有突发事件或维修等问题需要及时通知我本人时,贵司可以通过我留下的联系方式,随时联系到我本人,如果有特殊原因(手机欠费,但不能超过3小时),我保证贵司可以在我的第二联系方式中联系到我,如果出现需要我本人出现处理相关事宜而贵司联系不到我本人的情况,贵司有权不经得我本人同意采取措施,所发生的费用我均予以承认。

6、我保证我下属的所有工人无违法违纪劣史,且未录用无身份证的人员和未满16岁的童工,不安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。且已为建筑施工人员办理工伤保险或人身意外伤害保险。负责班前安全教育和工种变换的安全教育。

我本人郑重承诺并签字:

身份证号码:

第19篇:劳务分包合同

劳务分包合同

第一部 协议书

劳务作业发包人:(以下简称发包人)

劳务作业承包人:(以下简称承包人)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。

1、工程名称:

2、分包合同内容:

2.1本合同分包范围:

2.2本合同劳务作业内容:

3、工程地点:

4、合同价款总额元(人民币),

大写元。

5、分包工作期限

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

总日历天数为:天

6、劳务作业人数:人。

8、合同生效:

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间:年月日

合同订立地点:发包人:(合同专用章 )承包人:(合同专用章 )

委托代理人:

联系电话:联系电话:

1 / 4

委托代理人:

第二部分专用条款

9、承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不

善发生丢失、损坏,承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失,但赔付总额不超过

合同总价的%。

9.1施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括

10、本合同价款核算规则及构成方式

10.2 本工程的合同价款采用下列第种方式计算:

(1)固定合同价款;

(2)综合工日单价。

10.3分包合同价款包含以下内容:。

10.4本工程的合同价款,除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以外,不再调

整。

10.5采用第(1)种方式计价的,

合同价款中包含,其中人工费元。

10.6采用第(2)种方式计价的,综合工日单价为元/工日,共工日。

另:低值易耗材料费、工具用具费元;

10.7施工中发生的零工单价为元/工日,停工、窝工单价元/日。

10.8遇本合同终止、中止、解除时,双方约定:未形成建筑平米的劳务作业工程量的

计算方式为,计算规则为,单价为。

11、施工过程中分包合同价款结算及支付方式:

11.1施工过程中,发包人、承包人应当在每月日前对上月完成劳务作业量及应支

付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料

之日起计算,最长不得超过3日。书面确认后,双方约定采取以下方式结算支付分

包合同价款:

11.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。

11.1.2发包人每月日支付元分包合同价款。

12、违约责任:

12.1承包人违约责任:

12.1.1承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向发包人支付违约金

元,最高不超过合同总金额的%。

12.1.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。发包人可以要求承包人整改,承包人因自身原因无法

完成的,发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由承包人承担。

12.1.3承包人未达到约定的安全文明施工标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。

12.1.4承包人以非正当方式(包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手

段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;)向发包人提出要求的,承包人支付违约金元;如该违约金不足以弥补发包人的

损失,发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误发包人索赔违约金不受本

合同约定的上限的约束。

12.1.5 承包人内部人员发生打架斗殴等情况,应事先通知发包人,由发包人决定报

警或自行解决。

12.1.6承包人未在每月日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤

情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的,每发生一次,应向发包人支付违约金元。

12.1.7承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。

12.2一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍

应继续履行合同。

13、特别约定:

12.1承包人先有30.2.4行为的,双方约定自行为发生之日

起日内,双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。

13、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人和承包人各执一份;本合同副本份,发包人执份,承包人执份。

14、补充条款:

14.1承包人债权未经发包人同意不得转让。

14.2履约保证金:承包人按合同总价的%交纳履约保证金。分包工程经承包人验收合格后,退还履约保证金,不计息。

14.3发包人支付承包人工程款时,承包人应提供真实有效的发票,否则发包人有权拒绝支付分包人工程款,承包人提供虚假发票的,向承包人支付发票面值5%的违约金。

14.4由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),由此延误工期不予顺延。

第20篇:劳务分包合同

钢筋工程劳务分包合同

发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)

甲方承建的 工程,乙方自原承担该工程的 钢筋工程施工任务 ,为了保证施工质量、施工安全和进度,经双方协商,特订以下条款,供双方共同遵守执行。

一、工程内容:

1、承包范围:

本工程所有进场钢筋的卸车、钢筋加工制作、绑扎安装、钢筋接头焊接、垫块、马镫放置、后浇带钢丝网的绑扎和止水钢板的制作与安装以及施工过程中放线协助配合工作;配合安全文明施工、清理现场、废料归堆、场内水平运输、垂直运输等所需的人工费用及大型机械(电焊机、卷扬机、垂直运输机械)外的所有小型工具费用在内。

2、质量要求 优良工程。

二、双方职责

(一)甲方职责:

1、负责各种原材料按时进场,满足工程进度的需要。

2、负责生产技术交底和安全技术交底,提供有关技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、文明生产、节约等措施,签订经济责任状。

3、负责统一规划现场的平面布置,确定临设、工地出入口、标志的设置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置。

4、按时下达月、旬短期进度计划,协调工种之间关系,合理组织分段施工作业,月终考核,兑现奖惩。

5、提供标高、定位的基准点、线,严格按内控质量标准及安全操作规程对分项工程进行检查、考核、评比、兑现奖惩。

6、搞好施工现场各种防护措施,确保施工安全。

7、按时核算和支付工资(每月10号前支付上月工资)。

8、提供食宿场所,搞好后勤工作。

(二)乙方职责:

1、对所承包的工程内容的质量、安全、进度、现场文明施工、料耗、务工人员的安排和管理负全部责任。

2、遵守公司和项目部的各项管理制度,服从甲方的统一安排、协调、指挥。

3、严格按施工图纸及验收规范、内控质量标准、安全操作规程和技术交底组织施工,不得随意变更施工图和规范要求。

4、严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工。

5、组织身体健康、责任心强、业务熟练、服从管理的人员在工地施工操作。进场人员年龄在18-50周岁之间,在进场前必须先报花名册,都应持证上岗(公司可协助办理证件,但费用自理),严禁使用童工,若发现有不符合条件的,乙方应无条件安排其退场。

6、配合和监督对施工中的各项原材料和成品进行保护。

7、每天施工完毕后,施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准。

三、施工工期:

1、该分项工程的施工工期为:自 年 月 日至工程完工。

2、乙方严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工,按时完成进度计划任务不奖不惩,提前一天完成给奖金500元,延后一天罚款1000元,除甲方有较大变更或因不可抗力阻挡施工的情况下可顺延工期外,其余任何情况均不顺延工期。

四、施工质量要求:

1、该分项工程质量等级为优良(按公司内控质量标准验收)。

2、乙方对承包的分项施工内容按内控质量标准先做样板,达到要求后,才准进场正式施工操作,并保持整个分项工程都达到样板质量。在施工期间接受甲方的质量检查和监督。

3、该分项工程达到内控优良标准(样板质量),执行合同工资单价:达到内控合格标准,下降合同工资单价20%(装饰工程以户套为基段,主体工程以构件为基段);没有达到内控合格标准的,必须返工重做,乙方负责赔偿由此造成的一切损失(人工、材料费)。

五、施工现场要求:

1、乙方施工期每天必须做到活完场地清,保持现场文明、无违章违纪行为,各种材料堆放有序。乱堆放材料一次罚款100元。若发生二次清理费用,在该班组工资中扣减。

2、乙方在施工期间必须对各种原材料和所有的成品进行保护,损坏了原材料、设备和工具,则照价赔偿,对施工中的成品损坏,除按要求修补外,并处罚款100元。

3、严格按定额消耗使用各项材料,若材料超耗,由乙方负责赔偿。乙方在领料时发现有破损、不合格的材料,有权拒绝接收。

六、施工安全:

1、甲乙双方必须签订“安全生产责任书”,并严格执行公司、项目部制定的安全生产规章制度,杜绝死亡和严重事故,轻伤率不得超过5%。

2、乙方务工人员进场上班前必须进行安全知识培训,学习相关知识后方能上岗,班前甲、乙双方作好安全技术交底。凡未经安全教育而擅自进入施工现场的乙方人员,无论何种情况发生的工伤事故均与甲方无关,所有经济、法律责任由乙方承担。

3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应做好检查交验工作,并做好记录。

4、乙方应经常教育工人注意安全,严格遵守安全生产“十不准”和《安全施工细则》,严禁违章操作。若违章操作发生安全事故造成的经济责任:事故损失在2000(含)元以内,责任由乙方承担;事故损失在2000元以上,根据情况由甲乙双方按事故大小划分责任共同承担。

七、工程验收

1、乙方每月完成的实际工程量,由甲方工程负责人、质检员、乙方现场负责人共同验收实际完成工程量,由项目经理审核后结算,同时项目部有关人员对乙方安全、工期、材料耗用、文明施工、劳动态度等考核按有关管理办法执行。

2、计时工要有明确的日期、工作内容、人数及实际用工人数。

八、工资单价及付款方式:

4

1、该单项工程的工资单价是双方根据市场行情协商达成的综合价格(不分施工部位、项目名称、规格大小、施工难易等),包括劳务工资、个人安全及劳动保护费、场地内材料搬运、施工用具、分项工程成品的清洁等项费用,按 元/m2(建筑面积)计。

2、付款方式:为保证本合同的严肃性,确保工程质量,稳定施工队伍,按乙方实际完成工程量结算工资:

(1)每月付已完工程量的80%;

(2)主体工程全部结束两月后付至已完工程量的95%,留5%作为质量保证金;

(3)工程全部竣工一年后退还5%质量保证金;

(4)如遇中间无故退场,只付已完工程量的50%。

九、合同履约金

为保障本合同严肃履行,乙方向甲方交纳合同履约金 万元(已交纳意向合同保证金的,本合同签订后自动转为合同履约金),合同履行过程中的所有罚款自履约金中扣除。

十、违约责任:

1、甲方因材料组织到位不及时,出现停工待料,使乙方全部人员不能正常生产,由甲方支付乙方每人每天20元的误工费(只要可以安排半数人员能上班的都不计误工费)。因不可抗力等因素所发生的停工不计误工费。

2、在施工过程中,乙方没有完全履行职责,违反公司管理制度,按相应条款考核处罚。

3、对乙方不能达到内控质量标准或进度要求(指甲方下达的月、旬短期进度计划),首次先座谈整改,三天后还没有达到要求,则处罚款1000元,再过三天后,仍未达到要求,甲方有权终止乙方合同,并只按已完工程量的50%支付给乙方的工资,甲方另行安排施工人员。

4、乙方承包工程范围内工作内容不得转包,如发现甲方可单方中止合同,乙方已完工量不结算并扣除乙方已交的合同履约金,所有责任由乙方承担。

十一、争议的解决

本合同未尽事宜,按照《建设工程施工合同》通用条款执行。因履行本合同发生的争议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向劳务仲裁部门申请仲裁。

十二、内控质量标准和其它条款附后:

十三、本合同是双方在自愿、平等、互利的原则下签订的,双方签字后生效。

甲方代表签字: 乙方代表签字:

年 月 日

《工程劳务分包合同.doc》
工程劳务分包合同
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关推荐

实施方案自查报告整改措施先进事迹材料应急预案工作计划调研报告调查报告工作汇报其他范文
下载全文