建筑施工合同范本
推荐第1篇：建筑施工合同
建筑施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商如下：
一、乙方包工不包料。甲方负责建筑材料，乙方负责施工，机械设备施工安全事故乙方自负，施工误差不得超过1.5公分。
二、施工要求：一层高3.6米，二层高3.3米，室内贴地板砖，贴地脚线，墙面及顶刮涂料，卫生间全贴瓷砖，外墙前面墙二层涂料，一层贴瓷砖，后墙涂料，侧面涮水泥浆，楼梯侧面墙贴瓷砖1.2米。并负责水电安装，工期四个半月，女儿墙1米高，实地面积按边到边计算。
三、施工价格按每平方米256元（贰佰伍拾陆元整）计算。楼梯按1.5平方米计算。基础完工付款15000元（壹万伍仟元整），一层完工付15000元（壹万伍斜坡元整）。二层完工付15000元（壹万伍仟元整）。装修一半付15000元（壹万伍仟元整），其余部分全部完工验收后一次付清，多退少补。
本合同一式两份，合同经双方审核签字即日生效。
甲方：乙方：
2013年2月10日
推荐第2篇：建筑施工合同
建筑施工合同
甲方：
乙方：
依照中国合同法及其它建筑有关法律法规，并相互遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，为明确甲乙双方的责权利，经双方共同协商，甲方同意将绵阳市科创园元通路延伸段公路的内外护坡工程的全部人工费承包给乙方施工队、特定立本合同如下：
一、工程地点及名称：绵阳市科创园元通延伸公路工程。
二、承包范围：只包人工不包材料，公路内外人头石护坡档墙工程人工费。
三、开工时间，竣工时间，合同有效天数，但天灾及不可抗拒的事可顺延时间。
四、质量：以公路左侧已做好的人头石护坡为样板。
五、单价：不含其它税费，不包括清边坡捡底的一切土方，按实际砌筑的收方为准，每立方130元，如当地人阻拦施工，由甲方负责支付当天民工工资。
六、付款方式：随着工程进度，由甲方给乙方支付一部分工资及生活费，工程完工3日内，由甲方给乙方一次性付清工程余款，所有付款方式均以收条及现金支付给乙方。
七、双方责任：
1、
2、
3、
4、甲方提供材料到工地施工现场，施工用水用电、其它费用由甲方承担；甲方负责上层联系及周边邻居当地人的调解工作； 乙方在施工现场必须服从甲方指挥和安排； 如乙方自己造成的返工现象均由乙方负责。
八、安全责任：乙方在施工过程中必须讲文明，遵循规章制度，在施工过程时，乙方自己原因造成的伤害均由乙方自己承担。
九、本合同未尽事宜：如有争议由双方共同协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，都具有同等的法律效力。十
一、甲乙双方从签字之日起生效，工程款结清后，本合同自动失效。甲方：乙方：
2012年9月26日
推荐第3篇：建筑施工合同
建筑施工合同
甲方：南陵明鑫体育用品有限公司
乙方：张火胜
经甲乙双方协商一致，甲方厂房及附属工程由乙方承包建筑施工，具体条件如下：
一、承包方式：
工程建筑施工费用及各项施工材料由乙方负责，（即包工包料）
二、工程面积
厂房面积280平方米，
三、工程施工 方案及条件
1、甲方负责提供规划方案、施工图纸及三通（路通、电通、水通）。
2、乙方必须确保按甲方提供的规划方案及施工图纸进行施工，不得随意变动。
四、工程价格
厂房280平方米价格为410元/平方米，计114800元。
五、工期
1、甲方需在8月底前提供施工规划方案、施工图纸及三通。
2、乙方施工工期为4个月，乙方必须在2009年12月31日前完成施工任务。
六、付款方式
1、工程开工前（8月31日）甲方预付30%工程款。
2、工程主体框架完工时付30%工程款。
3、工程完工验收合格后付30%工程款。
4、2010年3月底前支付10%工程款。
七、安全责任
施工期间安全由乙方负责，如在施工过程中发生施工事故，乙方承担90%，甲方承担10%。
八、违约责任
1、甲方必须按合同约定，按时提供规划方案、施工图纸、三通及支付工程款，如因上述提供不及时，影响施工，甲方承担违约责任，并承担相应违约金（违约金按工程总等价5%计算）。
2、乙方必须按合同约定按时按质完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误（一个月内），乙方承担违约责任(违约金按工程总等价5%计算)，延期超过一个月以上违约金为10%，因施工质量不合格造成甲方损失，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方签章：
乙方签章：
二OO九年八月十八日
推荐第4篇：建筑施工合同
建筑施工合同
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方新建钢筋凝土楼底大水泥砖一栋，乙方负责承建，经双方协商签订合同如下：
一、一切建筑材料由甲方负责，运到工地的材料需经乙方认可，材料规格必须达标，浇，楼板的工程由甲方负责。
二、除浇板工程以外，乙方负责整栋房子的施工工程（具体包括起砖、内外粉糊、内花灰、外清光、打地平、贴瓷砖、顶楼围墙、关木、扎筋、板面清光），施工过程中所需的 杂工、合子板、衬木、楼福、工人生活都由乙方负责，甲方要求乙方一楼做二十线砖，二楼做十八线砖。
三、乙方必须安全施工，质量保证合格。做好安全防范管理和一切安全措施，乙方如有安全事故，全由乙方负责。
四、在动工期时假如雨天和下雪天因素延误工程，酌情处理。
五、付款方式：甲方以每平方米元交付给乙方工资。在动工期间，甲方可付一点生活费给乙方，一楼主体做完，甲方付给乙方一楼工资的一半，二楼主体做完，甲方付给乙方二楼工资的一半，剩余工资等工程全面完工后一次性付清，付款由双方签字生效。
以上合同，甲乙双方必须共同遵守，双方各执一份，签字后生效。工程结束后，自行解除。
甲方：乙方：
见证人：
年月日
推荐第5篇：建筑施工合同
建设工程施工合同
甲方（发包方）：河南颍泽民生市政工程有限公司乙方（承包方）：
按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，甲乙双方尊信平等、自愿、公平和诚信的原则，就工程项目由承包方实行施工总承包事宜，经双方协商一致，签订施工协议如下：
一、工程概况：
1、工程名称：清泉水务有限公司水厂土建工程
2、工程地点：临颍大道以南、新城路以东
3、工程内容：吸水井、加药间、鼓风机泵房、絮凝池、沉淀池、
过滤池等水厂构筑物土建工程。
二、工程承包方式及范围：
1、承包方式：包工包料
2、承包范围：本工程施工图内的所有土建、装饰、安装工程
三、工程施工工期：
1、开工日期：2013年6月16日
竣工日期：2014年3月16日
2、工程总工期：270日历天；特殊情况须经发包方签证认可，工期顺延；
3、承包方应当按照协议约定工期开工和竣工交付，每延误一天按500元人民币向发包方支付违约金（不可抗力除外）；如承包方每提前一天竣工交付，发包方给予承包方每天500元人民币的奖励。
四、工程质量验收：
1、本协议约定工程质量必须达到国家合格等级标准；
2、本工程实行监理，按照国家现行施工验收规范进行施工并按照监理规范进行监理。承包方在施工中必须严格按图施工，符合国家现行有关规范、标准和现行性条文要求。服从监理工程师和发包方授权的现场工程师的监督指导，对不合格的分部、分项工程及时返工，直到合格为止，对于返工造成的一切损失均由承包方承担。
五、工程价格与付款：
1、根据甲方提供的设计施工图，甲乙双方认可的图纸会审纪要、工作联系施工签证单、技术核定单、工程设计变工单，据实结算工程量，按现行的08年定额执行工程量计价，让利7%作为工程结算价款；
2、协议价款：吸水井、加药间、鼓风机泵房、絮凝池、沉淀池、过滤池土建安装，按本人提供的预算工程暂定单价元，水厂内其它三层以下建筑房屋暂定工程造价暂定单价为900 元/㎡，以施工图纸及甲乙双方认可的图纸会审纪要为准。本协议暂定价为本工程付款依据，最终按实际调整；
3、本工程采用竣工编制决算的方式计价，依据施工图及会审纪要和变更签证决算工程价款，取费按《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008版A、B、C、D的工程造价管理文件取费，规费计取办法为：安全文明措施费计取基本费，不考评、不奖励；社会保障费按标准的50%计取；意外伤害保险按0.6元/工日计取；县城税金（甲方从预算中扣除，代为乙方开具发票）；人工费调整按许昌市现行指导价执行；计取大型机械进出场费；除以上费用外不计取其它任何费用；
3.2工程变更在竣工结算时予以调整。工程变更的造价计算方法为：工程变更结算价×93%。变更部分如发包方指定材料价格的，按发包方认可的价格进行决算，甲方供应材料及指定价格材料不予让利7%；
3.3协议最终价格=工程总造价（发包方、承包方、造价审计部门三方确认价）×93%，甲方供应材料及指定价格材料不予让利7%；
3.4主要材料（包括钢筋、水泥、砖、砂石等主题工程所用材料）价格按许昌市建筑工程标准定额站发布的许昌县材料价格选取5个月价格（选取开工当日、第三月、第五月、第七月、第九月）的平均值直接进入决算调差（水厂三层以下建筑房屋选取开工当月、第三月、第五月的平均值直接进入决算调差）；建筑装饰材料、安装材料、外墙防渗保温技能环保材料等甲方可指定品牌及规格型号，价格由甲方招标或甲乙双方市场考察确定。发包方指定的材料由承包方签订供货合同并支付其款项，并直接进入决算调差；
4、工程款支付方法
（1）付款方法：
按照形象工程进度，每月支付工程款（每月15号前支付上月工程款的85%，以甲方及监理单位确认的工程进度款为准）；协议工程竣工验收合格后支付至工程暂定总造价的90%；工程结算后扣除总造价5%作为保修金，余款一次付清。保修期满2年后一周内付保修金总额的60%，满5年后7日内付保修金总额的40%；
（2）工程竣工验收合格后，承包方需按要求提供完整工程竣工资料进行备案。如承包方没有按要求提供相关施工备案资料，发包方有
权停止工程款的支付，直至承包方按要求提供了完整相关备案资料，由此造成的一切后果由承包方承担。工程竣工验收合格后，乙方负责向甲方提交完整的决算报告三份，甲方在收到决算报告并确认三个月内审计完毕，发包方、审计方、承包方均不得以任何理由拖延审计时间。
六、工程材料采购
承包范围内的各项建筑材料、各类成品、半成品均由承包方自行采购保管（发包方特殊要求的除外）。承包方必须严格把好材料质量关，严格执行材料进场报验程序，严禁使用无出厂合格证、质量保证书或无试验报告及准用证的材料，所有进场材料的质量均需符合国家检验标准，并通过有检测资质的建材检测部门检测合格后方可使用。
七、安全文明施工
1、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，办理相关安全生产手续，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。在施工中如发生质量、安全事故，发生人员伤亡事故，一切法律责任和由此产生的一切经济损失均由承包方承担；
2、承包方必须按照相关行政法规、规范标准结合本工程的实际情况，编制合理完善的并经总监理工程师和发包方授权的工程师审核认可的施工组织方案及各项安全生产专项施工方案，做好文明施工，安全生产，争创“安全文明标准化工地”。
八、其他：
1、该协议签订后，承包方组成人员齐全的项目部驻场进行项目
规范管理，作业人员必须持证上岗；
2、施工过程中承包方应积极配合发包方协调好一切地方及周边关系，对于周边干扰按各自责任负责；
3、本工程甲方负责招投标、办理建筑工程规划许可证、施工许可证等各项报批手续，费用由甲方承担；工程验收时，承包方应无条件积极配合，费用按相关规定各自承担；
4、经发包方同意承包方可直接从发包方现场总配电箱处布设施工用电线路；承包方根据现场实际情况合理铺设施工道路和搭建施工用房；（施工方承担电费）
5、承包方竣工前将施工场地平整至施工图纸设计室外标高，并清除施工场地建筑垃圾；
6、在施工过程中发包方如提出对原设计变更，应向承包方发出书面变更通知，承包方需按变更通知书要求进行施工；
7、工程在竣工决算时，承包方要认真核对。承包方向发包方提交的决算价超出发包方、承包方、造价审计部门三方确认价的10%时，超出价款部分的决算费用由承包方承担；
8、出现下列情况之一者，发包方有权单方终止本协议，并不承担任何违约责任。因下述原因发包方单方终止协议所造成的各项损失由承包方承担；
（1）未经发包方同意承包方更换项目经理；
（2）未按照发包方指定的施工总进度计划执行而限期内调整仍达不到要求；
（3）承包方不服从发包方统一管理者；
（4）承包方在施工过程中出现重大质量问题或重大安全事故；
（5）根据本协议约定工期及发包方制定的施工总进度计划承包方逾期超30个日历天时；
（6）承包方因拖欠农民工工资造成农民工向相关部门投诉或上访的；
9、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标的，必须经发包方签字认可，否则无效；
10、施工临时用水甲方安装水表，乙方每吨水按1元钱支付给甲方；
11、发包方安装各种设备及其他各项工程施工时，承包方要积极配合，不得收取任何费用；
12、甲乙双方在协议履行过程中如发生争议，双方协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼；
13、本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订协议或合同作为本协议的补充部分，和本协议具有同等法律效力；
14、本协议一式肆分，甲乙双方各执贰份，双方法定代表人或其授权代理人签字盖章后生效。
甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号： 签订日期：签订日期：
推荐第6篇：建筑施工合同
建筑施工合同
甲方：
以下简称甲方： 乙方：
以下简称乙方：
在公平、公正、自愿和诚实信用的原则下，双方就本建设工程事项达成一致，同意签订本合同。
一、工程概况
1、名称：水城荷源食厂厂房建设
2、地点：位于六盘水水城县双水新区
3、内容：三层框架
二、工程承包范围
按甲方要求施工，一至三层半的所有泥工、木工、钢筋工及外架。木工所用的钉子、铁丝、木板以及上墙的电线，钢筋工所用的扎钢丝，施工机械及工具均由乙方负责。甲方负责提供砂石、水泥、打混泥土不要钱，钢筋、砖、石灰粉等主要建筑材料。
三、质量标准
符合国家同等级别建房的质量要求。在主要结构上如出现大面积露筋（三十公分以上）或多处露筋，甲方将拒付工程款。所有损失由乙方负责。
四、工程价款及付款方式
1、承包单价：按实际平方计算，每平方米单价180元/平方米。
2、付款方式：每浇灌好一层楼的房盖，甲方按进度付70％工程
1 款，工程结束后四个月付清。
五、安全责任
在施工的过程中，安全措施及设施由乙方负责。乙方必须按照安全施工标准组织施工，甲方随时有权监督乙方不安全施工标准组织施工的行为。如果乙方不按照安全施工标准组织施工，出现任何安全事故由乙方承担，与甲方无关。在乙方按照安全施工标准组织施工的情况下，出现安全事故，叁万元以内同乙方承担，叁万元以上的由双方协商追究责任解决。其他外来人员由乙方警告不准进入施工场地，如强行进入施工场地，出现安全事故与乙方无关。
六、完工时间
在甲方材料齐全的情况下，从地梁开始之日起，乙方必须在2个月（即60天）内整体完工，如有延误，乙方每天处以1000元的延误违约金，如因甲方材料供应不到位造成延误，乙方有权顺延期限并向甲方索要误工费每天1000元（注：不可抗拒因素除外）。
七、本合同未尽事宜，经双方协商解决或另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式二份，双方各执一份，至签字之日起生效。甲
方：
乙
方： 身份证号：
身份证号： 联系电话：
联系电话：
签订合同日期：
年
月
日
推荐第7篇：建筑施工合同
建筑施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，本着公平、公正、互利互惠的原则，就甲方委托乙方建房事宜，达成以下共识：
一、工程名称：自建房工程
二、工程地点：后宋村
三、工程造价：370元/平方米
四、工程承包范围：包工、包料、土建工程（不包含装修）按甲方要
求施工，工程量以实结算。（乙方负责现有住房）
五、工程期限：柒拾天，签字生效后计时。
六、乙方供应的、物资：钢材用国标（18以上）砌坪按标准施工，地
板砖每平米米18元计算。（门窗水电由甲方负责）
七、乙方自带施工工具，在施工中乙方出现任何事故，甲方不承担任
何责任。
八、工程用料：砂浆水泥对比正墙，一锅一袋，混凝土柱子，一锅一
袋半，大梁一锅两袋，圈梁一锅一袋，外粉砂浆、水泥对比一锅一袋。
九、甲方负责水、电、路、三通，工人住房，协调各方面工作。
十、付款方法：工人进场后首付乙方料款伍仟元整，圈梁完工付乙方
材料参万元整。上三层楼板付总工程款的75%，外粉付总工程款的5%，内粉付总工程款的10%，贴地板砖付总工程款的10%。 十
一、乙方文明施工，按期完成合格工程。甲方按时预付材料款，
如有一方违规，赔偿另一方经济损失。
十二、本协议未尽事宜，经双方协商解决。
十三、本协议一式两份，甲乙双方签字生效。
甲方：
乙方：
年月日
推荐第8篇：建筑施工合同
建 筑 施 工
合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据甲方需要，按照《中华人民共和国全同法》和《建安工程承包条列》的规定，双方本着互惠、互利的原则，为了确保工程质量；为了确保施工安全；为了确保工程能按期完工，经甲乙双方协商同意达成如下条款，望双方检同遵照执行。
一、甲方要求：
（1）建房间层，总面积平方米。开工时间年 月日。
（2）墙的垂直度，平整度不得超过一公分，房顶不能渗水。
（3）施工安全责任承担（甲方承担%，乙方承担%，单方任为造成的事故由本方全部承担）。
（4）工程完工时间年 月日。竣工时间年 月日。
（5）地平平整度要求（平整、光滑）。
（6）木工除外，每一平方元，付款方式分期（一楼完工付元；二楼完工付元；主体完工付元；竣工付清）。
二、乙方要求：
（1）原材料由甲方供应到场。
（2）水电由甲方供应到场。
（3）甲方提供食宿。（备注：）。
（4）若有天气阻碍或材料供应不及时，延误工期乙方不承担责任。
（5）超图纸以外的工程内容，可另鉴补充协议，补充协议具有同等的法律效力。
（6）本合同一页，一式二份，甲、乙双方各执一份，在双方鉴定合同之日起，双方应认真履行以上条款，经双方鉴字即生效，具有法律效力。工程竣工，工程款付清合同终止。
甲方签字：乙方签字：
公证人签字：
年月日年月日
推荐第9篇：建筑施工合同
建筑施工合同
发包人(全称)：（以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下筒端乙方)
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及具有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点”
3、工程内容：
4、资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
1、开工日期；年月日，以正式开工报告为准
2、竣工日期：年月日
3、合同工期总日历天数天（按实际工程量和实际能够施工天数度算)。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价欺：万元整，工程造价及工程量按实结
算，执行省市政工程预算定额。三类收费下浮二个点，施工期：间材料按市信息价每月平均计算。无偿息价的材料执行询价，经甲方签字认可，人工工资按市场信息价执行，因属工程市政、园林、套用相应的的定额结算。
六、承包方式：
七、工程保证金
在签订承包合同需交纳工程质量保证金，安全保证和台同履约金为万元该款返还方式二个月内全部返还。(如果工程转让他人甲方要双倍返还)。
八、工程款（结算款）支付方式
双方约定的工程款 (进度款)支付的时间和方式。施工进度工程款支付比例每月完成工程量的80%支付工程量由甲乙双方和监理方核实在10天内支付工程量进度款，工程竣工后支付90%工程款，决算时承包方需向发包方提供工程变更签证，提供质保书，决算在发包方收到决算资料一个月内审计完成支付97%。工程款余款3%按国家规定预留保修保证金1年付清。
九、双方的责任和义务
1、甲方负责提供乙方水、电设施、通车道路通至施工现场和施工方案及图纸等相关资料。
2、甲方负责协调与当地政府和周边村民的关系，积极协助乙方顺利完成施工任务。由于甲方未能协商好政府和周边村民，造成乙方的一切经济损失和法律责任，甲方承担赔偿乙方的一切经济损失和法
律责任。
4、如因甲方原因或政策原因引起停工等造成损失由甲方承担。
5、进场开工后由于资金问题造成滞停，造成5天以上误工，甲方应承担误工补贴。(误工补贴另行协商)
十一、其他约定
本合同未尽事直，甲乙双方协商解决，如协商不成，可通过当地劳动仲裁或法律方式解决，本工程完成满意，园区内其它工程项目应优先照顾。
十二、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，本协议自乙方工程保证金到甲方指定账户即时生效并起法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（或委托人）：法定代表人（或委托人）： 电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
年月日年月日
推荐第10篇：建筑施工合同
建筑施工合同
依据《中华人民共和国合同法》自愿公平和诚信的原则签约双方意见一致订立本合同。
甲方：七台河黎明气体有限公司
乙方：林州八建工程有限公司七台河分公司
经甲乙双方协商，本着公平、自愿的原则，就乙方承包甲方彩钢瓦工程达成如下协议：
1、彩钢瓦屋面平改坡，按屋面坡度面积计算，每平方米
126元含税。
2、材料选用：房架方钢为4X6X2厚，檩条方钢4X6X1.5厚，
彩钢板蓝色厚度为0.476mm。
3、乙方严格按甲方要求施工，对材料质量要严格要求。
4、付款方式：材料到现场甲方付40％，余款竣工验收合
格，开据全额发票后一次性付清。
5、本合同经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
第11篇：建筑施工合同
建筑施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国经济合同法》，建设部《建筑工程总分包实施办法》的有关规定及其它有关法律、法规，经双方友好协商。甲方委托乙方承包工程给本工程实际情况，特订立以下条款，以利共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、承包方式
1、包工包料。
2、以甲方提供施工图办准，砖砌部分为包工包料，PVC板及所安装支架、配件等材料为甲方提供（其费用由甲方承担），乙方只负责安装。
三、合同价格及支付方式
1、本工程合同单价为每米173元，实做实收。
2、合同签订后，工人进场施工三日内，向乙方支付总工程款的30%。
3、工程完工后七日内余款一次付清。
四、工期
1、开工日期：开工日期为年
2、竣工日期：竣工日期为年
3、合同工期总日历天数为天，雨期顺延，乙方未按合同规定时间完成，每延误一天罚款200元。
4、如因外界干扰，自然灾害等其它让工程无法施工的，工期顺延。
五、甲方责任
1、甲方负责协调有关部门及各方面的关系。
2、负责提供施工图。
3、负责提供工地临时用电、用水。
六、乙方责任
1、乙方负责人应具有较强的管理能力及丰富的施工经验，工人具有操作，安装的技术能力。
2、严格按图施工，保质保量，按期完成施工任务，严格执行安装操作规程，安全操作规程。
3、服从甲方和建设方代表指挥，服从甲方质检组的意见。
七、变更
1、工程如需更改，所产生费用由甲方承担。
2、所更改部分由甲方现场代表签证。
八、安全施工
1、乙方应按国家或省内有关文件及有关安全管理的规定，加强安全教育与训练，消除事故隐患。
2、在本工程施工中如因乙方操作不当而发生安全事，甲方概不负责。
九、文明施工
1、不得擅自动用场内其它无关物品。不得在施工场地无事乱窜。
2、严禁酒后上工地，严禁随地大小便。
3、保持施工现场整治，做到工完场清。
十、本合同一式贰份，双方各执一份，签字后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表：代表：
合同签订日期：年月日
第12篇：建筑施工合同
建筑施工合同
合同双方：
发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。
甲方愿将自家的瓦房铲除后建平房以大包干的形式承包给乙方。拆除后旧砖砌地基，其余归乙方。
主房机构，地基用石硝罐，灌完倒地梁，上梁峃口梁，主房用料砌砖泥墙皮一律用石粉代替，门窗用新福窗90铝合金价在120-130，门窗归乙方，封阳台、防盗棂归甲方，所用磁瓦，一切由甲方购买， 主房的一切水电归甲方，浇灌混泥土用普通水泥一罐一包，用中心水泥厂PC325R。地梁和上梁用钢筋，价格25-26之间顶板为钢筋混泥土结构，用钢材每米1.3-1.4之间，钢筋间距15见方。 如所用的沙子、石子甲方没看中，甲方可自己购买，每立方价格为50-60之间，
质量要求：民房的合格工程，如甲方有要求提前通知乙方，如完工任何要求作废。
，
第13篇：建筑施工合同
一站式小型污水处理成套设备
生产线项目 施工合同
发包人：长丰县天辉环保科技有限公司 承包人： 杭州雷威建设工程有限公司
二零一七年一月十三日
第一部分 协议书
发包人（全称）：长丰县天辉环保科技有限公司（简称发包人）
承包人（全称）： 杭州雷威建设工程有限公司（简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：一站式小型污水处理成套设备生产线项目 工程地点：长丰县左店乡
工程内容：办公楼、厂房及仓库 资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）
三、合同工期
开工日期：计划2017年1月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）
竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划2017年1月10日-2017年7月10日
四、质量标准
工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）
五、合同价款 金额（大写）：预算价约计4200万元
六、组成合同文件 本合同文件包括：
1.本合同协议书 2.本合同专用条款； 3.本合同通用条款；
4.标准、规范及有关技术文件；
5.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2017年1月10日 本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.一站式小型污水处理成套设备生产线项目施工的补充协议。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同语言仅适用汉语。
2.2适用法律及法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。 发包人提供标准、规范的时间：无。 国内没有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
二、双方一般权利和义务
4、发包人工作
4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内，并确保施工期间连续施工用量；通讯工具由承包人自行解决。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前开通，并确保施工期间的畅通。
（4）工程地质和底下管线资料的提供时间：工程开工前提供有关资料，并对资料的真实性负责。
5、承包人工作
5.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）需由设计资质等级和义务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称和完成时间：每月25日前向工程师提供施工及管理人员情况、本月投资完成情况、施工形象进度完成情况、质量月报和下月进度计划。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同通用条款。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：费用由发包人支付。
三、施工组织设计和工期
6、进度计划 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：自承包人接到施工图纸之日起10日内，需提报施工组织设计方案，经发包人、监理审核确认，并与承包人对接，经双方签字盖章作为施工的依据。 工程师确认的时间：收到后7个工作日。
7、工期延误
7.1双方约定工期顺延的情况：除重大设计变更、不可抗力、拨款不及时、发包人直接分包工程或供应材料及设备导致的关键线路工程延期外，工程工期不予顺延，上述情况发生后，承包人应在5日内提出书面报告，发包人接到书面报告后，5日内给予审核答复，情况属实的工程工期可顺延。
四、质量与验收
8、隐蔽工程和中间验收
8.1双方约定中间验收部分：地基、基础、主体。
五、安全施工执行
执行通用条款第18条、19条、20条。
六、合同价款与支付
9、合同价款的支付
9.1本合同价款依审定值为准，施工过程中据实结算。9.1.1结算依据：施工图纸、图纸答疑纪要、设计变更、施工联络单、工程签证、本施工合同补充协议及其他洽商文件、发包人书面批准的施工组织设计方案（施工核实后）等资料，按照现行《安徽省建筑、安装工程消耗量定额》、《安徽市建筑、安装工程价目表》及其相配套的机械台班费用计算规则和机械台班单价、《安徽省建筑、安装工程量计算规则》、《安徽省建筑、安装工程消耗量定额综合解释》、《安徽省建筑、安装工程费用及计算规则》。
9.1.2施工和结算范围：土建工程至散水、台阶、坡道；给水、采暖工程总阀门井处；污排工程至井旁：弱电工程至由外线电缆接入厂房内；强电工程埋设穿线管施工至散水外边1.0米处；但当紧邻建筑物外墙有台阶、坡道等构筑物的，埋设穿线管均应出构筑物外沿1.0米处。（根据实际调整） 9.1.3发包人直接发包不进入承包人结算的工程范围（以下工程另行订立三方合同）：土方工程、厂房门、车库门、钢塑门窗、型材护栏、采暖、智能化系统（埋设穿线管及嵌入墙内的接线盒、接线箱安装费计入单体办公室中）。（根据实际调整） 9.1.4结算方式：
①按实结算（人工单位按48元/定额工日找差，材料价格执行15.6条规定税前下浮8%后，扣除发包人供应材料价款，甲方定价材料，定价项目。
②乙方需开具包含甲方供材价格的工程总造价的金额发票。 ③工程类别根据单体工程的面积，按定额规定执行。 9.1.5费用计取：总承包服务费、社会保障金、住房公积金不计取；环境保护费、工程排污费按环保部门实际收取的，并经发包人认可的费用收取，不下浮；已完工程保护费、危险作业意外伤害费不计取。所有甩项工程，由发包人组织分包，承包人按±0.00以上建筑面积0.5元/㎡计取总包服务费，不再按取费系数计取。
9.1.6关于临时设施：承包人须报临设总平面图，应标明现场临时围挡、办公室、仓库、材料堆放地点、临时道路、机械设备安置地点、钢筋操作地点、木工操作地点、硬化路面、施工用配电箱位置等，并经发包人批准认可。9.1.8基础土石方工程
①土石方工程由承包人实施，开挖、运输、，开挖、最放于基坑周边用于回填；乙方清槽费按定额规定。
②因基坑周边堆放的回填土不够而增加的回运土方费用，由承包人自行承担，但因施工场地狭窄不能满足现场回填存土量要求的除外。 ③回填的基础土石方工程量，结合施工组织设计方案，按工程签证据实结算。
10、工程款预付
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：50%。
扣回工程款的时间、比例：无。
11、工程量确认
承包人向工程师提交已完工工程量报告的时间：每月25日前。
12、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 本工程拨付预付款比例为总工程款的50%。在工程竣工验收5日内支付总工程款的30%。
七、材料设备供应
13、发包人供应材料设备
13.1发包人供应材料范围：钢材、木材、水泥、商砼、CL墙板、彩瓦、烟道、加气砼块、砼管、井盖、路沿石、花砖、草砖、砖、大理石、型材窗、门、钢管、电表、配电箱、铜芯线、电缆线、插座、开关、避雷器、防水材料、阀门、水管等各种材质管材、管件及消防器材等，发包人供应的材料、设备数量，承包人根据施工图预算提出计划。经发包人审核并确认后，作为发包人材料、设备供应的基准计划。 13.2发包人对其供应的材料承担质量责任，发包人供应的材料、设备均应提供产品合格证，需要准用证的，发包人应提供。因发包人供应材料不及时或技术质量问题、品牌型号不符而影响工程施工时，发包人承担相应责任，但这并不免除承包人应尽的检查、验收义务，承包人在检查、验收、使用中发现技术、质量问题或与图纸、计划不符，应及时通知发包人进行更换或协商处理。
13.3对发包人供应的材料，承包人应提前7天上报材料计划，发包人在7日内批复，否则发包人对延期供应不承担责任；发包人供应的材料进入现场后，由承包人负责入库和保管，并承担有关费用。
八、工程变更
14、工程设计变更
14.1发包人对工程进行的变更，确实影响关键线路工期的，承包人应在5日内提出书面报告，发包人接到书面报告后5日内给予审核答复，情况属实的工程工期可顺延。
九、竣工验收与结算
15、竣工验收
15.1承包人提供竣工图的约定：提供竣工图及竣工资料两套，提供日期为通过竣工验收准予办理备案手续之日起5日内。
15.2.执行通用条款。
16、竣工结算
16.1发包人在承包人最终递交全部工程竣工结算报告及结算资料后100天内进行核实（包括发包人送交审计部门审计时间），给予确认，如双方有异议，以发包人聘请的中介机构审计，三方确认的结算值为最终结算值。双方确认后发包人按本合同约定的付款方式和进度支付竣工结算价款。 16.2工程结算经双方确认后壹个月内无正当理由不支付工程结算价款，按本合同约定承担违约责任。
16.3双方对工程竣工结算付款发生争议时，按本通用条款20条关于争议的约定处理。
十、违约、索赔和争议
17、违约
17.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：无 本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：在具备工程款（进度款）拨付条件下，如因发包人责任未能按合同约定拨付（以材料出票日期为准）工程款（进度款），每延期一天，发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。 本通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：工程竣工结算经双方确认后壹个月内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第32天起按延期付款额的万分之一承担违约责任。 双方约定的发包人其他违约责任：无。 17.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： （1）本合同通用条款第14.2条约定称本人违约承担的违约责任：施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日，发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的，承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地，机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担。承包人延期开工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任；承包人延期竣工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。
（2）本合同通用条款第9.1项约定承包人违约应承担的违约责任：承包人原因因工程质量等级达不到合同约定的合格标准，经返修后打到合格标准的，承包人承担相应损失。
（3）双方约定的承包人其他违约责任：详见合同补充条款。
18、争议
18.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）双方协商解决，协商不成，向长丰县人民法院提起诉讼。 十
一、其他
19、工程分包
19.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无非法分包。分包承包人为：无非法分包。 20、不可抗力
20.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。
21、保险
21.1本工程双方约定投保内容如下： 发包人投保的内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无 承包人投保内容：意外伤害险
22、合同份数
22.1双方约定合同份数：本合同正本两份，副本六份，具有同等效力，正本由发包人承包人分别保存一份，副本发包人四份，承包人两份，签字盖章后生效。双方之间签订的其他任何协议或合同（包括双方在建委建工处签订的《建设工程施工合同》）如与本协议发生冲突均以本协议为准，本协议未作说明的事项参考《建设工程施工合同》标准文本的有关条款。
23、其他事项
1、未经发包人书面向许可，承包人不得擅自分包工程。如由配属队伍施工，应经发包人书面许可。承包人应提供配属队伍驻工地主要管理人员名单，并经发包人考察书面确定，只能增加不准减少/更换。如发现擅自更换配属队伍主要管理人员，承包人承诺给予发包人工程总造价3%的补偿。
2、竣工日期以通过当地建设行政主管部门竣工备案验收的时间为准，确保工程按期完工，工程提前不计提前奖，工期每拖后一天按总造价的万分之三罚款。工程竣工验收后，承包人必须将现场的临时设施、建筑垃圾、塔吊基础、硬化场地、临时施工道路等清运干净并达到绿化条件，如不能及时清运，由发包人安排专业队伍清运，由此发生的费用由承包人全部承担，在工程竣工结算中一并扣除。
甲方： 法人代表：委托代表：年 月承包方： 法人代表：
委托代表：
日
第14篇：建筑装饰施工合同
建筑装饰工程施工合同
（甲种本）
协议条款
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条工程概况
1．1工程名称：
工程地点：
承包方式：
1．2开工日期：2014年6月28日
竣工日期：2014年8月8日
总日历工期天数：40天
1．3质量等级：合格力争优良
1．4合同价款：
金额合计大写：
第二条合同文件及解释顺序
2．1本协议条款；
2．2国家及地方的标准、规范及其有关技术文件
2．3执行重庆市2008年《重庆市装饰工程计价定额》和《重庆市房屋修善工程预算定额》（有拆除工程时使用）及《重庆市安装工程预算定额》以及相关配套文件。
第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律
3．1合同语言：汉语
3．2适用标准、规范：国这和地方现行并适应于装饰工程的标准和规范。购买标准和规范的费用由乙方承担。
3．3适用法律、法规：国这和地方现行并适应于装饰工程的标准和规范。购买标准和规范的费用由乙方承担。
第四条 甲方代表
4.1 甲方代表姓名和职称(职务):
4.2 甲方赋予甲方代表的职权：按《（分专业）工程管理员岗位说明书》要求行使职责。
4.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围：
第五条乙方驻工地代表：张毅
第六条甲方工作
6.1、提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前的进场联系会中交待。
6.2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的进间、地点和供应要求：完成时间，施工单位进场前；生产、生活用水、电在各层留有接口，接口后由乙方自行装水管、变配电箱。
6.3、需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：无
6.4、需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：甲方现场代表随时协调
6.5、办理证件、批件的名称和完成时间：开工前由乙方负责完成
6.6、会审图纸和设计交底的时间：开工前完成
6.7、向乙方提供的设施内容：无
第七条乙方工作
7.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：按前4.3条
7.2提供计划、报表的名称、时间和份数：每月25日前报送甲方
7.3施工场地防护工作的要求：按国家及地方有关规定执行，若发生费用全由乙方承担。
7.4施工现场交通和噪声控制的要求：按国家及地方有关规定执行，若发生费用全由乙方承担。
7.5符合施工场地规定的要求：按全“合同条年”第九条中第5款执行。
7.6保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：按国家及地方有关规定执行，若发生费用全由乙方承担。
7.7建筑成品保护的措施：按本“合同条件”第九条中第7款执行
第十条进度计划
10．1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：合同签订后五天内向甲方提供。
10．2
第十一条延期开工 按本“合同条件”第十一条执行，若发生费用全由乙方承担。
第十二条暂停施工 按本“合同条件”第十二条执行，若发生费用全由乙方承担。
第十三条 工期延误 按本“合同条件”第十三条执行，若发生费用全由乙方承担
第十四条 工期提前 按本“合同条件”第十四条执行，若发生费用全由乙方承担
第十五条 工程样板
１５．１ 对工程样板间的要求：无 甲方代表批准进度计划的时间：甲方代表收件后的次日起计算六日内。
第十六条 检查和返工 按本“合同条件”第十六条执行，若发生费用全由乙方承担
第十七条 工程质量等级
１７．１ 工程质量等级要求的追加合同价款：按本“合同条件”第十七条执行，若发生费用全由乙方承担
１７．２ 质量评定部门名称：地方质量监督部门或有检测资质单位出具工程质量合格的《检测报告》。
第十八条 隐蔽工程和中间验收
１８．１ 中间验收部位和时间：按本“合同条件”第十八条执行，若发生费用全由乙方承担
第十九条 验收和重新检验 按本“合同条件”第十九条执行，若发生费用全由乙方承担
第二十条 合同价款及调整
２０．１ 合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：执行2008年《重庆市装饰工程预算定额》、《重庆市安装工程预算定额》以及相关配套文件
２０．２ 调整的方式：安装及装饰人工费按200元/工日计算
２０.3取费计价：按实计算费不下浮；
２０.4未计材料按双方认定的材料审批表执行。
第二十一条 工程预付款
２１．1 甲方不按时付款承担的违约责任：按本“合同条件”第二十一条执行，若发生费用全由甲方承担
第二十二条 工程量的核实确认
２２．１ 乙方提交工程量报告的时间和要求：根据设计单位施工图纸为依据。 第二十三条 工程款支付
２３．１ 工程款支付方式：施工进场前预付工程总价30%，木工施工完成漆工进场付工程总价50%，工程竣工后付工程总价20%。
第二十四条材料样品或样本：按本“合同条件”第二十四条执行
第二十五条 甲方供应材料设备：按本“合同条件”第二十五条执行
第二十六条 乙方采购材料设备：按本“合同条件”第二十六条执行
第二十七条 材料试验：按本“合同条件”第二十七条执行
第二十八条 甲方变更设计：按本“合同条件”第二十八条执行
第二十九条 乙方变更设计：无
第三十条 设计变更对工程的影响：按本“合同条件”第三十条执行
第三十一条 确定变更价款：按本“合同条件”第三十一条执行
第三十二条 竣工验收
32．1乙方提供竣工验收资料的内容：按国家及地方有关法律法规执行。
第三十三条 竣工结算
33．1结算方式：总价包干结算
33．2甲方将拨款通知送达经办银行的时间：无
33．3甲方违约的责任：按本“合同条件”第三十三条执行
第三十四条 保修
34．1 保修内容、范围：按本“合同条件”第三十四条执行
34．2 保修期限：按国家有关规定执行
第三十五条 争议
35．1争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由重庆仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉）
第三十六条 违约
36．1 违约的处理：按本“合同条件”第三十六条执行
36．2 违约金的数额：按本“合同条件”第三十六条执行
36．3 损失的计算方法：按本“合同条件”第三十六条执行。
36．4 甲方不按时付款的利息率：无
第三十七条 索赔：按本“合同条件”第三十七条执行。
第三十八条 安全施工：按本“合同条件”第三十八条执行。
第三十九条 专利技术和特殊工艺：按本“合同条件”第三十九条执行。
第四十条 不可抗力
４０．１ 不可抗力的认定标准：按本“合同条件”第四十条执行。
第四十一条 保险：按本“合同条件”第四十一条执行。
第四十二条 工程停建或缓建：按本“合同条件”第四十二条执行。
第四十三条 合同生效与终止
４３．１ 合同生效日期：按本“合同条件”第四十三条执行。第四十四条 合同份数
４４．１ 合同份数：正本贰份，副本贰份，甲乙双方执正副本各一份。４４．２ 合同副本的分送责任：无
４４．３ 合同制订费用：无
甲方（盖章）：
法定代表人：
代理人：
电话：
乙方（盖章）： 法定代表人： 代理人： 电话：
合同订立时间：年 6 月 28 日2013
第15篇：养殖场建筑施工合同
甲方：XXX
乙方：XXX
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：
一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：
2、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。
3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。
4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。
5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。
二、施工期限
工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。
三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。
四、双方权利和
（一）甲方：
1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。
2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。
3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、
（二）乙方：
1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。
2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。
3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。
4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。
甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第16篇：建筑施工合同复习资料
设工程合同（含 FIDIC）条款
一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关 系的内容是指 【 】
A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务
2．要式合同必须采用 【 】 A．口头形式 B．法律规定的形式 C．口头或书面形式 D．书面形式
3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是 【 】 A．合同是当事人意思表示一致的协议 B．合同的签订也可以经由当事人一方完成 C．合同的当事人具有平等的民事主体资格 D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议
4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为 【 】 A．合同变更 B．合同生效 C．合同转让 D．合同无效
5．合同的保全发生在 【 】 A．合同未生效时 B．合同生效期间 C．合同被判定为无效后 D．合同被撤销后
6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失 的行使期限是 【 】 A．l 年内 B．2 年内 C．3 年内 D．4 年内
7．下列表述中，不属于无效合同的是 【 】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B．损害社会公共利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．乘人之危订立的合同
8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括 【 】
A．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件 C．施工单位签署的工程质量保修书 D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是 【 】 A．安装工程一般不超过合同价的 10% B．建筑工程一般不超过合同价的 10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30%
10． 工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求， 若重新检验发现工程质量 不合格时，则应 【 】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延 C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延
11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 【 】 A．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系 C．委托与被委托关系 D．监理与被监理关系
12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交 【 】
A．索赔意向通知 B．现场同期记录 C．索赔报告 D．索赔证据
13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 【 】 A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
14． 被工程师要求暂停施工的工程， 承包人要求复工时， 应书面向工程师提出复工要求， 工程师应当 【 】 A．立即给予答复 B．在 24 小时内给予答复 C．在 48 小时内给予答复 D．提出处理意见
15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 【 】
A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5 天向工程师提出申 请 B．工
程师在接到延期开工申请后 48 天内应以书面方式答复承包人 C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
16．FIDIC 合同条件在传统上主要适用于 【 】 A．国内工程施工 B．国际工程施工 C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标
17．在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是 【 】
A．总包单位 B．承包商 C．雇主 D．设计单位
18． 签订保证合同的当事人应该是 【 】 A.债权人与债务人 B．保证人与被保证人 C．债权人与保证人 D．保证人与债务人
19． 在解决建设工程施工合同争议的四种方式中， 实行一裁终审制的是 【 】 A．和解 C．仲裁
20． 建筑工程合同信息管理具有的特点不包括 A．准确性 C．时效性 B．调解 D．诉讼
【 B．综合性 D．复杂性 】
二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或 未选均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是 【 】 A．运输合同为无偿合同 B．工程施工合同为双务合同 C．寄存合同为实践合同 D．勘察设计合同为要式合同 E．赠与合同为有偿合同
22． 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的， 应承担的违约责任包 括
【 】 A．合同继续履行 B．采取补救措施 C．支付双倍违约金 D．返还财产恢复原状 E．赔偿损失
23．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索 赔的费用包括 【 】 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．管理费 E．利润
24． 建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为 【 】 A．专业承包合同 B．可调整价格合同 C．分包合同 D．成本加酬金合同 E．固定价格合同
25． 《建设工程施工合同》由哪三部分组成？ 【 】 A．协议书 B．通用条款 C．专用条款 D．工程质量保证书 E．承包人承揽工程项目一览表
三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分） 26．双务合同 27．缺陷通知期 28．建设工程监理 29．不安抗辩权 得分 评卷人 复查人
四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分．共 24 分）
30．简述无权代理的主要表现形式
31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？
32．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。
33．FIDIC 施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？
五、计算分析题（本大题共 2 小题，第 34 小题 10 分，第 35 小题 20 分，共 30 分】
34． 在某工程的基础施工过程中， 土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石， 工程师指令承包商进行处理。 承包商因排除孤石， 土方工程量由原来的 2700m3 增至 3600m3，原定工期 30 天。合同中工程量增减的约定幅度为 10%。请问针对这一事 件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？
35．甲单位拟投资 2 亿元建设 6 栋职工住宅楼。通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承 包合同， 并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。 乙随后将 2 栋住宅楼合法分别分包给了 丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。 在施工过程中， 乙保质按期完成了自己承包的施工任务。 丙将工程转包给了一个具 有施工资质的施工单位，并收取 lO%的管理费。
丁将工程的基础部分分包给了临时组 建的农民施工队。工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改， 给甲带来了损失， 丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任， 乙又以自己不是实际施工 人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第被告向法院起诉。 问题： (1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？ (2)《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？
建设工程合同(含 FIDIC)条款试题答案及评分参考（课程代码 04231）
一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分） 1． D 2． B 3． B 4． C
5． B 6． A 7． D 8． B 9． C 10． A 11． D 12． A 13． D 14． B 15． D 16． B 17． C
18． C 19． C 20． A
二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分） 21． BCD 22． ABE 23． ABCDE
24． BDE 25． ABC
三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 4 分，共】6 分） 26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。 27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应 完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。 28． 建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托， 依据国家有 关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件．建设工程合同和建设工程委托监 理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29．不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减 少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分） 30．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。 分）(2)授权行为无效 （1 的代理。 分）(3)超越代理权范围进行的代理。 分）(4)代理权消亡以后的代理。 （2 （1 (2 分) 31．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。 （每 项 1 分，要点答完整 6 分）
32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付 工程款（进度款） 。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期 结算。 分）
(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的 （2 追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。 分）(3)发包人超过约定 （1 的支付时间不支付工程款（进度款） ，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发 包人收到承包人通知后仍不能按要求付款， 可与承包人协商签订延期付款协议， 经 承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起应付款的贷款利息。 分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款） （2 ，双 方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担 违约责任。 分） （1 33．答：FIDIC 施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③ 投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。 （每项 0.5 分，共 4 分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是 最具有优先解释权的。(2 分)
五、计算分析题（本大题共 3 小题，第 34 小题 10 分，第 35 小题 20 分，共 30 分）
34．答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法 合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。 分） （2 可索赔工期的工程量为：3600-2700×(1+10%)=630(m3)（4 分） 按比例法计算可索赔工期为： 30 × 630 = 6.36 ≈7(天)（4 分） 2700 × (1 + 10%) 35．(1)丙与丁的行为不合法（2 分） 。 丙的行为属于非法转包（2 分） ；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违 法分包行为（2 分） 丁施工的工程质量问题， 给甲带来了损失， 乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责 任。 分） （3
(2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工 程转包给他人， 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别 转包给他人。 分）
（2 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分 包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可（2 分） 。 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成（2 分） 。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责； 分包单位按照分包合 同的约定对总承包单位负责。 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连 带责任。(3 分) 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。 禁止分包单位将其承包 的工程再分包。 分） （2
第17篇：建筑施工合同协议书
建筑施工合同协议书
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定。遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程具体情况，为方便施工，避免扯皮，经双方友好协商，签订本合同，希共同遵守。
一、工程地点：大船港
二、承包范围：土建工程5间二层，330平方
三、承包方式：包工包料
四、开工时间：发包方书面通知
五、工程期限：双方协商工期天数60天
六、工程质量：合格
七、工程造价：按双方协商一次性包价
1、建筑按实际平方计算，每平方米620元。
2、室外工程双方协商计算。
八、付款方式：开挖基础付工程款10%
基础做平正负零零15%
一层楼层面做平15%
二层楼层面做平15%
屋面完成15%
外墙粉刷完成10%
工程全部完成会到95%，余5%保修期壹年，壹年满7日内一次性付清。
九、楼面瓜纸片打底，水泥砂浆上光。
十、凡进入现场穿着戴好劳动保护用品，杜绝现场打闹、禁止酒后进入施工工地，做好安全文明施工。
十一、施工中违章操作，发生意外伤人和其他事故一切费用和后果由承包方承担，发包方不负任何责任。
十二、本协议双方签字盖章后生效。
十三、本协议一式贰份，发包方、承包方双方各执壹份。
发包方：承包方：
年月日
第18篇：建筑施工劳务合同
建筑工程施工劳务分包合同
甲方：______________________
乙方：______________________
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
第一条 工程概况
1．工程名称：_______________________
2．工程地点：_______________________
3．工程数量：_______________________
4．工程数量及内容：_________________
第二条 工期
1．开工日期：________年_______月_______日开工。
2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。
3．总工期为：日历天________天。
4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条 承包方式与工程造价
1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3．本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4．工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5．本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。
第四条 履约保证金
1．合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。
2．若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
3．乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。
第五条 计量支付与工程结算
1．甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。
2．施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。
3．乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。
4．甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。
5．工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。
6．开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其他任何费用。
7．本工程保留金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。甲方将在业主保留金支付后一个月内支付乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况提高保留金的比例和延长保留金的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。
8．若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。
9．有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目；违反合同规定转包分包的项目；变更增加工程项目手续不完备的工程项目；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的项目；其他违背合同规定的项目。
10．乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统一安排（包括计量器具的要求和计量方法的采用等）。
第六条 材料设备的供应
（一）甲方供应的材料、设备
1．甲方供应的主要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处罚，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备2%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的2%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。附件二《甲供材料单价汇总表。中未列明的材料原则上由乙方自行采购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。
2．水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按1.0元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。
（二）乙方的材料、设备
1．乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验材料。委托甲方进行检验的，费用由乙方承担，自行检验的项目，其材料、设备应满足业主、设计、监理要求，并应得到以上部门的认可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理。
2．由于乙方原因或技术需要拟代用的材料，必须报请甲方批准，超支的费用由乙方承担。
3．甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。
4．乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量和时间进场。若乙方机械不能按时进场，按乙方违约处理，甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于_________元的罚款，并至直将乙方驱逐出场，由此而产生的责任和费用由乙方承担。若乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权要求乙方增加设备，乙方必须按要求增加。
第七条 乙方驻工地代表和主要人员
1．乙方驻工地代表姓名：_____________，身份证号码_____________________________。
2．乙方驻工地技术负责人姓名：______________，身份证号码_________________________。
3．乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同意后方能更换，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及职权内的承诺）。
4．乙方施工现场主要人员（工地主管和技术、财务、物资负责人）必须得到甲方的认可，且必须持有法人委托书，能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地，若要离开必须向甲方对口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天_________元对乙方进行处罚。
5．乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员，全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证，且经甲方考察具备以上能力。乙方的技术人员（包括技术负责人、测量、试验、技术员等）要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。
6．乙方不得聘用素质低劣、品行不正，以及法律不容许的人在施工范围内工作，并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育。
7．甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。
8．甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥各种签字手续，其他人员签字无效，只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续。
9．乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。
10．乙方必须配备专职电工和安全员在岗，负责施工现场的用电和安全施工事宜。
第八条 施工图纸
1．甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。
2．甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。
3．非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。
4．变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。
5．乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准后方可使用。
第九条 甲方的工作及责任
1．申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
2．编制项目实施性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监督实施。
3．负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
4．负责进行施工的初次放样测量，控制点的测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样进行抽检。
5．甲方提供相应的试验检验设备和人员，并负责对乙方的试验检验进行监督。
6．按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
7．按实际变更、增减的工程量，及时组织对工程数量审核、签证。
8．按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
9．按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
10．合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
11．审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸。
12．甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。
13．对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
14．协助乙方协调地方关系，费用由乙方承担。
15．根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
第十条 乙方的工作及责任
1．编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。
2．负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作，并承担相应的费用，配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监督和检查。
3．服从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。
4．服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。
5．按期向甲方报送年、季、月度施工计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表，工程形象进度及其报表资料。
6．按合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作。
7．严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优目标，按合同约定时间完工和交付使用（包括阶段性进度计划）。
8．坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
9．按照规定提交所需施工资料和竣工文件。
10．及时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算。
11．对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
12．在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。
13．乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则甲方将按本合同第四条3款进行处理。
14．妥善处理与地方政府及村民的关系，避免产生矛盾和激化矛盾。
15．乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同，乙方对外签订的合同责任自负，甲方不承担任何连带责任。
16．及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必须优先考虑民工工资。
17．建立完善的质量自控保证体系，配备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员，建立工地试验室。
第十一条 工程质量
1．乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于_________元/次的罚款。
5．甲方对乙方有质量否决权，乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩。
6．乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从甲方的指导和监督。
7．乙方的质量管理（包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制）及其资料要与甲方保持一致。
8．乙方应积极配合甲方实施工程全面创优，乙方要服从甲方有关此方面的安排和部署（包括技术措施），由此而增加的费用，由乙方自己承担。
9．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款；由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。
第十二条 工程检查与签证
1．甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。
2．乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后（检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查，否则甲方有权要求乙方改正），通知甲方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查，合格后方可签证。
3．乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并给予乙方不少于__________元/次的处罚。
第十三条 进度计划
1．乙方应在收到图纸5天内，根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场的实际情况编制工程总体施工计划，并报甲方审核。
2．乙方在接到甲方下达的年度、季度施工计划5天内，向甲方以书面形式提出细化的施工进度计划和保证措施，并于每月20日前提出下一个月的工程进度计划。
3．乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3%进行处罚。为完成甲方下达的计划，但完成超过计划的85%，不进行奖罚。
4．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），使本合同的组成部分。
5．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
6．乙方必须按本合同规定的时间如期开工。若乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10天，书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告。甲方如不同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求，竣工日期不予顺延。
7．在必要进甲方可书面要求乙方暂时停止施工。并在5天内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方在接到甲方代表书面复工通知后继续施工。
8．乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完成全部或部分工程应承担逾期完工的责任，工期每延误一天按合同价格的0.5%/天向甲方支付拖延违约金。由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方审核，甲方同意后工期方可顺延。
9．乙方无任何理由要求总工期顺延（甲方同意例外）。如总工期因乙方原因造成顺延，所发生的一切费用及责任由乙方负责。
10．甲方不承担乙方任何赶工费用。
第十四条 安全施工
1．在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。
2．乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。
3．为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。
4．一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
5．乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
6．乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
7．乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
8．乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对承包工程的安全生产负全部责任，严格执行安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处罚；设立安全组织机构和专职检查员，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需的费用，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责任。
第十五条 设计变更增减
1．当现场设计变更、增加工程数量时，乙方应立即提出书面报告报甲方技术和计划部门审批，并要得到甲方负责人的签署认可。若因乙方未能及时报告造成工程量无法准确计量，甲方将不予认可。如乙方自行增加或改变设计，所增加的费用由乙方自负。
2．当现场设计变更、减少工程量时，甲方按业主通知或批复的工程量相应减少，计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算。
3．若无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知，一切增加的工程数量均视为无效。
4．变更工程项目如果分包清单中有单价，招待分包清单单价；如清单无合适单价，由甲乙双方协商解决。
5．施工方法的改变一律不予调价。
第十六条 环境保护
1．乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部门签订的有关协议和要求进行处理。
2．乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果乙方自负，并承担相关费用（乙方必须避免乱拉、乱弃、乱排，由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负）。
第十七条 文物保护
在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即采取有效防护措施，并尽快通知甲方，并由甲方与管理部门协商处理意见，在12小时内通知乙方。延误工期时，由甲乙双方协商确定补救措施。
第十八条 工程转包与分包
本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。
第十九条 违约
1．因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延，没有费用补偿；乙方也郑重承诺：决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用。
2．因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。
3．因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。
4．若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。
5．若乙方在施工中出现重大质量事故、安全事故，给甲方工程施工和企业信誉造成了不良影响，视为乙方违约。
6．禁止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力，否则视为乙方违约。
7．乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地，若中途发现乙方施工机械私自调离本工地，视为违约，并按照合同进行处罚，直至将乙方清除出场。
第二十条 文明施工
1．乙方必须坚持文明施工，争创标准化施工现场，满足业主、监理及甲方的要求，所发生的费用由乙方自行负责。
2．若因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求，造成甲主受到相关单位的批评及处罚，甲方将在原处罚基础上加倍处罚乙方。
3．乙方应新生当地居民的生产、生活习惯，严禁发生有损甲方企业形象的事情，否则甲方有权对乙方处以___________元的罚款。
第二十一条 其他事项
1．乙方必须建立健全廉政制度，公布举报电话，开展廉政教育，配合甲方做好廉政建设工作，杜绝经济犯罪行为的发生。
2．乙方应配合甲方及当地政府做好防非典、防禽流感和其他突发疫情的防疫工作。
3．本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负。
4．若乙方达不到甲方质量或进度要求，并且不按照甲方的要求进行整改，甲方将进行任务调整。由此给甲方带来的经济损失由乙方承担，此费用从乙方计价款中扣除。
5．乙方服从甲方的项目管理及其相关规章制度、管理办法、创优规划、质量计划、奖惩措施等所有相关方面的管理。
6．乙方要自行做好所承担的所有工程项目及其相关的成品、半成品的防护和保护工作，并遵守甲方作出的有关此方面的要求，由于防护和保护不利造成损失，其费用及后果乙方自负。
7．乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。
8．乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承担任何连带责任。
9．乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系，如需要联系，应提前通知甲方，由甲方统一办理。
10．除非甲方确定认可，甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用。
11．乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、验工计价资料等的保密工作，严禁向无关人员（包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等）泄密，如果发生泄密情况，由此造成的不良后果由乙方自负，同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚（包括终止合同）。
第二十二条 补充协议
1．本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。
2．经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。
第二十三条 合同附件
1．附件一：《工程量清单》（数量为暂定）
2．附件二：《甲方材料设备单价汇总表》
3．附件三：《人员、机械台班单价表》
4．附件四：《人员、设备进场时间表》
第二十四条 争端与解决
1．本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的约定，对方均可提出协商，协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。
2．在本工程业主没有拨付保留金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。
3．本合同发生诉讼，选择法院是_________ 省________市人民法院。
第二十五条 合同的生效和终止
1．本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。
2．本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方共同遵守。
甲方
甲方代表___________________
________年_______月______日
合同签约地点：_____省____市
乙方
乙方代表___________________
________年_______月______日
第19篇：建筑施工安全合同
建筑施工安全合同4篇
甲方：四川省南江县粮油建筑建材有限公司
乙方：外墙粉刷班组
为了加强建筑施工安全管理，坚持“安全第
一、预防为主的方针”，确实做到安全生产，人人有责，特签订本责任合同。工程项目：南江县太子洞粮库维修工程（外墙粉刷）施工地址：南江县太子洞粮库
一、安全责任协议内容：
1、甲乙双方都应本着安全第一的原则，签订安全生产协议书。甲方要对乙方人员进行场前安全教育，逐日进行安全检查，特别对于高空作业人员要有安全防范措施。乙方管理人员为义务安全员，必须负责安全生产工作。甲乙双方相互协助检查工程项目中有关安全、防火等工作，共同预防事故发生。
2、甲乙双方必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
3、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理等以及督促检查义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改。甲乙双方都应监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。
5、乙方对施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示确认施工现场，作业环境、操作施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生后果自负。
6、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用，否则由此发生后果概由擅自使用方负责。
7、乙方施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果，均由乙方自行承担。
8、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。
9、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。
10、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护，甲方应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。
11、外墙粉刷操作规程
分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育，并组织人员对外脚手架进行检查，重点检查脚手架连墙点是否牢固、防止是否严密、架体有无松动现象、脚手板铺设是否牢固等，发现隐患及时通知项目部整改，消除安全隐患后，方可作业，确保施工人员安全。
作业人员作业时必须正确戴好安全帽，作业期间不得脱帽，临边、登高作业时必须系好安全及搭设操作架，操作架搭设必须牢固。
作业人员严禁上下垂直施工、严禁在架体上堆放物料增加荷载。
作业人员严禁使用童工及残疾人员，高血压、心脏病患者严禁登高作业。 施工人员不准酒后作业；不准违章操作；不准冒险作业；不准在作业时戏闹；不准在临边或洞口处休息。
当日作业前班组长必须对施工中所使用的机具进行检查，检查施工机具运转是否正常，接地是否良好；漏电保护器是否灵敏可靠。漏电保护器动作电流不得大于30mmA。 施工搅拌机必须由专人操作、搅拌机在运转时操作人员不得将铁锨或其它工具伸入滚筒内卸料或清理。升降料斗时料斗下方不得站人，清理料斗下方杂物时必须将料斗与保险勾挂牢，并应留有看管人员监视，以防他人开动搅拌机。
施工机具用电线路不准拖地，机具必须设单机开关箱，开关箱与用电设备距离不得大于3米，机具不用时应切断开关箱内闸刀断电。
作业人员严禁拆除或剪断脚手架上的连墙点及防护设施。
作业人员严禁拆除楼层内安全警告标志及设施。作业人员不得从作业面上向下抛掷任何物料，以防伤人。
夜间加班时操作面上的照明灯具必须加设防护罩，并安放牢固。
作业人员严禁在作业面或在易燃、易爆物等处吸烟，作业人员作业时不准窜岗、离岗作业。
按时上下班，下班后不得在楼层内逗留。
当日下班前应对作业面进行检查，消除安全隐患，并切断所有用电设备电源，锁好闸刀箱方可离开。
人员上下班时必须走安全防护楼梯及安全通道，不得翻越防护架或其它安全出口。
一、文明工地安全管理制度细则：
安全目标：轻伤在2‰以下，杜绝重伤和死亡事故的发生，杜绝发生机械事故。
安全约定条款：乙方必须达到省级文明工地的安全要求，否则按协议书有关条例执行。
1、安全设施管理。乙方不得擅自拆除、更动施工用电、脚手架及防护措施，对于现场机械、电器设备应符合要求，否则发生安全事故由乙方负责。
2、安全带。对于高空作业必须戴安全带操作，否则甲方有权停止其工作，并严肃批评教育甚至罚款处理，乙方高空作业时如不按安全规定操作所发生人身伤亡事故，一律由乙方负责。
3、安全帽。对于进入现场必须戴安全帽，如不戴安全帽进入现场，甲方处罚乙方每人每次20元，并赶出工地。
4、室外高空作业。乙方人员应首先检查脚手板、护身栏杆、架子扣件是否牢固方可操作，如发生隐患，应立即向甲方报告。直至加固到符合安全要求方可施工，否则乙方不得施工。
5、室内作业。必须检查脚手板、马凳是否牢固，特别在“四口五临边”，操作人员必须有安全防范措施和配备安全工具，否则所发生安全事故由乙方负责。
6、日常安全教育。由乙方班组长进行班前安全教育，并做好记录及反馈项目部；每周一组织安全教育大会，若不参加每人每次处以20元罚款；乙方进场人员没有进行安全教育，每发现一人处罚100元。
7、违章处理。对乙方有下列违章行为之一的人员每次处罚500元。
①高处作业未穿防滑鞋，未按规定铺板和设置防护栏杆。②2米以上（含2米）高处作业未系好安全带。
③没有防护设施或防护设施不全的高处作业。
④非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。⑤非本工种人员乱摸乱动机电设备。
⑥未执行本工种安全技术交底，违章作业、冒险蛮干。⑦不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架等违章行为。⑧高处作业向下抛投物体。
⑨机电设备缺防护装置，未按操作规程操作。
⑩破坏现场各种防护装置、防护设施和安全标志，未经工程管理部门批准，随意挪动或拆除。
三、现场施工安全管理措施：
1、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
2、在施工工地由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。乙方人员与其它人员发生打架斗殴事件，责任自负，并且甲方将按《文明施工规定>严加处罚。乙方人员外出发生走失和其它任何不安全事件责任由乙方自负，甲方概不负责。
3、乙方人员和家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂、卖副食，以防止中毒和发生意外。
4、施工现场所有材料进场必须按规定码放整齐、达到文明工地要求，工序交接时（钢筋料：余料、扎丝、套筒、保护帽、垫块、清理干净、竖向报验时无任何相应材料，并清扫周围地面；木工：顶板、梁内、结构架内材料、地面清扫、拆模后材料清理、地面粗扫等；混凝土工：板面扫水、放线后楼面清扫干净、拆模后楼面清除清扫每次浇砼后施工面、车辆进出口路面清扫、余料处理等；外架工：每日检查密目网、防护、脚手板、拉结点、外架上的材料清理等；钢筋加工：钢筋分类、分项、码放整齐，挂标示牌、废料进箱施工区域清扫等）所有工种完工报验时，必须达到以上规定，并检查外架上无任何材料。宿舍要随时保持干净、整洁、卫生，物品摆放整齐有序、无异味排好值日表并有专人负责。甲方每周至少两次不定期检查，各班组、各房间，评比打分。对最差房间或班组进行10-30元处罚。文明施工之花费按现场人员均分。生活区楼上水池及一楼地面积水，划分区域或排班清理、清扫。甲方每日专人定时检查达不到要求的处以10-20元罚款。
5、职工在施工现场，生活区有节约设施材料及水电的责任，对随意浪费者，甲方将对其处以该设施材料原值50-10倍的罚款。各班组进入宿舍按每人50-10元作为插头、灯泡、电线、排插及完工后清理房间垃圾的押金。严禁赌博、集众闹事、酗酒等不文明行为出现，对违反者视情节轻重除对当事人处以200-500元罚款，并对所属班组处以500-1000元罚款。情节严重的交公安部门处理。
6、施工现场内（包括生活区）严禁乱倒垃圾，严禁随地大小便，一经发现，乱倒垃圾每人每次50元，随地大小便每人每次100-500元整。
7、施工过程中必须注意成品、半成品的保护工作，对成品、半成品造成破坏的，除令其修补完好外，另外以100-1000元罚款。严禁偷盗和损坏公物。违反者对当事人处以被盗材料原价5-10倍罚款。
8、临时用电。乙方必须从甲方指定的电箱，并有专业电工接用电源，严禁私自乱拉乱接。
9、机械管理。乙方自带机械设备及工具，安全由乙方负责。使用甲方机械，必须遵守操作规程，合理使用，按要求进行维护及保养，禁止野蛮操作。因自身因素违章操作造成事故，由乙方独自承担。
10、其它。在工地现场所发下的整改通知、处理措施、工作联系单等与《发包合同》、《招标文件》、《建筑施工安全责任合同》、《工地文明施工规定》、《施工方案》、《技术交底》、及《保证书》，《承诺书》等与本合同具有同等法律效力。
11、施工班组组长每天必须按时到场。乙方在施工期间如发生的一切安全事故概由乙方自行负责，凡甲方发现有违规操作时，每人每次处罚100元已示警告，再次有违规操作时加倍处罚，并且甲方有权终止合同，由乙方承担相应的损失费用。
以上工作，甲方专职安全员在日常进行巡查发现，对屡教不改的安全现象进行处罚，每月罚单附施工任务单，结算给与扣除。
本协议经双方签字盖章齐全后生效，协议作为分项承包合同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，公司财务部一份，工程完工结算完毕，合同自行失效。
甲方：四川省粮油建筑建材有限公司
乙方班组组长签字：
甲方代表签字：
年月日
第20篇：建筑施工合同包工包料
篇1：建筑工程包工包料承包合同 建筑工程包工包料承包合同
发包人：
承包人： （以下简称甲方） （以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2（大写：m2）人民币计算（建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准）。
四、开工日期： 年 月日 竣工日期： 年 月日
五、承包范围：
工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。（乙方不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工）。
六、甲方内容
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供；
3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。
八、付款方式
1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。
5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。
九、质量要求
1、严格按照施工图施工，执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划，自检及专用表格填写，达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求，精化组织施工，加强现场这理及人员的技术管理工作，确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部，甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工
1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥，严格执行安全技术交底，必须让进场人员进行安全教育；三级教育，班前班后安全活动。
2、在施工过程中，安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理，不得以任何理由推卸责任。十
一、本协议未尽事宜，甲乙双方负责人友好协商解决，协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等的法律效力。
甲方签字：
年 月 日乙方签字：篇2：建筑施工合同.doc包工包料 建筑施工合同（包工包料） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
依据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合本工程具体情况，遵循平等自愿公平诚信的原则，甲乙双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称： 建筑面积按（a设计图纸b商品房预售测绘面积c商品房竣工测绘面积）为准。 开竣工日期：开工日期 公历年 竣工日期 公历年
二、承包形式：包工包料，按建筑面积元/m2计。承包范围：建筑安装工程（楼内部分）不含附属及水电专业的户外部分。
三、甲乙双方责任：
a、乙方负责如下事项：
1、土建、电照、给排水、地热、消防、电视、电话、防雷的人工、材料、机械费用；
2、安全防护设施设备的相关人工、材料费用；
3、临时用水用电费用；
4、材料检测机相关费用；
5、机械设备维修、安拆、检测机相关费用；
6、相关专业的内业资料集相关费用；
7、施工现场“场地维护”安全保卫等相关事宜及费用；
8、为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险并支付保险费用；
9、按图施工，土建、水电等各专业技术人员认真进行图纸会审，解决设计漏洞，砼、砂浆经甲方见证计量调整后，严格按配比施工，浇砼前应预先申请甲方核验；
10、文明施工，听从指挥，现场材料归方码垛，机具合理布置，工完场清；
11、已完工程的成品保护，保护期间发生损坏，乙方自行予以修复；
12、暂设围墙；
13、建筑施工税金5.5％；施工资质挂靠，项目经理部的组建。
b、甲方负责如下事项：
1、土地费用，税金及各种行政事业收费（包括：拆迁、征地所发生的费用，勘查、规划、设计、招投标、测绘、监理等所发生的费用；环保、气象、防雷、人防、建设局、劳动局、城管局、技术监督局等单位部门的行政事业收费；配套入网费；农民工保障金等押金预留；税务局的相关税金等）。
2、开工前2天将施工用水、用电线路接至施工现场50米内。
3、向乙方提供2~3套完整的施工图纸（图集乙方自备）。
4、按县规划局提供水准点与坐标控制点，并与乙方进行现场交验；
5、组织图纸会审；
6、组织分户验收；
7、为自有人员及建设工程办理保险并支付保险费用；
8、项目监理部的组建及相关费用。
四、质量要求：
1、工程质量标准为合格工程；
2、工程质量检查验收适用标准名称：《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》（db23），施工图纸，设计相关图集、定型图等；
3、工程交工标准：经建设、监理、质监站等相关部门分户验收合格后交付甲方；
4、质量管理采用中间过程控制及检验批、分项分部工程、及抽查，竣工分户验收相结合，后附《施工管理细则》作为本合同附件。乙方自主抓好质量、安全、技术管理，抓好操作人员的素质，严格安全施工工艺标准施工，严格“三检”制，研究制定提高技术质量措施并有效实施。
5、如果双方对工程质量有争议，由克东县质量工程监督站解决，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。
五、安全施工：
1、乙方应遵守工程技术安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并采取必要的安全防护措施，由于乙方安全防护不到位或安全措施不力造成的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、甲方应对其在施工现场的自有人员进行安全教育，甲方不得为了进度要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应责任及发生的费用。
3、施工附近有输电线路及临街交通要道，乙方施工前应向甲方提出安全防护措施，经认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
4、乙方承担“三宝四口”塔吊脚手用电等部位的安全防护及费用。
5、全体工人服从管理，文明施工，严禁酗酒、打架斗殴，楼内大小便，否则罚款100~500元。
七、合同价款及支付形式
1、合同造价采用固定价格每平方米900元，除下列因素外价款不再调整：a、甲方增减合同中约定的工程量超过10％造价。b、地下障碍物，设计变更引发的工程量增减。其变更价款确定如下：由乙方技术人员提出工程费用清单，甲方核准后办理签证手续，对于基价或价款，合同有约定的项目按合同执行，合同无约定的项目按①市场价格②协商价格③预算价格 执行。因乙方自身原因导致工程变更及物价上涨等因素乙方无权要求追加合同价款。
2、付款方式 预付款： 进度款： 结算款：（扣留保修金，保证金）
六、乙方采购材料设备构配件的约定：
1、乙方应按照设计和有关标准要求或双方篇3：包工包料建房施工合同书 包工包料建房施工合同书
甲方： 身份证号：电话：
乙方： 身份证号：电话： 甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、施工要求
1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工，月天），即自 按期交房。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。
三、付款方式
工程报价：每平方 元，以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。
2、第一层盖好后付4万元。
3、第二层盖好后付4万元。4后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项 全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。
四、工程内容：从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。
五、违约责任：
1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金2万元。
3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。
六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。
七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方： 乙方签字： 签约时间： 年月日
