工期整改措施
推荐第1篇：工期索赔
每个施工单位都有施工进度图，如果你们单位和桥梁施工单位都是受雇于你所说的甲方，那么就是要对比下看看是不是桥梁的工期与你们的工期重合导致误工，若是重合了说明你们公司在当时做施工进度的时候就没有考虑到桥梁的因素。所以不能索赔。如果桥梁施工与你们施工工期正好是顺延的关系，有桥梁施工没有跟上进度导致你们误工，你们可以找甲方索赔，甲方相应的调节后扣桥梁施工工程款
案例一：
工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的，应当采用书面形式，如一方事后不承认则很可能对另一方不利，即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持；
本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认，但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工，甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持，因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失；乙方验收质量问题以抢工期为理由，依法、依合同均不予支持，应当承担延期两个月的违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓，桥归桥路归路，什么都得有证据支持才予以支持。 案例二：
1、本案为业主提供地质勘察报告与实际不符造成，属于业主过错事件，可以据此提出工期索赔和费用索赔。
2、这个问题没看懂，时间与内容是什么逻辑关系呀，呵呵。具体一点说，本案包括因地质报告不符引起的工期提前（注：可能迫使承包商施工计划方案被打乱，导致施工人员、施工机械、施工材料无法及时跟进，或者跟进后导致费用增加）、因地质报告引起的工期延误（注：工期延误导致出工期延长外，增加人工费及其涨价、机械费及其涨价、管理费、周转材料费、材料涨价费、履约担保费、保险费、现场经费、劳保费等一系列费用的额外增加）、因业主原因造成的工期延误引起的不必要的雨季施工（注：除第二项事件索赔工期、费用外，还包括因雨季施工导致的增加费）等三项索赔事件。需要注意的是，你说的实际生产效率问题。该项损失是实际存在，也应当属于索赔内容之一。但是，理论研究和索赔的实践还是有相当的差距，关键在于该项损失费用索赔计算的往往是理论上的，很难拿出实际的证据，即使做得到也往往会花费很大的精力和费用，因为承包商的报价一般都采用不平衡报价或者清单综合单价报价，实际测算非常困难，除非该项费用值得投入去做。当然了，索赔的时候肯定是要提出来的，白白放弃也太可惜了，至少可以当作讨价还价的筹码。
3、索赔的证据一般包括以下几类：
1）事实证据：用以证明索赔事件，签证联系单、技术联系单、会议纪要、照片、录像、物证、地质报告、气象记录等等；
2）合同证据：用以证明索赔的合同依据，合同、中标书、招标文件、招标答疑、合同变更文件等，也包括由合同性质的其他文件；
3）法律证据：同意支持索赔，法律、行政法规、地方法规、行政规章、规范性文件、标准规范、鉴定文书等；
4）经济证据：用以支持费用索赔的依据，计价依据、合同报价、费用签证、市场价格取证文件、其他证明经济费用及其属性的文件。
5）技术证据：用以支持索赔理由或费用的技术性证据，费用或造价鉴定报告、技术标准规范、专家证言等。
6）其他证据：上述未包括的，呵呵！
0索赔是在工程承包合同履行中，合同当事人一方因对方未履行合同所规定的义务、其他过错或虽无过错但无法防止的外因致使本方遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。随着我国计划经济向市场经济的彻底转变，在工程建设领域承包商越来越重视工程索赔工作。通常情况下，索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工期延误、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。而业主对于属于承包商应承担责任造成的，且实际发生了损失，向承包商要求赔偿，称为反索赔。业主的反索赔一般数量较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等方式实现对承包商的索赔；而承包商对业主的索赔则相对比较困难一些。
承包商在处理索赔事件时，往往会十分重视索赔依据、证据的收集，组织精兵强将参与索赔谈判和调解，对索赔费用或工期的计算更是不遗余力，往往忽视了索赔报告编写这重要一环。而承包商要取得索赔的成功，组织、编写高质量的索赔报告在索赔事件处理中能起到事半功倍的作用。
索赔报告是向对方提出索赔要求的正式书面文件，是承包商对索赔事件处理的预期结果。业主的反应———认可或反驳———就是针对索赔报告。调解人和仲裁人也是通过索赔报告了解和分析合同实施情况和承包商的索赔权利要求，评价它的合理性，并据此作出决议。所以索赔报告的内容、结构及表达方式对索赔的解决有重大的影响，索赔报告应充满说服力，合情合理，有根有据，逻辑性强，能说服工程师、业主、调解人和仲裁人，同时它又应是有法律效力的正规文件。索赔报告如果撰写不当，会使承包商失去在索赔事件中的有利地位和条件，使正当的索赔要求得不到应有的妥善解决。在此，笔者就索赔报告的基本内容构成及撰写的一般要求作初浅的探讨。
一、索赔报告的基本内容构成
索赔报告的具体内容，应根据索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论，一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。
1、索赔事件总论
总论部分的阐述要求简明扼要，说明问题。它一般包括序言、索赔事项概述、具体索赔要求、索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地叙述索赔事件的发生日期与过程，承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支，以及承包商的具体索赔要求。在总论部分末尾，附上索赔报告编写组主要成员及审核人员的名单，注明有关人员的职称、职务及施工经验，以表示该索赔报告的严肃性及权威性。
2、索赔根据
索赔根据主要是说明自己具有的索赔权利，这是索赔能否成立的关键。该部分的内容主要来自该工程的合同文件，并参照有关法律规定。承包商的索赔要求有合同文件的支持，应直接引用合同中的相应条款。强调这些是为了使索赔理由更充足，使业主和仲裁人在感情上易于接受承包商的索赔要求，从而获得相应的经济补偿或工期延长。
在写法结构上，按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写，并明确全文引用有关的合同条款，使业主和监理工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末，并充分认识该项索赔的合理性和合法性。
3、索赔费用及工期计算
索赔计算的目的，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长的工期。如果说索赔根据部分的任务是解决索赔能否成立，则计算部分的任务就是决定得到多少索赔款额和工期，前者是定性的后者是定量的。
在款额计算部分，承包商必须阐明下列问题：（1）索赔款的要求总额；（2）各项索赔款的计算，如额外开支的人工费、材料费、管理费和所损失的利润；（3）指明各项开支的计算依据及证据资料。承包商应注意采用合适的计价方法，至于采用哪一种计价法，应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次，应注意每项开支款的合理性，并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款额。
4、索赔证据
索赔证据包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分，没有翔实可靠的证据，索赔是不可能成功的。索赔证据的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务等资料，具体可进行如下分类：
（1）政治经济资料：重大新闻报道记录如罢工、*、地震以及其它重大灾害等；重要经济政策文件，如税收决定、海关规定、外币汇率变化、工资调整等；政府官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录；权威机构发布的天气和气温预报，尤其是异常天气的报告等；
（2）施工现场记录报表及来往函件：监理工程师的指令；与业主或监理工程师的来往函件和电话记录；现场施工日志；每日出勤的工人和设备报表；完工验收记录；施工事故详细记录；施工会议记录；施工材料使用记录本；施工进度实况记录；工地风、雨、温度、湿度记录；索赔事件的详细记录本或摄影摄像；施工效率降低的记录等。
（3）工程项目财务报表：施工进度月报表及收款录；索赔款月报表及收款记录；工人劳动记事卡及工资历表；材料、设备及配件采购单；付款收据；收款收据；工程款及索赔款迟付记录；迟付款利息报表；向分包商付款记录；现金流动计划报表；会计日报表；会计总帐；财务报告；会计来往信件及文件；通用货币汇率变化等；
在引用证据时，要注意该证据的效力或可信程度；为此，对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如，对一个重要的电话内容，仅附上自己的记录本是不够的，最好附上经过双方签字确认的电话记录；或附上发给对方要求确认该电话记录的函件，即使对方未给复函，亦可说明责任在对方，因为对方未复函确认或修改，按惯例应理解为他已默认。
二、编写索赔报告的基本要求
索赔报告是具有法律效力的正规书面文件，对重大的索赔，最好在律师或索赔专家的指导下进行。编写索赔报告的一般要求有以下几个方面：
1、索赔事件应是真实的。这是整个索赔的基本要求，关系到承包商的信誉和索赔的成败，必须保证。如果承包商提出不实的、不合情理、缺乏根据的索赔要求，工程师会立即拒绝，而且会影响对承包商的信任和以后的索赔。索赔报告中所提出的干扰事件必须有可靠得力的证据来证明，这些证据应附于索赔报告之后；对索赔事件的叙述，必须明确、肯定，不含任何的估计和猜测，也不可用估计和猜测式的语言，诸如“可能、大概、也许”等，这会使索赔要求显得苍白无力。
2、责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明承包商的索赔完全按照合同规定程序进行的。一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由对方责任引起的，应将责任全部推给对方。不可用含混的字眼和自我批评式的语言，否则会丧失自己在索赔中的有利地位。并应特别强调干扰事件的不可预见性和突然性，即使一个有经验的承包商对它也不可能有预见和准备，对它的发生承包商无法制止，也不可能影响。
3、充分论证事件造成承包商的实际损失。索赔的原则是赔偿由事件引起的承包商所遭受的实际损失，所以索赔报告中应强调由于事件影响与实际损失之间的直接因果关系，报告中还应说明承包商在干扰事件发生后已立即将情况通知了工程师，听取并执行工程师的处理指令，或承包商为了避免、减轻事件的影响和损失已尽了最大的努力，采用能够采用的措施，在报告中详细叙述所采取的措施以及效果。
4、索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法和数据，正确计算出应取得的经济补偿款额或工期延长数额。计算中应力求避免漏项或重复计算，不出现计算上的错误。
索赔报告文字要精炼、条理要清楚、语气要中肯，必须做到简洁明了、结论明确、富有逻辑性；索赔报告的逻辑性，主要在于将索赔要求（工期延长、费用增加）与干扰事件的责任、合同条款及影响连成一条完整的链。同时在论述事件的责任及索赔根据时，所用词语要肯定，忌用强硬或命令的口气。
得看你们合同中怎么规定的，如果如果原来是协议由业主提供钢筋，而现在他却运输不到位就是业主的责任，那么你就可以进行索赔，天气的话就要看属不属不可抗力的范围了（如多年不遇的暴雨，冰灾等） 索赔：索赔信函（意向通知书）
索赔报告（包括总论，根据部分，索赔款项或工期计算，证据部分）
附件（包括证明文件，详细计算书）
注意：事件真实，责任分析清楚明确，简洁，条理清楚，结论定义准确又逻辑性
单项索赔报告表 格式：
负责人：
编号：
日期：
**项目索赔报告 题目： 事件： 理由： 影响：
结论：（如成本增加，工期延误）
费用（工期）索赔申请表
工程名称：
编号：
致：
（监理单位）
根据施工合同------------------条的规定，由于----------------------------的原因，我方要求索赔金额（大写）-----------------------------，请予以批准》
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位----------------------=
项目经理------------------------ 日
-------------------------
期
1)按索赔当事人分类
● 承包人与发包人之间索赔；
● 承包人与分包人之间索赔；
● 承包人与供贷人之间索赔；
● 承包人与保险人之间索赔。
2)按索赔事件的影响分类
● 工期拖延索赔
由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；或非承包人原因发包人指令停止工程实施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔。
● 不可预见的外部障碍或条件索赔
如果在施工期间，承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件，例如地质与预计的(发包人提供的资料)不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。
● 工程变更索赔
由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失，承包人对此提出索赔。
● 工程终止索赔
由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出索赔。
● 其他索赔
如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。
3)按索赔要求分类
● 工期索赔
即要求发包人延长工期，推迟竣工日期。
● 费用索赔
即要求发包人补偿费用损失，调整合同价格。
4)按索赔所依据的理由分类
● 合同内索赔
即索赔以合同条文作为依据，发生了合同规定给承包人以补偿的干扰事件，承包人根据合同规定提出索赔要求。这是最常见的索赔。
合同外索赔
指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中
找不出具体的依据，一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。
● 道义索赔
指由于承包人失误(如报价失误、环境调查失误等)，或发生承包人应负责的风险而造成承包人重大的损失。
5)按索赔的处理方式分类
● 单项索赔
单项索赔是针对某一干扰事件提出的。索赔的处理是在合同实施过程中，干扰事件发生时，或发生后立即进行。它由合同管理人员处理，并在合同规定的索赔有效期内向发包人提交索赔意向书和索赔报告。
● 总索赔
又叫一揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前，承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来，提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付后进行最终谈判，以一揽子方案解决索赔问题。
abcde都选
推荐第2篇：工期情况汇报
工期情况汇报
工程名称：**康城二期绿化工程
由我公司承建的**康城二期绿化工程，合同约定完成日期为2012年8月5日至2013年5月5日，由于工程现场分阶段施工，2012年
8、9两月完成11号、12号楼周边道路、停车位铺装工程以后，由于现场无工作面，后期就施工了西围墙工程及4号车库上景观基础砌砖工程。春节放假从2013年1月10日至2月28日，计50天。3月至7月，我公司积极组织人机料，截止7月底完成了
9、
10、
13、15号楼周边的小区配套工程，从而确保了甲方从8月1日起开始交房目标。绿化工程苗木的栽植是有季节性的，
7、
8、9三月高温不适宜施工，我公司从10月下旬开始进行小区上木的栽植。
西大门警卫室由于图纸变更，从7月下旬才开始施工。幼儿园围墙工程图纸8月中旬才出来。连接8号楼西主景观大道由于外网完成较晚，7月18日才开始进行道路土方整平施工，其中还涉及一期业主使用3号车库及临时通道等情况，在夏季高温情况下，整个工程在8月底全部完成。9月、10月对北二层商业街南北两侧进行道路施工、小区围墙、停车位施工等，11月份对8号楼北侧进行停车位施工及设备房上石材铺装等工程。其中9号楼南侧椭圆下沉式广场，由于异形石材台阶的数量和价格，以及施工难度，多次与甲方沟通协商变更，导致进度缓慢，于12月初全部完成。现场别墅区向西范围区域内景观绿化工程在12月10日前全部施工结束。
综上所述，根据合同施工划分区域7.2描述，现场施工面是分阶段施工，所以完成时间只能根据现场实际情况来定。合同条款7.1.5物业会所及三层办公前后，7.1.6四号楼以东酒店及小户型住宅部分，目前还未动工和拆迁，工期只能另定。
当前**税务部门提出合同约定完成时间已超出6个月，要有补充协议或工程延期说明，才能开具发票。今特将合同执行情况如实做一说明。涉及2014年工程付款手续问题，建议补签工期延期协议。
江苏腾龙园林绿化工程有限公司
推荐第3篇：工期承诺书
XXXXXXXX项目 土建总承包工程 工期承诺书
XXXXXXXX公司：
我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。如若中标，我司保证尽一切力量确保投标承诺的完工日期，并充分了解在以后施工过程中，本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我司承诺严格按照合同专用条款第36条的内容执行，即：
对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化。
我司承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，不再向招标人申请赶工费。
我司承诺若由于我司原因造成的工期延误，将无条件地按合同中的违约条款执行。 另外，我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人索赔工期或费用，并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的完工日期。
投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：
-
/1-
推荐第4篇：工期保证书
工期保证书
至：综合楼园林景观工程石材铺装队
根据合同综合楼园林景观工程应于4月30完工，虽双方达成口头协议要求5月15前完工，但是至今水景石材安装仍未能完工，还有部分石材没到现场，鉴于以上事实，现要求你施工队伍于5月27日必须完成施工现场所有的石材安装工程，如若不能按期完成，龙腾园林绿化工程公司对我单位进行的一切处罚均由你石材施工队伍承担。
华宸公司负责人:
石材施工队负责人：
推荐第5篇：工期承诺书
致： 新华区畜牧局方圆
若我单位在新华区畜牧局2012年生猪标准化规模养殖场建设项目B标段工程项目中有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：
一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件后，保证在业主要求的工期内全部完工，如延期，愿赔偿工程总造价的0.03%/天。
投标人：河南方圆建设有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期： 2013年1月17日
工期承诺书
致：XXXXXX公司
我公司若有幸获得XXXXX的标的，我司将向贵司就工程工期作出如下承诺：
1、本投标单位接受招标书中所有招标条件。
2、本投标单位保证，如果我司的投标被接受，本投标单位作为投标人，愿按照投标文件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执行。
开工时间：以发包人项目部发出的《开工令》为准
竣工时间：以《开工令》实际计算的竣工时间为准确
工期：视招标人项目部的开工令、书面指令要求需要
3、进场后应与甲方管理人员联系，在施工期间配合甲方进度安排和有关配合事宜。各施工段具体施工时间均以甲方下达的施工任务书为准。
特此承诺！
投标单位：（章）
法定负责人或委托人：
年月日
项目质量和工期承诺书（东鑫）
承诺书
为确保本单位所承接的XXX项目保质保量的顺利进行，特作以下承诺：
一、质量保证：
1、严格执行XX项目的要求及有关通知规定，贯彻XXX规范标准。建立健全项目组织机构与质量管理体系，明确各岗位职责，保证项目开发质量,保证项目开发的顺利进行。
2、落实项目管理人员岗位责任制，项目经理、各资源包开发负责人对项目质量负全面责任，负责建立健全项目保证体系，定期检查、协调，召开项目评审、总结会，严格执行奖惩制度。
3、及时向XXX报告，并接受督导专家、项目管理组的检查、指导与监督。
二、工期保证：
如我方中标，我单位将严格按照“项目”的要求，在确保项目质量的前提下按时完成开发任务。
1、组织合理措施：
1） 由项目管理小组统一调度管理。
2） 及时落实各开发小组具体任务，提前做好各方面的准备工作。
2、实施进度管理：
1） 每周安排计划，下达开发进度指标，明确责任与任务。
2）每周召开协调会，与合作单位协调工作及开发进度，及时解决延误项目开发工期的因素。
以上条款如有违反，本单位愿承担一切后果，触犯法律的，追究法律责任。
承诺方：
法人签字：
盖章：
二○一一年十月三十日
推荐第6篇：工期承诺书
承 诺 书
我公司郑重承诺：
若我公司有幸中标承担江苏省kkkkkk大楼出新改造工程的建设，本次投标所报工期110日历天将作为合同工期写进合同，若因我方原因造成的工期延误，从延期的第2天起，每天按合同总价的0.5%罚款，若因招标单位造成工期延误的，工期顺延。
承诺方：有限公司
2009年06月18日
承 诺 书
我公司郑重承诺：
我公司参加江苏省高级人民法院机关服务中心大楼出新改造工程的投标活动的资质、业绩等文件和材料均真实有效。
承诺方：南京国豪装饰安装工程有限公司
2009年06月18日
推荐第7篇：工期承诺书
工期承诺书
藁城市质量技术监督局:为了保证藁城市质量技术监督检验检测大楼弱电部分工程 施工工期有效实现，完全履行合同中我方的义务，我代表翔宇通信有限公司就保证工期的有关问题郑重承诺：
1、在规定时间期限内提交满足分包合同要求的施工方案和进度计划，并严格按项目部批准的施工方案和进度计划实施。实施过程中，我方需要变更施工方案和进度计划时，必须先征得甲方同意。
2、在规定的工期内（2013年4月10日至2013年8月31日）完成本分包合同约定的全部工作内容。
3、我方法定代表人(委托代理人)常驻施工现场，每月不少于24天。特殊情况需离开施工现场时，必须经甲方同意后方可离开。
4、现场的施工班组、技术人员、特殊工种以及重要、关键工序的作业人员撤换时，一定先征得甲方同意，否则愿承担由此造成工期拖延等一切不利后果。
5、保证现场施工机械设备充足且与施工项目配套，并确保其完好率。未甲方同意，我方不将任何主要施工机械设备撤出现场。
6、在甲方要求本工程赶工期或大干期时，保证无条件地在接到项目部赶工期或大干期的书面通知后，增加为满足赶工或大干期要求的机械设备、人员、物资等。
承诺单位 ：
承 诺 人 ：
2014年 3 月 4 日
推荐第8篇：工期合同范本
篇1：工期协议书 工程施工协议
甲方： 乙方：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容：
二、工程承包范围 承包范围： 为准。
三、协议工期
开工日期：年 月日 竣工日期：年 月日 协议工期总天数： 天
四、乙方在施工期间，所发生的一切安全人身伤亡事故，乙方自愿负全部责任，与甲方无任何关系。
五、甲方义务:
1、提供施工范围和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、及时办理竣工决算和竣工验收。
4、甲方有权对乙方工程实施监督。在工程实施中乙方需按照甲方要求施工。
六、乙方义务:
1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。
4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。
七、材料及设备供应：
1、工程所需材料由甲方提供。
2、乙方指定施工人员到材料库领取材料并登记。
3、乙方在施工过程中所需要的建材必须提前甲方则需及时提供所
需要的建材不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必要的浪费则按照市价赔偿。
八、工程质量和竣工验收：
1、乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定 标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工过程中发现质 量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定 的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
4、工程完后，由甲方及发包方对工程进行验收，经甲方和发包方验收合格后方可办理工程 结算及支付剩余的款项。
九、违约：
1、延期开工：乙方不能在合同约定的开工期间开始施工，应在合同约定的开工日期2天前， 向甲方代表提出延期开工的理由和要求，在得到甲方允许后，方可延期开工。
2、由于乙方原因造成的工期延误，乙方负责所造成的一切损失。
十、安全文明施工：
1、甲方对乙方加强安全管理，组织对操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防 范措施，配备必要的劳动保护用品，乙方对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。
2、现场文明施工，及时清除施工垃圾，确保施工安全文明有序。
3、本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。
4、非施工区域，未经允许，严禁进入。
5、进入施工区，穿着整齐；穿工作服、佩戴安全帽。
6、每日工作完毕，材料、设备及时整理到指定位置方可下班。
7、进入施工区，不得抽烟；不得随地大小便。
十一、工程质量标准： 为准。（不包括材料质量） 十
二、协议价款
金额：施工面积每平方 元x总平方数 进行中工程款：.竣工日付款： .工程款结算：检测工程竣工日后 个月内无任何施工质量则结清所欠余款。
十三、组成协议的文件
1、本协议协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
十四、本协议正本两份。具有同等效力，由甲方和乙方分别保留一份。 十
五、协议生效
协议订立时间：年月 日 协议订立地点：
本协议双方约定 后生效。 甲方：（签名） 电话： 住所：
乙方：（签名） 电话：
住所：篇2：《建设工程施工合同》之合同工期条款 解读《建设工程施工合同》之合同工期条款 ——《建设工程施工合同》协议书第三条解析
合同工期是指 发包人和承包人在合同中约定的建设工程的履行期间，承包人在此期间内要如约完成工程建设。《建设工程施工合同》协议书第三条规定了合同工期条款，该条款属于约定性条款，是双方协商一致的结果。合同工期一旦确立后，除非发生了《合同法》规定的无效和可撤销行为，发包人一般不会改变工期，承包人要如期履约，否则便要承担违约责任。在建筑施工合同纠纷中经常见到发包人向承包人进行工期索赔的案例，因此，开竣工日期不是单纯的时间和期限方面的约定，其中涉及如何准确确认开工和竣工时间、如何准确认定工期和工期延误、如何准确认定发承包双方违约责任等诸多法律问题。承包人应慎重约定合同工期，充分考虑履行中可能出现的问题，把这些问题同时约定在合同中，即使在履行过程中出现了问题，解决中也相对比较明确。
一、开工日期的约定
开工日期的的争议往往与发承包双方是否履行了开工前各自应当履行了合同义务，尤其是工程是否具备开工条件等争议相关联。争议的焦点是实际开工日期与合同约定的开工日期不一致的情况下，承包方应不应当承担违约责任。因此实践中如何界定实际开工日期就非常关键。 《建设工程施工合同》通用条款1.15定义开工日期，是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。从字面理解，工程开工日期就是协议书第三条写明的日期。而现实中很少有准时按该日期开工的工程，因此这一绝对日期多数不是实际开工日期。按照通用条款8.1、11.1条内容，如发包人未按合同约定完成其开工前应当履行的义务，施工条件没有具备的，开工日期应顺延，但顺延后的实际开工日期没有明确定义，承发包双方也就因此产生歧义。施工许可日期还是进场日期、是放线日期还是破土日期、开工报告被批准的日期还是发包人（工程师）下达开工令的日期都成为争议的实际开工日期。究其争议产生的原因在于，《建设工程施工合同》示范文本规定的不科学性。fidic《施工合同条件》41.3中工程的开工条款以工程师有关的开工通知书中通知的日期为开工日期，这样约定充分考虑了工程是否具备开工条件，是否出现合同订立前未能预见的的特殊情况等因素，相比我国现行的示范文本以约定的方式确定开工日期，能够预防和化解可能发生的争议。 鉴于此，承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下两种形式填写：
1、开工日期（暂定）：200*年**月**日 ，以发包人（或监理工程师）开工通知书中通知的日期为准。
2、如果协议书第三条按文本规定的格式填写，那么须在专用条款第13.1条具体约定：协议书第三条约定的开工时间是正常状态下工程实施行为，存在通用条款第13.1条情形时，以发包人（或监理工程师）开工通知书中通知的日期为准。工程师批准的施工进度计划确认开工时间与之一致。同时提醒承包人，如发包人未按合同约定完成其开工前合同义务，施工条件没有具备的，应当及时办理顺延开工签证手续，否则，发包人可能向承包人提出工期延误索赔。
二、竣工日期的约定
竣工日期的确定往往与确认工期是否延误有直接关系。曾看到这样的案例：承发包双方签订的建筑施工合同约定，开工日期为2003年4月1日，竣工日期为2004年3月31日。合同履行后期，双方发生争议，2004年3月31日工程内容虽已完成，但发包人没有组织竣工验收，最终通过质检验收合格的日期为2004年9月16日。发包人认为实际竣工日期为通过质检验收合格的日期，因此承包人应承担工期延误的违约责任；而承包人认为工程内容在合同约定的时间已完成，并未拖延工期，只是发包人没有组织竣工验收。很显然在本案中如何认定竣工日期成为认定承包人是否拖延工期的焦点问题。
我国现行法律、合同文本及《司法解释》中都有竣工日期的规定，但规定是不一致的，因此关于竣工日期的界定比较混乱。按笔者观点，承包人在约定竣工日期应同时考虑完工和验收的关系问题。工程的实际完工日期、实际竣工日期、验收备案日期三者是有区别的。
1、实际完工日期是指承包人按合同约定的承包范围完成工程所有内容的日期，但不一定代表合格，即合同义务未全部履行完毕，实际完工日期不是竣工日期。
2、验收合格日期是指承包人完成合同约定的全部内容后，向发包人递交工程竣工报告，发包人组织监理、设计、勘察、施工五方人员在质量监督部门监督下验收合格并签署验收合格文件的日期。合同文本中规定的，承包人送交竣工验收报告的日期很容易和递交工程竣工报告日期混淆。因为工程竣工报告与竣工验收报告是两个完全不同的文件，出具报告的主体也不同。一般情况下承包人是不用向发包人送交竣工验收报告的，即使验收同时不能签字盖章，承包人后盖章该报告签字日期也是共同验收日，把送交竣工验收报告日作为竣工验收日是没有道理的，这是关于竣工日期界定不清的一个主要因素。
3、验收备案日期指《建设工程质量管理条例》第49条规定，发包人在工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案的日期。该日期是后于竣工日期的，不能与竣工日期混同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期有了明确的规定，该《解释》虽然没有将工程竣工报告和竣工验收报告区分，但对于界定竣工日期已比较明确。鉴于此，承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下形式填写：
1、竣工日期（暂定）：200*年**月**日 ，在开工日期变更基础上相应顺延。
2、在专用条款第32.3条约定，竣工日期争议处理依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定。篇3：工期保证协议书(济南) 工期保证协议
甲方： 山东省济南博文中学
乙方： 山东省对外建设工程总公司
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：山东省济南博文中学加固工程 工程地点：堤口路第153号
二、工程承包范围 承包范围：施工工期内的施工内容以图纸内容为准。
三、协议工期 开工日期：年 月日 竣工日期：年 月日 协议工期总天数： 天
四、甲方义务:
1、提供施工图纸和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、按照合同要求，及时办理工程签证、工程款项支付和工程竣工审计工作。
4、甲方有权对乙方工程实施监督。
5、甲方积极协助乙方处理施工中遇到的相关问题，有力推动工程施工。
6、如在施工中施工内容有变动，应提前3天向乙方提出，并给出图纸变更或书面说明。
五、乙方义务:
1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，按照甲方要求进行整改。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。
4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。
六、工程质量和竣工验收：
1、乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工过程中发现质量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定 的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。因甲方造成的工期延误，乙方不承担相关责任。
4、工程完后，参建部门对工程进行验收，经验收合格后方可办理工程结算及支付剩余的款 项。
七、安全文明施工：
1、甲方对乙方加强安全管理，组织对操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防 范措施，配备必要的劳动保护用品，乙方对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。
3、本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。
4、非施工区域，未经允许，严禁进入。
5、进入施工区，穿着整齐；穿工作服、佩戴安全帽。
6、每日工作完毕，材料、设备及时整理到指定位置方可下班。
7、进入施工区，不得抽烟；不得随地大小便。
八、本协议正本两份。具有同等效力，由甲方和乙方分别保留一份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
项目负责人： 项目负责人：
年月日年月日
推荐第9篇：工期承诺书
工期承诺书
致局：
如果我单位有幸在土地开发项目工程中进行施工，我们将接受投标文件的承诺，精心组织施工，加强管理，严格按照合同约定及现行规程、规范组织施工。在施工中我们承诺：接受贵单位及其上级主管部门的监督、检查和指导；充分理解配合业主的有关要求。认真履行施工合同条款及协议；服从监理工程师的指导；严格按照 计划工期组织施工，确保按期完工。以我们优质的服务，确保工程质量合格，争创优良工程。
如果因我们工作不力或失误，造成工期的延延，我们愿意承担施工单位应承担的全部责任，并接受贵单位及上级主管部门提出的合理处罚。如因不可抗力因素及其他非我公司原因造成的工期延误我们将申请合理延长工期，仅增加我们的直接工程费损失。
承诺人：集团有限公司
二O**年五月三十日
推荐第10篇：工期承诺书
工 期 承 诺 书
致：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
我公司若有幸获得XXXXXXXXXXXXXXX的标的，我单位将向贵公司就工程工期作出如下承诺：
1、我单位接受招标书中所有招标条件。
2、我单位保证，如果我单位的投标被接受，我单位作为投标人，愿按照投标文件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执行，如不能按期完成，每延误一天我单位愿支付违约金5000元人民币作为赔偿，延期15天以上，贵公司有权解除合同另行发包，违约金不足以弥补给贵公司所造成的损失，我单位给予补足，我单位应承担的违约金及损失，贵公司可在应付工程款中直接扣除，合同解除后，需要我单位参加工程验收及提供有关资料的，我单位予以一切配合。
开工时间：以发包人项目部发出的《开工令》为准
竣工时间：以《开工令》实际计算的竣工时间为准确 工期：60日历天
3、进场后应与甲方管理人员联系，在施工期间配合甲方进度安排和有关配合事宜。各施工段具体施工时间均以甲方下达的施工任务书为准。
特此承诺！
投标单位：（章）
法定负责人或委托人：
2013年10月09日
第11篇：工期承诺书
工期承诺书
我单位承诺在我单位施工范围内五层以上在 年
月
日前完成，五层以下在特此承诺！
年 月 日前完成。承诺人： 日期：
第12篇：工期承诺书
施工承诺书
甲方：长葛市大户陈社区“滨海·汀畔”5#、6#楼
乙方：
甲乙双方协商，甲方将该工程单项工程以劳务大清包的方式清包包给乙方施工。为确保工程质量、工期、安全文明施工，树立施工单位良好形象，乙方向甲方项目部做出如下承诺：
一、服从项目部的统一指挥，严格按照施工图纸以及国家施工规范
要求进行有序施工，项目部拟定分项工期，确保完成，达不到要求自愿接受处罚。
二、施工过程中，施工人员达不到要求，并经甲方技术人员两次指
正仍达不到要求，经项目部研究确定更换乙方施工班组，乙方无条件撤场，撤场后甲方根据乙方已完成工程量，按合同单价70%支付工人工资。
三、乙方管理好自己的施工人员，做好文明安全施工，爱护甲方该
项目的所有机械设备、设施、周转材料。做到不损坏、不偷盗、不浪费。如经甲方管理人员发现以上不良现象，除当事人承担责任外，乙方自愿接受叁仟元处罚。
四、乙方施工期间，合理利用甲方提供设备，下班后分类清理，清
洗干净，归位堆放整齐。关好水电源，做到防雨、防漏、防损、防危险。如不能每天即时做到以上要求，甲方将安排人员处理，所产生的费用由乙方承担。
五、宿舍、厨房、厕所每天清理干净，防止疫情发生。员工用品摆
放整齐，保持卫生整洁。如达不到要求，甲方指派人员整理，费用由乙方处理。
六、乙方如临时请跑场人员，下班后自觉接受出场检查，交通工具
按指定的地点有序停放。
七、对进场的所有施工人员做到班前、班后进行安全教育，进入施
工现场必须正确佩戴安全帽和熟悉各项操作规程，如有违反规定，乙方自愿受罚。
八、工期安排：（有效工期）
1、基础
2、地下室：
3、一层结构：
4、二层及以上：
5、水电工、架子工，交叉作业，全线配合。
九、奖罚规定
1、工期提前、拖延半天，奖、罚元，累计计算。
2、不戴安全帽，穿拖鞋，每人次罚元。
3、结构封顶，该项目部组织各楼号共同评定，质量、工期等达标的奖元，最差者罚 元。
4、砼漏震、蜂窝、模板跑模发现一处，罚款节严重的罚款500元~500元。
5、酒后作业或酗酒闹事的每人次罚款500元。
甲方负责人（签章）：
工期承诺书
致：
若我单位在 工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：
一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。
投标人：
法人代表或授权代理人：（签章）
日 期：年 月日篇3：工程承诺书范本
工程承诺书
致： （招标人名称）： 根据你方招标的工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到 。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期
天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成；
13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。
第13篇：工期报告
报告
桐城市经济开发区建设发展有限公司：
由我公司承建的贵公司桐城市经济开发区冲塘、姚塘住宅区工程现基本结束，目前因贵公司发包的电梯安装单位安装进度缓慢，且土建电梯设计图纸和电梯安装图纸存在部分不符合处，造成本工程四栋楼的电梯部位工程仍有部分大理石干挂不能按期施工，导致影响工程交工推迟一个月，特此报告，恳请贵公司尽快督促电梯施工单位加快进度，并对我公司本工程工期给予顺延一个月为感。
安庆市第一建筑安装工程公司
桐城市经济开发区冲塘、姚塘住宅楼项目部
二○一三年十一月二十八日
第14篇：工期延误说明书
工期延误说明
一、开工日期对工期的影响
合同中，的开工日期要求为2009年3月15日，合同签订后，经过施工准备后，经建设方与监理单位批准的开工日期为2009年4月20日（附①、工程开工报告），后于2009年6月5日工地列会，双方认可的实际开工日期为2009年4月25日（附②、工地列会纪要048号），按合同约定的时间推后了36天，按开工报告时间推后了5天。
故工期顺延5天。
二、竣工验收时间
1、工程竣工初验时间为2010年12月30日
2、工程竣工验收报告时间为2011年元月7日，我方已经完成了施工合同中所规定的施工内容，因甲方影响未能组织验收。（实际竣工日期应为我方提交竣工报告之日。附③、工程竣工报告）
三、施工过程影响
1、因材料供应影响的工期19天。（附④签证003号水泥供应不到位影响3天；⑤签证015号水泥供应不到位影响16天）
2、因政府通知停工影响工期26天。（附○62010年度高考禁止施工两天的通知及017号签证；○7 2009年度高考禁止施工两天的通知；○8 2009年9月28日所发的《 建设局关于切实做好2009年“十一”国庆节及中秋节期间建设工地工作》的通知，其中因9月26至27日第二届国际滑翔赛禁止施工2天，9月30至10月4日60华诞大笑歌咏比赛禁止施工5天；○9 2010年2月23日所发《关于在建筑工地做好环境卫生工作的紧急通知》2月27至3月5日禁止施工7天； ○102010年6月13日所发《关于在建筑工地做好环境卫生工作的紧急通知》6月18至6月20日禁止施工3天；○11 2010年12月15日所发的《关于建市60周年第三届国际 文化旅游节活动期间禁止货车入城的通告》和12月
28日《关于2011年元旦期间严格控制施工时间的紧急通知》2010年12月29日至2010年元月2日禁止施工5天。）
3、因不可抗力停止施工12天。（附○12监理工作联系单017号2010年6月26日停电1天；○13下雨签证019号影响正常施工11天）
4、因分包单位影响工期：
第15篇：工期保证措施
工期保证措施
㈠快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，按工作内容和进度配齐各项生产要素，保证“三快”，即进场快、安家快、开工快，抓住有利施工季节，实现施工进度良好开端。
㈡建立健全领导机构。成立由副经理任组长，有关人员参加的领导小组，全权处理施工与运营有关问题，协调各方面关系。
㈢精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络计划技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和机械、劳力配置。
㈣不断优化施工方案和生产要素配置，提高设备的完好率、利用率和施工机械化程度。
㈤实行工期目标管理责任制，严格计划、检查、考核与奖惩制度；加强施工指挥调度与全面协调工作，及时解决问题，提高工作效率。
㈥重点抓质量、安全，以促进度，确保不出任何安全质量事故，以便工程施工顺利进展。
㈦提高施工技术水平和技术、设备含量，不断加快施工进度。
㈧强化施工调度指挥与协调工作，在工程管理部设专职调度，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序采取垂直管理，横向强制协调的强硬手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。
㈨严密组织施工，精心安排工序，保证均衡生产，并适时掀起施工高潮。 ㈩挖掘内部潜力，广泛开展施工生产劳动竞赛，营造比、学、赶、帮、超和人人争先的氛围，不断掀起施工高潮，确保总工期目标和阶段工期目标的顺利实现。
(十一)加强思想政治工作，大力宣传优质、高速建好工程的重要性，鼓励全体参建职工，以主人翁的工作姿态，按期完成施工任务。
第16篇：加快工期方法
加快工期方法
无论是建设单位,还是施工单位,对于工程的建设都追求低造价、高质量和短工期。合理加快工程施工进度、缩短工程施工工期,是市场经济对施工单位的要求,是满足业主方要求的必要条件,也是施工单位提高经济效益和社会效益的有效途径。合理缩短工程施工工期应从合理安排计划着手，通过有效的投入和加强管理来达到。
1、要进行科学的施工部署,对大型工程应区分出相对独立的施工区,在每个施工区内划分出施工流水段,以便按“平面流水、立体交叉”作业原则施工,提高作业效率。
2、确定施工顺序要合理。
3、选择施工方案要合理。
4、网络进度计划中要明确主线和支线,必须控制主要节点的工期。
5、相关辅助计划要配套。
保证措施
在进度计划的控制中，将充分利用企业各种资源，采取各种切实可行的措施与方法来保证工程如期竣工。针对工程的施工特点为保证计划工期的落实，采取分基础施工、主体施工、装修施工三个阶段进行控制，在确保阶段目标实现的前提下保证总计划目标。
进度控制的主要方法
1.1行政的方法：
项目经理部适当地利用行政方法，通过发布进度指令，利用激励手段(奖、惩、表扬、批评等)、监督、督促等方式进行进度控制。在使用行政方法时，也要提倡科学性，防止主观、武断、片面的瞎指挥。
1.2经济的方法：
作为工程的总承包单位，更多地利用经济控制的施工进度，对施工班组，按照多劳多得的原则，实行效益工资，对管理人员，同样要根据个人工作与工程进度的关联程度，制订针对工作进度的考核办法将管理人员的奖金收入与工作进度挂钩。
工期保证措施
2.1组织保证措施
建立强有力的项目管理班子，严格管理，科学施工，在人力、物力、财力、技术上充分保证各职能部门积极配合，全力服务于工程及各项资源投入实行动态管理，确保工程按计划进行。
成立以项目经理为首的以各作业队负责人为组员的工程领导小组，做到各工种及作业队统一指挥，协调一致，建立严格的工期目标责任制度。项目部成立工期预控小组，全面负责工程施工进度安排与协调，同时根据施工组织安排，抓住关键控制工序，在劳动力、机具设备、周转材料上实行统一周密的内部调配，使各阶段分部工期目标始终处于受控状态。项目经理部制定工程施工全过程的生产劳动竞赛制度，采取施工前动员、施工中鼓励、结束后总结的方法,大力开展施工班组、各业务系统及各工种之间的各种形式的竞赛评比活动，按旬、月下达施工生产计划，采取质量、工期双验收，实行工期提前者重奖、工期延误者重罚，充分调动职工的生产积极性。
2.2技术保证措施：
认真熟悉图纸，编制分部（项）工程详尽的施工方案和进度计划，加强现场技术管理，做好施工技术交底和跟班检查验收工作，避免因返工造成工期延误。
不断优化施工方案，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料、提高作业水平降低工程造价,以科技含量确保工期。
各种机械操作人员，均须进行岗前培训，熟悉、掌握各种操作及安全规程。安排专职机械维修工，做好机械设备的维护、保养工作，确保工程机械、电气设备正常进行。
2.3施工准备保证措施
若我方中标，在合同签订的同时，即全面开始施工准备工作。
加强与业主、政府职能部门及监理单位的联系与协调，及时安排进场事宜。
合同签订后，队伍立即进场，并在业主的协调下做好现场清理工作，进行临时设施的建设，同时周转材料、施工机械及部分施工材料等也陆续组织进场，以确保工程按期开工。
及时进行施工技术准备工作，对模板方案设计及制作、砼配合比设计等工作均应超前进行，同时根据施工组织总设计的要求及时编制详细的施工作业方案。
选择素质较高且有良好的合作基础的劳务队伍，不会因节假日或季节性农忙而导致劳动力缺乏的施工队伍。
2.4资金、材料、设备保证措施
本工程执行专款专用，以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保证劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成及时兑现各专业队伍的劳务费用，为施工作业人员的充足准备提供保证。
为缩短工期，降低劳动强度，将最大限度地提高机械化施工水平，塔吊、龙门架要提前安装，尽早投入正常使用，各专业配备专用中、小型施工机具。
2.5工序管理保证措施：
为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插要紧凑，工序施工时间尽量压缩。结构施工阶段安装预埋随时插入，不占用主导工序时间，装修阶段各工种之间建立联合验收制度，以确保施工空间、时间充分利用、同时保证各专业良好配合，避免互相干扰和破坏，影响施工正常进行，造成工序时间的延长。
2.6外部环境保障措施
积极主动与业主、监理、安装等部门联系，取得他们的支持和理解，并多为施工提供方便条件。
第17篇：施工工期承诺书
施工工期承诺书
致XXX有限公司：
xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
浙江xxx项目部
承诺人：张xx
2012年4月7日
施工合同备案及相关规费缴纳承诺书
为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：
一、严格遵守党中央制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往来活动中坚决履行我方在投标时签订的合同，共同创建良好的经济环境。
二、我方将按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四章“开标、评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。
四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的教育和批评，由此对贵方造成的经济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托人（签字）
日期：
施工现场及施工驻地安全卫生承诺书
为确保良好的施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：
一、在施工期间，严格按业主和市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》和《施工许可证》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和市场相关部门的日常管理和检查。
二、对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。
四、严格遵守施工场地清洁卫生的要求， 施工中严格遵守安全、文明施工管理有关规定，做到安全文明施工。
五、施工驻地，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
日 期：2010年8月5日
第18篇：安全、工期承诺书
附件1：安全施工承诺书
×××公司×××项目部：
我方分包承建的×××采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
1、遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立完备的安全生产制度，严格按安全标准、操作规程组织施工，接受你方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，安排专职安全员，若出现安全事故，则由我方承担相应责任及发生的一切费用；
2、遵守项目部制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等，做到纪律严明，管理有序，有章有循；
3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况；
4、不违规操作，必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工；
5、加强自身的安全意识，不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷；
6、不酗酒闹事、聚众赌博，不参与当地色情、邪教等不健康活动；
7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育，并对他们的安全负责，若导致安全事故，概由我方承担相应责任及发生的费用；
8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态；
9、在雨季或其它停工期间不擅离职守，遵守你方统一的工休制度和计划；
10、加强施工管理与安全生产，严格遵守安全生产操作规程，坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。
11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线，提前通知你方与有关部门协商移位后，才继续进行施工。否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。
×××公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月
日
岳阳市交通公路工程建设总公司长江路配套工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
满足你方2010年6月25日前完工的工期要求。如我方工期延误，每推迟一天按10000元罚款，累计延误（停工）超过10天，你方有权单方解除本合同，解除本合同的通知送达乙方时本合同解除。给你方造成其他损失的，我方将承担全额赔偿责任。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
岳阳市交通公路工程建设总公司长江路配套工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
服从项目经理部统一施工调度，做好与其他专业施工队伍的配合协作工作，否则，如造成项目部和其他专业队伍损失的我将赔偿一切经济损失。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
第19篇：安全、工期承诺书
附件1：安全施工承诺书
×××公司×××项目部：
我方分包承建的×××采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
1、遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立完备的安全生产制度，严格按安全标准、操作规程组织施工，接受你方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，安排专职安全员，若出现安全事故，则由我方承担相应责任及发生的一切费用；
2、遵守项目部制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等，做到纪律严明，管理有序，有章有循；
3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况；
4、不违规操作，必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工；
5、加强自身的安全意识，不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷；
6、不酗酒闹事、聚众赌博，不参与当地色情、邪教等不健康活动；
7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育，并对他们的安全负责，若导致安全事故，概由我方承担相应责任及发生的费用；
8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态；
9、在雨季或其它停工期间不擅离职守，遵守你方统一的工休制度和计划；
10、加强施工管理与安全生产，严格遵守安全生产操作规程，坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。
11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线，提前通知你方与有关部门协商移位后，才继续进行施工。否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。
×××公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月
日
附件2施 工 工 期 承 诺 书
岳阳市交通公路工程建设总公司长江路配套工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
满足你方2010年6月25日前完工的工期要求。如我方工期延误，每推迟一天按10000元罚款，累计延误（停工）超过10天，你方有权单方解除本合同，解除本合同的通知送达乙方时本合同解除。给你方造成其他损失的，我方将承担全额赔偿责任。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
施 工 协 作 承 诺 书
南通世茂一期多层塑钢门窗工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
服从项目经理部统一施工调度，做好与其他专业施工队伍的配合协作工作，否则，如造成项目部和其他专业队伍损失的我将赔偿一切经济损失。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
第20篇：工期保证承诺书
工期保证承诺书
根据该工程土方开挖回填及施工场地平整工程的具体情况，结合招标文件要求以及我公司施工经验，投标工期为60天。
保证工期的承诺如下：
1.按项目管理体制，实行项目经理负责制，推行项目法施工。
2.全公司范围内组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，主要工程项目实行二班作业。
3.做好各项施工准备工作，特别是原材料、机械设备应提前做好计划，按要求时间进场、保质、保量及时到位。
4.严格采用网络计划施工，实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理，通过对网络图进行时间参数的计算，找出计划中的关键工种和关键线路，针对关键工种和关键线路合理调配人力、物力、资金，确保计划目标的完成。
5.在计划按排中落实雨季施工措施，保证施工的均衡性、连续性。
6.针对场平施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施工，交叉施工，加快施工进度。
7.在总体施工计划下，制定各工种月、旬、周计划。制定合理的工期目标奖罚制度。项目经理部坚持每周例会制度，施工队坚持每日工程进度调度统计、报告制度。
8.施工队、班组以责任承包与效益挂钩，充分调动全体人员的积极性和创造性。
9.加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。
10.正确处理工程进度与经济性的关系，必要时加大人、财、物的投入，确保工期目标的实现
