钢筋工程承包合同书正式

2020-03-03 07:57:24 来源：范文大全收藏下载本文

钢筋承包合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：

（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工的有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：千岁国际双子座观光大厦工程项目

2、工程地点：山西交城县河西庄村

二、承包方式

本工程采取包工、不包料

三、承包范围

施工图、二次结构、设计变更单、图纸会审记录、招标投标书和甲方与建设方签订的合同范围内的所有工程内容。

四、合同工期

1、开工日期 2017年月日竣工日期2018年月日

合同工期总日历天数天（以甲方与建设单位签定的合同开竣工日期为准），施工进度必须符合甲方总体施工计划。

2、在施工过程中经甲乙双方协商，如遇到下列情况工期可相应顺延： 1）、建设方认可的工期顺延；

2）、人力不可抗拒的自然灾害因素； 3）、双方经协商约定的工期顺延。

五、双方职责

1、甲方职责 1）、将生产、生活所需用水、用电按施工方案接至施工现场和生活区，并根据现场实际需要进行调整； 2）、向乙方提供合同约定的生产、生活临时设施和后勤保障； 3）、督促乙方按规定办理有关务工手续； 4）、施工前负责对乙方进行技术交底和安全教育、安全交底，使乙方

- 1

卫、计划生育、环境卫生、文明施工等规章制度，服从相关管理人员的指导、教育、监督和检查； 8）、乙方应对本单位工人进行必要的管理，遵守各项规章制度，遵纪守法，杜绝打架斗殴、赌博、偷盗等行为发生，否则按有关规定进行处罚。

六、工程质量

1、本工程质量标准：优良；乙方必须确保质量目标的实现；

2、为确保本工程质量目标的实现，乙方在进场后5天内向甲方提供详细的质量保证措施，经甲方审核同意后作为本合同附件；

3、甲方负责本工程主控轴线及标高的测设、实验检验等全面技术指导和交底工作，负责对乙方的工程质量进行检查，并办理有关签证。

4、乙方必须配备一名施工技术员和满足工程施工要求的各种技术工人及机具设备（由甲方提供的机具设备除外），应严格按甲方提供的施工图纸、技术交底书、施工方案、施工配合比施工，依照国家现行施工规范和工程质量验收标准及建设单位、监理单位、甲方的要求进行施工，并在施工现场建立完善的质量保证体系，随时接受建设单位、监理单位、甲方的施工技术指导和督促检查。

5、每道工序正式施工前，乙方应提前12小时通知甲方施工员、质检人员到场检查认可后方能进行施工，否则按不合格工程处理。

6、对于任何建设单位现场工程师、监理工程师及甲方相关管理人员检查质量不合格时，乙方必须无条件进行返工，并承担因此造成的一切损失且工期不顺延。

7、乙方如在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，并接受甲方对质量事故的调查处理，质量事故所造成的一切损失以及处理事故所需的全部费用由乙方承担。

8、乙方上道工序未自检，甲方和监理未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工，施工中乙方应严格执行隐蔽工程的隐蔽验收制度；

9、施工中经检查、检验工程不合格或未达到甲方质量要求，乙方应按甲方要求进行整改、返工、返修，并承担返工返修费用，不顺延工期，若甲方原因导致的返工返修，其费用由甲方承担，工期顺延；

10、乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方须承担事故处理所发生的所有费用，甲方可无条件终止合同，除履约保证金不退还外，严格按国家颁发的《工程建设质量管理条例》

- 3

内的安全管理工作，并做好每天的班前安全教育，建立安全教育台帐备查；经常组织学习安全知识，提高安全意识，杜绝安全事故发生。

5、乙方应遵守甲方制定的各项安全管理规定，所有进场作业人员必须进行安全教育培训和安全交底。

6、严禁非施工人员进入施工现场，进入施工现场必须佩戴安全帽，如发现未戴安全帽进行作业，首次口头警告，其后每发现一次按500元/（人次）进行处罚；乙方必须做好自我安全防范措施，凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，杜绝重大伤亡事故，保证达到安全文明施工工地。

7、乙方现场施工人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定，伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作、作业发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济补偿，并承担事故处理所发生的一切费用，甲方不负任何责任；若属甲方原因造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿，具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属第三方原因造成的伤害各自承担各自人员的相关费用。

8、所有自用安全防护用品均由乙方负责配置（包括：安全帽、安全带、手套、绝缘鞋、雨衣、雨鞋等）；特殊岗位的上岗证、培训费、社保劳保费均由乙方负责办理。

9、严格遵守甲方与建设单位签订的施工合同和“在监管区内施工的补充协议”等其它协议的各项规定，一经违反，相应责任和罚款均由乙方承担。

10、机械操作人员必须持证上岗。

九、文明施工

1、文明施工目标 1）、现场文明施工综合评分在95分以上（公司及以上评分） 2）、达到省级标准化工地

2、乙方应遵守国家法律、法规和当地政府的规章政策，遵循甲方各项管理制度，尊重当地人民习俗。按甲方要求实行标准化管理，施工现场清洁，材料设备堆放整齐，做到室内外整洁，整齐划一；

3、乙方必须派专人长期清理自用施工现场和生活区，保持施工现场

- 5

内仍不能支付进度款，双方无新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由并撤走其施工作业人员；

2、本工程在合同期内乙方不得转包或分包，一经发现，甲方有权单方面解除合同，一切损失和后果由乙方负责。

3、乙方必须按甲方的工期计划（根据实际情况工期计划按月/周/日或施工层、段由甲方下达，双方签字为准）及时完成各项作业，工期不得延误；由于乙方原因造成的工期延误，每延误一天按500元/天支付违约金，违约金控制在总价的5%以内，违约金在工程款中扣除。

4、合同履行过程中，甲方发现乙方有下列情形之一的，甲方即认为乙方不具备继续施工的能力，甲方有权对其任务切割、调整；情节严重的，甲方有权单方面终止合同，对剩余工程自行完成或另行发包：1）、连续两个星期不能完成甲方下达的施工进度计划； 2）、工程质量不能满足建设单位、监理单位、甲方质量要求，部分工序不符合施工技术要求，或存在严重的质量事故隐患，经甲方指出要求限期整改而没有改正的； 3）、多次违反施工操作规程，施工过程中存在严重的安全事故隐患，虽经甲方指出要求限期整改而没有改正的； 4）、由于双方以外原因（如建设单位，不可抗力等）造成乙方人员停工、窝工或资金暂时紧张，不属甲方违约；如导致工程停建或缓建，以致本合同不能继续履行的，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有人员、设备撤出现场。十

七、争议解决方法

本合同在履行中如发生争议，甲乙双方应依照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时由法院裁决。十

八、附则

1．本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2．本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

3．本合同自甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效。合同工程事项结束或办理清算手续后，除履约保证金、工程保修条款外，合同效力终止。

- 7