2020-03-03 21:21:08 来源:范文大全收藏下载本文
建筑临时劳动聘用协议书
甲方(聘用方班组长): 乙方(受 聘 者): 丙方(施工单位或劳务公司):
甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本约定,共同遵守本约定所列条款。
一、协议期限
以完成一定工作任务为期限:从 (所从事分项工程)起至 (该分项工程)工作任务完成时止,该工作任务完成的标志为该项目分部分项工程验收合格。
二、工作内容
甲方安排乙方在 (项目名称) (区域)工程担任 (工种)工作。
三、协议报酬
(一)乙方正常工作时间的工资按下列第 种执行:
1、计时工资(点工):乙方工作时间工资按 执行,基本工资为 元/月或 元/日。
2、计件工资:(1)劳务费单价 元/m2或 。
(2)工资总额不超过按单价和工程量计算的劳务费。
(二)报酬支付
1、甲方每月 日前发放乙方的上月 %工资,由乙方签字确认后直接以货币形式发给乙方手中,余款在该项目分包工程完工经甲、乙双方验收合格后 天内全部付清给乙方。
2、甲方在协议终止或解除后,应在 天内一次性付清乙方的工资,并与乙方完善退场工资结清手续,并。
3、甲乙双方对工资支付的其他约定:
(三)误工费计算
1、因主管部门下达停工令的原因导致工期延误的应给予生活费补贴,标准以 元/日。
2、因乙方自身原因和台风、地震、恶劣天气等不可抗力的原因造成待工的,不予补偿。
3、因甲方施工组织管理不善导致工程质量、安全出现问题造成待工的,应给予补偿,标准为 元/日。
4、因乙方自身原因导致工程施工质量不合格或违反安全管理规定等问题造成待工的,不予补偿,照按 罚款。
四、劳动纪律和社会保险
1、乙方应严格遵守甲方或丙方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程,并遵守国家法律及相关政策。
2、丙方为乙方购买建筑工地团体意外保险。
3、乙方工伤或因工死亡,丙方按国家相关工伤保险规定标准支付工伤待遇或因工死亡待遇。
五、劳动争议处理及其它
1、甲乙双方对工程计量、工程质量标准存在争议的可向丙方、监理单位或建设单位提出,并由监理单位依法依规进行解释并提出书面意见。
2、因甲方提出变更约定期限、工作内容或劳动报酬的,甲方需要提前 天书面告知乙方重新签订协议或补充协议,乙方不接受变更约定的,甲方应按乙方实际完成工作量支付。
3、乙方如对公示的工资表有异议,需在3天内向甲方或丙方提出。
5、双方如发生争议,应友好协商或到区劳动主管部门请求协调处理。如调处不成者,可直接向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可在法定期限内向当地人民法院提起
诉讼。本协议一式四份,甲方、乙方、劳务公司、总包单位各持一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力。
6、本协议为单价合同,以完成工程量和约定单价计算劳务费(工资),因此乙方签订本协议时不排斥与其他施工单位签订用工合同(协议)。
7、本合同须本人签字如有代签或涂改无效。
方(班组长):
方: : : 甲方身份证号码:乙方身份证号码:代表人: 代表人: 签订日期: 年 日 甲
乙 劳务公司(盖章)总包单位(盖章)
月
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版