内墙粉刷施工协议（优秀）

2020-03-03 09:11:27 来源：范文大全收藏下载本文

内墙粉刷（某某项目）施工协议

（下称甲方）

（下称乙方）

双方经过友好协商，甲方同意将26＃房工程中内墙面粉刷分项任务承包给乙方施工，具体协议如下：

一、承包形式：

为包清工（包括劳动车的维修），乙方自带工具、用具及个人防护用品。

二、质量要求：

工程质量目标为：省优。乙方应对施工质量进行自检，项目部按照质监部门的要求实行一户一检的原则，由于乙方施工的质量未达到质量要求或影响工程评优，由乙方负责返工整改并承担由此造成的一切损失（包括空鼓返工等等的材料浪费）。

三、工程作业范围：

府翰苑一期四标26＃房工程中所有的内墙及局部梁体粉刷（包括贴网）。详细内容见项目部施工任务书。经双方协商由甲方施工的除外。

四、安全生产、文明施工及宿舍管理：安全文明施工的目标为安全生产无事故、省级文明工地，乙方必须服从甲方的安全生产管理，做好班组安全活动记录和安全技术交底，严格按国家及地方的各项安全法规组织施工。由于乙方人员违规作业，野蛮施工所造成的一切经济损失均由乙方承担。

1、乙方必须与甲方签订的安全生产管理协议，并严格执行，甲方有权对乙方“三违”行为进行处罚，所有进场作业人员必须备交齐身份证复印件给分公司人事管理部门备案待查，所有人员在公司生产、生活区内必须奉公守法遵纪，执行苏中公司的一切管理制度，凡出现不服从管理打架斗殴，闹事偷窃等一系列违法乱纪事例，一切经济损失由肇事者承担，公司有权处以3000元以内处罚，后果严重者将交司法机关处理。

2、所有进场施工人员必须办理工伤保险（由甲方代办，费用由乙方按月交纳）。

3、进场施工人员年龄不得超过55周岁，项目部将不定期对进场施工人员进行检查，发现超年人员和国家规定不得从事建筑业的劳务人员，乙方应及时辞退。

4、新建楼内不得住人、开伙房，楼内严禁大小便，如发现大便，按每人每次500元进行处罚，对举报者进行奖励。

5、强化生活区标化管理，原则上不得使用女工，如有女工不得在工地居住，生活区要安排专人管理打扫卫生，保持宿舍区整洁，严禁宿舍电线私拉、乱接，禁烧电炉、电饭煲、煤气灶，一经发现全部收缴，并处以100～1000元的罚款；生活区内严禁私开商店。

6、细则：

（1）、严格遵守国家及地方政府有关安全生产和文明施工的法令、法规及甲方现场的管理制度。（2）、采取可靠的安全防范措施，配备兼职安全员，对职工进行安全教育和班前交底并建立安全档案，积极配合填写各类安全教育资料，接受甲方的安全监督和管理。

（3）、在进入施工现场的任何场合下，首先必须切实做好自身的安全防护工作，在施工前和施工中，首先必须先观察和完善好自身的安全防护设施后方可施工，发生隐患及时报告甲方相关人员，提出整改意见，杜绝盲目施工。

（4）、接受甲方监督，正确认真地使用各类绝缘、防护用品，强化自身防护意识，拒绝不安全作业的施工。

（5）、乙方为按本合同的第七条第3小条执行和因乙方自身防护不力造成的一切安全事故责任均由乙方负责。

（6）、严格执行文明标化工地的标准及生活区宿舍、食堂文明卫生管理制度。（7）、严禁赌博、盗窃、打架、斗殴等影响甲方形象和文明工地标准的劣习现象，严禁在现场及宿舍内卧床吸烟（发现一次处重罚50-100元）。

（8）、工完料清、场清、材料按规格大小按甲方指定的场内地点分别码放整齐；文明施工现场检查（省、市、项目部）所涉及到乙方的问题不合格，每起罚款１０００元。

（9）、所有进场施工人员必须备齐身份证复印件交甲方，同时必须办理社会（工伤）保险（费用已包括在乙方承包价内，甲方代办，乙方按月交纳）。

五：违约责任

（1）、如因甲方原因不能按合同约定付款，甲方应向乙方支付银行同期存款利息。如乙方末能履行合同所约定的条款，未能按计划工期完工影响甲方的付款和延误工期及质量问题，乙方承担此违约金，同时赔偿全部经济损失。

（2）、由于乙方原因给甲方造成损失的，甲方从乙方工程款中扣除相应的费用并给予加倍的处罚。

（3）、甲方不能按要求向乙方提供本合同所约定的施工条件所造成停工，甲方应向乙方赔付停工的人工费损失；乙方如不能按建设单位、监理和甲方质量、安全文明等管理要求去做，所造成的一切后果和经济损失由乙方承担，并向甲方偿付100%的违约金。

六：纠纷处理

双方协商解决或向发包方所在地人民法院起诉，严禁上访、请愿等有损甲方声誉的行为，否则按甲方内部对外所订立的相关制度措施条款进行论处。

七：双方约定的其它事项

（1）、乙方在施工现场不得出现任何持有自身标志的物品对外宣传自己。

（2）、以上管理措施有关条律，罚款费用均只针对乙方总承包人并从乙方劳务费中扣减，无论乙方对自己内部下属如何处置落实与甲方无关。

（3）、乙方劳务人员因自身原因没有能按安全规范和合同条款要求以及甲方对内对外劳务人承包所订立的管理制度措施有关条款执行，如造成和发生的一切大小安全事宜皆由乙方自行处理，并承担由此而造成的一切费用；甲方概不介入处理，同时也不承担任何责任。八：乙方必须执行甲方内部为工程质量、安全、进度、文明、施工管理等所订立的各项管理制度和条件规定。

九、工期：

1、按业主及项目部的要求，确保工程按期交工，同时签订分项、分层进度责任书。

2、由于乙方施工人员不足或组织不力等原因造成分段验收延误时，除按每次每天叁仟元处罚外，还需补偿其他工种造成窝工的经济损失（凭其他工种联系单经项目部审定后结算），如项目部派人抢工，按150元/工日计价，从结算中直接扣除。

十、合同价款及付款方式：

承包价按实际抹灰面积伍元/m2 （含职工劳动保险壹元/m

2、劳动保护用品壹元/m2等一切费用），达到双方约定的工程质量标准、且工期、文明施工材料管理达到双方约定的要求另行奖励伍角/m （百分比考核），工程结束后按有关规定计算面积，每月按实际平均进场人数付生活费，每人400元，每次付款的书面申请单必须经专业人员和项目经理及安全员的签字认可，竣工验收后除保修金（保修金按结算价的5%暂扣，无利息，待保修期满一次返还）外一次结清。

十一、工序自检与验收：

各工序施工前由项目部进行书面交底，施工过程中必须严格按交底执行。各单元每工序施工完毕时由各专业班组自检互检合格后将自检结果和验收申请报项目部，由项目部组织质量检查员、分包专业班组长及相关人员按国家验收标准进行实测记录每次实测点数必须在150～300之间。

十二、乙方所有人员必须服从甲方管理，执行苏中公司所有管理制度，甲方对乙方不服从管理的人员有50～500元的处罚权。

十三、承包人必须参加项目部每周工程例会，缺一次罚200元，工程不得转包，如果转包，按乙方单方面违约处理，并承担由此造成的损失，本协议终止。

十四、施工现场材料管理：

承包人要加强对职工进行爱惜和节约材料的教育，施工中甲方如发现乙方人员有明显的浪费材料现象，甲方将按材料价格5倍进行罚款；项目部实行限额领料制度，超用部分材料由承包人承担。

十五：乙方签定本合同时须有甲方熟悉的担保人，此合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字后生效。

十六、其他未尽事宜由双方共同协商确定。

甲方：

乙方：

代表：代表：

2年月日年月日