施工工期承诺书
推荐第1篇：施工工期承诺书
施工工期承诺书
致XXX有限公司：
xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
浙江xxx项目部
承诺人：张xx
2012年4月7日
施工合同备案及相关规费缴纳承诺书
为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：
一、严格遵守党中央制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往来活动中坚决履行我方在投标时签订的合同，共同创建良好的经济环境。
二、我方将按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四章“开标、评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。
四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的教育和批评，由此对贵方造成的经济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托人（签字）
日期：
施工现场及施工驻地安全卫生承诺书
为确保良好的施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：
一、在施工期间，严格按业主和市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》和《施工许可证》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和市场相关部门的日常管理和检查。
二、对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。
四、严格遵守施工场地清洁卫生的要求， 施工中严格遵守安全、文明施工管理有关规定，做到安全文明施工。
五、施工驻地，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
日 期：2010年8月5日
推荐第2篇：施工工期承诺书
施工工期承诺书
1、组织保证措施：
严格实行项目施工管理，委派具有丰富目标管理经验和拼搏精神的项目现场负责人，并与建设、监理、承包单位等单位紧密配合，严格按照施工组织设计进行施工，保证总工期预期完成。
2、完善资金和材料供应的保证措施：
材料部门全力保证各种材料的供应，做到材料质量合格，进场及时，满足工程进度的需要，及时解决施工生产中出现的问题。
3、合理配置施工机械，提高机械利用率。
4、采取切实可行的雨季施工措施，保证连续施工，确保进度和质量。
5、在整个施工工程中，采用经济手段进行管理，以确保工作按期完成。
推荐第3篇：施工工期承诺书
施工工期承诺书
致XXX有限公司：
xx.xx项目由我施工方承建，根据ＸＸ会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从Ｘ月ＸＸ日至Ｘ月ＸＸ日这ＸＸ天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在Ｘ月ＸＸ日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
xxx项目部
承诺人：ＸＸ
推荐第4篇：施工工期承诺书
施工工期承诺书
致XXX有限公司：
华力.西溪半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。 特此承诺
浙江八达景观项目部
承诺人：张先生
2012年4月7日
推荐第5篇：施工工期承诺书
施工工期承诺书
为确保 项目 顺利完成，我单位做出以下承诺：
根据该工程现场及施工场地平整工程等具体情况，结合贵方要求、建筑建设相关规定和技术标准，以及我公司施工经验，保证工期的承诺如下：
1.按项目管理体质，实行项目经理负责制，推行项目施工。2.根据建设方领导提出的工期要求，我方将制定出严格的施工进度计划，配备专业施工团队，严格按照施工进度要求进行作业。
3.做好各项施工准备工作，特别是原材料、机械设备都应提前做好计划，按要求时间进场，保质、保量及时到位。
4.施工期间，我施工方将按照施工进度合理有效地安排施工工作，正确处理工程进度和经济性的关系，必要时加大人力、财、物的投入，确保工期目标的实现。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
5.单位负责人（或项目经理）作为质量保障的第一责任人。
承诺单位（签章）：
责任人（签字）：
日期： 年 月 日
推荐第6篇：建筑施工工期承诺书
篇1：施工工期承诺书模板
施工工期承诺书
致xxx有限公司：
xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
浙江xxx项目部
承诺人：张xx 2012年4月7日
施工合同备案及相关规费缴纳承诺书
为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：
一、严格遵守党中央制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往来活动中坚决履行我方在投标时签订的合同，共同创建良好的经济环境。
二、我方将按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四章“开标、评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。
四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的教育和批评，由此对贵方造成的经济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托人（签字）
日 期：
施工现场及施工驻地安全卫生承诺书
为确保良好的施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：
一、在施工期间，严格按业主和市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》和《施工许可证》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和市场相关部门的日常管理和检查。
二、对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。
四、严格遵守施工场地清洁卫生的要求， 施工中严格遵守安全、文明施工管理有关规定，做到安全文明施工。
五、施工驻地，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
日 期：2010年8月5日
篇2：施工工期承诺书
施工工期承诺书
致xxx有限公司：
华力.西溪半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。 特此承诺
浙江八达景观项目部
承诺人：张先生
2012年4月7日
篇3：施工工期承诺书
施工工期承诺书
致：民勤县第三建筑安装工程有限责任公司
民勤县大滩乡大滩社区项目二标段20#、21#、25#、26#楼砌体工程由我施工方承建，根据公司及乡政府今年交房计划的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月1日至5月10日这40天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在5月20日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。 特此承诺
二标段20#、21#、25#、26#砌体班
组
承诺人：胡开锋
联系电话：13884576319 2015年4月10日
施工工期承诺书
致：民勤县第三建筑安装工程有限责任公司
民勤县大滩乡大滩社区项目二标段2#商铺、19#楼、24楼楼砌体工程由我施工方承建，根据公司及乡政府今年交房计划的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月1日至5月10日这40天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在5月10日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
二标段2#、19#、24#砌体班组
承诺人：谢兴恩
联系电话：18294190298 2015年4月10日
篇4：建筑工程质量、安全、进度承诺书
关于惠济区木马村城中村改造一期安置区3#、7#楼及
车库安全、质量、进度、文明施工承诺书
期安置区三标段项目部
近期由于工程质量出现下滑趋势，工程进度缓慢严重迟后，安全意识底，究其原因有以下几点：
1、现场控制力度不够，发现问题后没有落实到位，整改缓慢。
2、没有严格按照施工报验程序进行检查验收。
3、工人质量意识不强，一次验收通过率低，造成返工，返工后达不到规范要求。
4、项目部管理人员和劳务分包管理人员之间没有及时沟通，现场生产和各工序之间没有协调好。存在上述问题，究其原因，一是部分人员的责任心差，主要是从工作制度、分工、责任追究等方面采取措施强化责任心的力度还不够；二是部分人员的业务素质低，除自身因素外，也与我项目部人员与劳务管理人员之间互相学习、交流、指导、督促等没有做好有关事项。
为保证本工程按照节点顺利完工，保证工程质量、做好安全生产文明施工，我单位愿做出以下承诺：
一、组织保证：
1、统一思想，从工程施工大局出发，讲协作、讲配合做好服务和保障工作。
2信守合同，全面履行各自的合同义务和职责。
3、实行业务对口管理，勤碰头、多沟通、多商量，协调一致。
4、组织技术过硬的劳务部管理人员并实行承包责任制度。
二、质量保证
1、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工规范、技术标准的相关规定，施工前向劳务分包相关班组人员进行技术交底，要求到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格执行“三检制”（自检、互捡、交接检、专业检），每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工。
2、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。
3、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对各种材料、以及构配件、设备进行检验；未经检验或检验不合格的，不使用。
4、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。
5、建立、健全教育培训制度，加强对工人的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。
6、树立质量忧患意识，增强质量意识和紧迫感。项目部组织管理人员、劳务队各工种、班组长认真学习建筑施工质量等相关方面的知识，树立忧患意识，克服盲目乐观的思想，增强施工质量
意识。
7、调整组织机构，实行岗位责任制，强化责任心。我劳务部已对机构和人员进行了调整，明确责任，调动积极性。并要求所属劳务队增加钢筋、模板相关管理人员，与我项目部质检配合工作，达到对质量控制进行监督、检验、改进的目的。
8、对已经存在质量问题，开展质量活动，分析原因，制定措施，落实人员，进行整改，相互讨论学习，查错补漏，对质量通病进行重点剖析、纠正。在此基础上，劳务部每周开展一次质量活动，每月一次质量检查评定，奖优罚劣。
9、隐蔽验收技术管理人员及班组长必须参加、做好有关的纪录，有关单位提出的质量问题不能二次出现。
10、对于有关人员提出的问题及时处理，不拖、不瞒。
11、每次浇筑混凝土派一名技术人员值班。
12、保证遵守项目部规定的《施工现场管理规章制度》。
三、工期保证
1、组织措施：
①由项目部统一调度管理。
②及时落实材料、机具的管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。
2、实施进度管理：
1、每月每周安排计划、于总计划对比，下达班组和个人的生产任务，明确岗位职责。
3、每天班组对进度和质量进行考评，提出完成计划的具体措施。劳务部各专业每周召开碰头会，对劳务分包单位协调工序及施工进度，及时解决延误施工工期的问题，确保班组按时间节点完成任务。
3、根据本工程施工进度和业主要求的工期编制可行的施工进度计划，严格控制关键工序的工期，分段分层组织交叉流水作业，在施工进入雨季前要求劳务分包单位加班作业，以保证工期。
4、出现与其他分包单位工序矛盾或配合困难时，及时报告项目部、请项目部给协调和帮助。
5、根据工程特点，采用流水施工方法，集中力量完成关键工序，加快施工进度。
6、根据工期要求我单位保证主体结构按照以下工期节点进行施工：
1、3#楼进度计划：
2、7#楼进度计划：
7、保证8月份土建活全部完具备验收条件。
8、以上计划已考虑到其他因素已考虑到位、不在拖延增加工期，每月月底做一次总结、每迟一天接受项目部2000元罚款。
四、施工安全：
1、承诺对劳务分包单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守项目部的相关规定，服从项目部现场管理人员的管理。
篇5：施工工期承诺书(扬安) 施工工期承诺书
致中国天辰工程有限公司：
热电工程汽机土建由我方负责施工，根据2014年07月31日热电工程尾项整改安排会议领导提出的工期要求油循环化验结果合格后33天具备发电要求，我方将严格按照工期要求，如因我方责任工期延误，给你方造成损失的，你方可对我方进行考核。
推荐第7篇：质量、工期、文明施工承诺书
质量、工期、文明施工承诺书
太西洗煤厂：
为保证我单位在贵单位所承包的各项工程施工质量合格、在计划工期内按时完工、施工过程中做到文明施工，加强我单位的质量、工期、文明施工管理工作，我单位现郑重承诺如下：
一、质量保证：
1.建立建全教育培训制度，加强职工的教育培训，未经教育培训和培训不合格的工人，不得安排上岗作业。
2.凡是进入施工现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需经甲方和监理方检验确认，不合格、不符合设计和规范要求的不得使用于工程。
3.为了保证施工质量，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系。
4.严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工过程中发现施工设计文件或施工图有差错的，及时提出意见和建议。
5.施工过程中对技术经验不足的技术人员、施工作业人员或工程出现返工、返修，造成质量事故的施工班组应及时进行更换。
6.严格履行质量保修期内保修义务。
二、工期保证：
1.在太西洗煤厂成立项目部，由项目部统一协调组织施工管理，及时落实材料、机具、劳动力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。
2.管理人员每周安排计划，下达班组完成任务量，明确责任；每天安排管理人员对进度进行检查，提出完成计划的具体措施。每周召开协调会，协调工序和施工进度，及时解决延误施工工期的因素。
3．根据生产单位要求合理安排施工工序，施工尽量减少与生产系统的交叉作业，交叉作业时，以保证生产系统正常运行为主，施工为辅。
三、文明施工保证：
1.施工现场设置封闭围挡，挂设五牌一图。
2.按照施工总平面布置图设置各项临时设施。现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。
3.施工现场用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场必须有保证施工安全的夜间照明。
4.施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，施工机械操作人员必须经培训合格，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.保证现场道路通畅，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾，并排放到指定地点。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置施工标志。
6.施工现场各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
7.施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。
我单位自愿按《太西洗煤厂建筑施工承包商保证金管理办法》规定交纳保证金，凡出现工程质量不合格，进度滞后、文明施工未达标的，同意按贵单位管理制度的规定进行经济处罚，未按时缴纳罚款的同意贵单位从保证金中加倍扣除。
承诺单位（盖章）：单位负责人（签字）：
承诺日期：年月日
推荐第8篇：质量、工期、文明施工承诺书
建设工程质量、安全生产、文明施工、
工程进度、资金到位合同书
甲方：正宁县振兴房地产开发有限公司 乙方：正宁县阳光小区二期2#、3#楼
为加强建设工程质量安全生产管理，落实质量安全生产责任，防止和减少质量安全生产事故，保证正宁县阳光小区二期2#、3#楼工程施工质量合格、安全生产、在计划工期内按时完工、施工过程中做到文明施工，加强对本项目质量、安全、工期、文明施工管理工作，经甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下合同：
一、质量管理：
1.建立建全教育培训制度，加强职工的教育培训，未经教育培训和培训不合格的工人，不得安排上岗作业。
2.凡是进入施工现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需经甲方和监理方检验确认，不合格、不符合设计和规范要求的不得使用于工程。
3.为了保证施工质量，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系。
4.严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程
设计，不得偷工减料。施工过程中发现施工设计文件或施工图有差错的，及时提出意见和建议。
5.施工过程中对技术经验不足的技术人员、施工作业人员或工程出现返工、返修，造成质量事故的施工班组应及时进行更换。
6.严格履行质量保修期内保修义务。
二、安全管理
1、乙方应当严格按照建设工程安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、建立、健全与落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。
3、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
4、根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危险性较大的工程施工的监控和安全防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌等安全事故的发生。
5、随时接受各方实施的安全检查、巡查、并按照各方的要求进行整改，消除安全事故隐患，确保安全生产。
6、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。
7、乙方应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候气象的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。确保雨季等特殊气候气象情况下的施工安全。
8、对建设工程施工进行定期和专项安全自检，并做好安全检查记录，及时发现并消除安全生产事故隐患。
9、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程。
10、制定实施工程现场生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
11、根据安全生产法律、法规、规章及相关标准、规程的规定，乙方应承担的其它责任与义务。
二、工期保证：
1.由项目部统一协调组织施工管理，及时落实材料、机械、劳动力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。
2.管理人员每周安排计划，下达班组完成任务量，明确责任；每天安排管理人员对进度进行检查，提出完成计划的具体措施。每周召开协调会，协调工序和施工进度，及时解决延误施工工期的因素。
3．根据生产单位要求合理安排施工工序，施工尽量减少与生产系统的交叉作业，交叉作业时，以保证生产系统正常运行为主，施工为辅。
三、文明施工保证：
1.施工现场设置封闭围挡，挂设五牌一图。
2.按照施工总平面布置图设置各项临时设施。现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。
3.施工现场用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。
4.施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，施工机
械操作人员必须经培训合格，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.保证现场道路通畅，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾，并排放到指定地点。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置施工标志。
6.施工现场各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
7.施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。
甲方（盖章）：
甲方（签字）： 乙方负责人（签字）：
年 月 日
推荐第9篇：工期承诺书
XXXXXXXX项目 土建总承包工程 工期承诺书
XXXXXXXX公司：
我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。如若中标，我司保证尽一切力量确保投标承诺的完工日期，并充分了解在以后施工过程中，本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我司承诺严格按照合同专用条款第36条的内容执行，即：
对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化。
我司承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，不再向招标人申请赶工费。
我司承诺若由于我司原因造成的工期延误，将无条件地按合同中的违约条款执行。 另外，我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人索赔工期或费用，并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的完工日期。
投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：
-
/1-
推荐第10篇：工期承诺书
致： 新华区畜牧局方圆
若我单位在新华区畜牧局2012年生猪标准化规模养殖场建设项目B标段工程项目中有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：
一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件后，保证在业主要求的工期内全部完工，如延期，愿赔偿工程总造价的0.03%/天。
投标人：河南方圆建设有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期： 2013年1月17日
工期承诺书
致：XXXXXX公司
我公司若有幸获得XXXXX的标的，我司将向贵司就工程工期作出如下承诺：
1、本投标单位接受招标书中所有招标条件。
2、本投标单位保证，如果我司的投标被接受，本投标单位作为投标人，愿按照投标文件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执行。
开工时间：以发包人项目部发出的《开工令》为准
竣工时间：以《开工令》实际计算的竣工时间为准确
工期：视招标人项目部的开工令、书面指令要求需要
3、进场后应与甲方管理人员联系，在施工期间配合甲方进度安排和有关配合事宜。各施工段具体施工时间均以甲方下达的施工任务书为准。
特此承诺！
投标单位：（章）
法定负责人或委托人：
年月日
项目质量和工期承诺书（东鑫）
承诺书
为确保本单位所承接的XXX项目保质保量的顺利进行，特作以下承诺：
一、质量保证：
1、严格执行XX项目的要求及有关通知规定，贯彻XXX规范标准。建立健全项目组织机构与质量管理体系，明确各岗位职责，保证项目开发质量,保证项目开发的顺利进行。
2、落实项目管理人员岗位责任制，项目经理、各资源包开发负责人对项目质量负全面责任，负责建立健全项目保证体系，定期检查、协调，召开项目评审、总结会，严格执行奖惩制度。
3、及时向XXX报告，并接受督导专家、项目管理组的检查、指导与监督。
二、工期保证：
如我方中标，我单位将严格按照“项目”的要求，在确保项目质量的前提下按时完成开发任务。
1、组织合理措施：
1） 由项目管理小组统一调度管理。
2） 及时落实各开发小组具体任务，提前做好各方面的准备工作。
2、实施进度管理：
1） 每周安排计划，下达开发进度指标，明确责任与任务。
2）每周召开协调会，与合作单位协调工作及开发进度，及时解决延误项目开发工期的因素。
以上条款如有违反，本单位愿承担一切后果，触犯法律的，追究法律责任。
承诺方：
法人签字：
盖章：
二○一一年十月三十日
第11篇：工期承诺书
承 诺 书
我公司郑重承诺：
若我公司有幸中标承担江苏省kkkkkk大楼出新改造工程的建设，本次投标所报工期110日历天将作为合同工期写进合同，若因我方原因造成的工期延误，从延期的第2天起，每天按合同总价的0.5%罚款，若因招标单位造成工期延误的，工期顺延。
承诺方：有限公司
2009年06月18日
承 诺 书
我公司郑重承诺：
我公司参加江苏省高级人民法院机关服务中心大楼出新改造工程的投标活动的资质、业绩等文件和材料均真实有效。
承诺方：南京国豪装饰安装工程有限公司
2009年06月18日
第12篇：工期承诺书
工期承诺书
藁城市质量技术监督局:为了保证藁城市质量技术监督检验检测大楼弱电部分工程 施工工期有效实现，完全履行合同中我方的义务，我代表翔宇通信有限公司就保证工期的有关问题郑重承诺：
1、在规定时间期限内提交满足分包合同要求的施工方案和进度计划，并严格按项目部批准的施工方案和进度计划实施。实施过程中，我方需要变更施工方案和进度计划时，必须先征得甲方同意。
2、在规定的工期内（2013年4月10日至2013年8月31日）完成本分包合同约定的全部工作内容。
3、我方法定代表人(委托代理人)常驻施工现场，每月不少于24天。特殊情况需离开施工现场时，必须经甲方同意后方可离开。
4、现场的施工班组、技术人员、特殊工种以及重要、关键工序的作业人员撤换时，一定先征得甲方同意，否则愿承担由此造成工期拖延等一切不利后果。
5、保证现场施工机械设备充足且与施工项目配套，并确保其完好率。未甲方同意，我方不将任何主要施工机械设备撤出现场。
6、在甲方要求本工程赶工期或大干期时，保证无条件地在接到项目部赶工期或大干期的书面通知后，增加为满足赶工或大干期要求的机械设备、人员、物资等。
承诺单位 ：
承 诺 人 ：
2014年 3 月 4 日
第13篇：工期承诺书
工期承诺书
致局：
如果我单位有幸在土地开发项目工程中进行施工，我们将接受投标文件的承诺，精心组织施工，加强管理，严格按照合同约定及现行规程、规范组织施工。在施工中我们承诺：接受贵单位及其上级主管部门的监督、检查和指导；充分理解配合业主的有关要求。认真履行施工合同条款及协议；服从监理工程师的指导；严格按照 计划工期组织施工，确保按期完工。以我们优质的服务，确保工程质量合格，争创优良工程。
如果因我们工作不力或失误，造成工期的延延，我们愿意承担施工单位应承担的全部责任，并接受贵单位及上级主管部门提出的合理处罚。如因不可抗力因素及其他非我公司原因造成的工期延误我们将申请合理延长工期，仅增加我们的直接工程费损失。
承诺人：集团有限公司
二O**年五月三十日
第14篇：工期承诺书
工 期 承 诺 书
致：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
我公司若有幸获得XXXXXXXXXXXXXXX的标的，我单位将向贵公司就工程工期作出如下承诺：
1、我单位接受招标书中所有招标条件。
2、我单位保证，如果我单位的投标被接受，我单位作为投标人，愿按照投标文件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执行，如不能按期完成，每延误一天我单位愿支付违约金5000元人民币作为赔偿，延期15天以上，贵公司有权解除合同另行发包，违约金不足以弥补给贵公司所造成的损失，我单位给予补足，我单位应承担的违约金及损失，贵公司可在应付工程款中直接扣除，合同解除后，需要我单位参加工程验收及提供有关资料的，我单位予以一切配合。
开工时间：以发包人项目部发出的《开工令》为准
竣工时间：以《开工令》实际计算的竣工时间为准确 工期：60日历天
3、进场后应与甲方管理人员联系，在施工期间配合甲方进度安排和有关配合事宜。各施工段具体施工时间均以甲方下达的施工任务书为准。
特此承诺！
投标单位：（章）
法定负责人或委托人：
2013年10月09日
第15篇：工期承诺书
工期承诺书
我单位承诺在我单位施工范围内五层以上在 年
月
日前完成，五层以下在特此承诺！
年 月 日前完成。承诺人： 日期：
第16篇：工期承诺书
施工承诺书
甲方：长葛市大户陈社区“滨海·汀畔”5#、6#楼
乙方：
甲乙双方协商，甲方将该工程单项工程以劳务大清包的方式清包包给乙方施工。为确保工程质量、工期、安全文明施工，树立施工单位良好形象，乙方向甲方项目部做出如下承诺：
一、服从项目部的统一指挥，严格按照施工图纸以及国家施工规范
要求进行有序施工，项目部拟定分项工期，确保完成，达不到要求自愿接受处罚。
二、施工过程中，施工人员达不到要求，并经甲方技术人员两次指
正仍达不到要求，经项目部研究确定更换乙方施工班组，乙方无条件撤场，撤场后甲方根据乙方已完成工程量，按合同单价70%支付工人工资。
三、乙方管理好自己的施工人员，做好文明安全施工，爱护甲方该
项目的所有机械设备、设施、周转材料。做到不损坏、不偷盗、不浪费。如经甲方管理人员发现以上不良现象，除当事人承担责任外，乙方自愿接受叁仟元处罚。
四、乙方施工期间，合理利用甲方提供设备，下班后分类清理，清
洗干净，归位堆放整齐。关好水电源，做到防雨、防漏、防损、防危险。如不能每天即时做到以上要求，甲方将安排人员处理，所产生的费用由乙方承担。
五、宿舍、厨房、厕所每天清理干净，防止疫情发生。员工用品摆
放整齐，保持卫生整洁。如达不到要求，甲方指派人员整理，费用由乙方处理。
六、乙方如临时请跑场人员，下班后自觉接受出场检查，交通工具
按指定的地点有序停放。
七、对进场的所有施工人员做到班前、班后进行安全教育，进入施
工现场必须正确佩戴安全帽和熟悉各项操作规程，如有违反规定，乙方自愿受罚。
八、工期安排：（有效工期）
1、基础
2、地下室：
3、一层结构：
4、二层及以上：
5、水电工、架子工，交叉作业，全线配合。
九、奖罚规定
1、工期提前、拖延半天，奖、罚元，累计计算。
2、不戴安全帽，穿拖鞋，每人次罚元。
3、结构封顶，该项目部组织各楼号共同评定，质量、工期等达标的奖元，最差者罚 元。
4、砼漏震、蜂窝、模板跑模发现一处，罚款节严重的罚款500元~500元。
5、酒后作业或酗酒闹事的每人次罚款500元。
甲方负责人（签章）：
工期承诺书
致：
若我单位在 工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：
一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。
投标人：
法人代表或授权代理人：（签章）
日 期：年 月日篇3：工程承诺书范本
工程承诺书
致： （招标人名称）： 根据你方招标的工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到 。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期
天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成；
13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。
第17篇：工期、质量、安全文明施工承诺书
承 诺 书
有限公司：
在接到贵司立即组织有关人员进行认真、细致的研究，并按照招标文件的范围和合同条件、工期、质量、安全文明施工、结算资料、民工工资支付、保修等方面的事宜对招标人承诺如下：
1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束；
2、工期承诺：如果中标，我司保证在接到开工通知后，在规定时间内开工，并保证按合同工期、节点要求完成全部工程施工；
3、工程质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保工程验收合格并达到优良工程标准；
4、安全文明施工承诺：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，确保无重大责任事故发生，达到
5交完整有效的结算资料；
6、支付民工工资承诺：建立民工名册，每月按时公示民工工资发放情况，接受劳动保障部门及贵司的监督核查，确保民工工资能够按时足额发放；
7、保修承诺：我司承诺在合同规定的保修期内，对本工程的任何质量缺陷及由此造成的后果负责并按合同约定及时履行保修义务。承诺单位：
法定代表人：
日期：年月日
第18篇：安全、工期承诺书
附件1：安全施工承诺书
×××公司×××项目部：
我方分包承建的×××采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
1、遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立完备的安全生产制度，严格按安全标准、操作规程组织施工，接受你方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，安排专职安全员，若出现安全事故，则由我方承担相应责任及发生的一切费用；
2、遵守项目部制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等，做到纪律严明，管理有序，有章有循；
3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况；
4、不违规操作，必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工；
5、加强自身的安全意识，不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷；
6、不酗酒闹事、聚众赌博，不参与当地色情、邪教等不健康活动；
7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育，并对他们的安全负责，若导致安全事故，概由我方承担相应责任及发生的费用；
8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态；
9、在雨季或其它停工期间不擅离职守，遵守你方统一的工休制度和计划；
10、加强施工管理与安全生产，严格遵守安全生产操作规程，坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。
11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线，提前通知你方与有关部门协商移位后，才继续进行施工。否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。
×××公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月
日
岳阳市交通公路工程建设总公司长江路配套工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
满足你方2010年6月25日前完工的工期要求。如我方工期延误，每推迟一天按10000元罚款，累计延误（停工）超过10天，你方有权单方解除本合同，解除本合同的通知送达乙方时本合同解除。给你方造成其他损失的，我方将承担全额赔偿责任。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
岳阳市交通公路工程建设总公司长江路配套工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
服从项目经理部统一施工调度，做好与其他专业施工队伍的配合协作工作，否则，如造成项目部和其他专业队伍损失的我将赔偿一切经济损失。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
第19篇：安全、工期承诺书
附件1：安全施工承诺书
×××公司×××项目部：
我方分包承建的×××采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
1、遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立完备的安全生产制度，严格按安全标准、操作规程组织施工，接受你方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，安排专职安全员，若出现安全事故，则由我方承担相应责任及发生的一切费用；
2、遵守项目部制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等，做到纪律严明，管理有序，有章有循；
3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况；
4、不违规操作，必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工；
5、加强自身的安全意识，不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷；
6、不酗酒闹事、聚众赌博，不参与当地色情、邪教等不健康活动；
7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育，并对他们的安全负责，若导致安全事故，概由我方承担相应责任及发生的费用；
8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态；
9、在雨季或其它停工期间不擅离职守，遵守你方统一的工休制度和计划；
10、加强施工管理与安全生产，严格遵守安全生产操作规程，坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。
11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线，提前通知你方与有关部门协商移位后，才继续进行施工。否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。
×××公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月
日
附件2施 工 工 期 承 诺 书
岳阳市交通公路工程建设总公司长江路配套工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
满足你方2010年6月25日前完工的工期要求。如我方工期延误，每推迟一天按10000元罚款，累计延误（停工）超过10天，你方有权单方解除本合同，解除本合同的通知送达乙方时本合同解除。给你方造成其他损失的，我方将承担全额赔偿责任。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
施 工 协 作 承 诺 书
南通世茂一期多层塑钢门窗工程项目部：
我方分包承建的长江路配套工程工程路灯灯杆采购、安装工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
服从项目经理部统一施工调度，做好与其他专业施工队伍的配合协作工作，否则，如造成项目部和其他专业队伍损失的我将赔偿一切经济损失。
特此承诺
岳阳市湘电电力工程有限公司
法定代表人
或委托代理人：
二0一0年月日
第20篇：工期保证承诺书
工期保证承诺书
根据该工程土方开挖回填及施工场地平整工程的具体情况，结合招标文件要求以及我公司施工经验，投标工期为60天。
保证工期的承诺如下：
1.按项目管理体制，实行项目经理负责制，推行项目法施工。
2.全公司范围内组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，主要工程项目实行二班作业。
3.做好各项施工准备工作，特别是原材料、机械设备应提前做好计划，按要求时间进场、保质、保量及时到位。
4.严格采用网络计划施工，实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理，通过对网络图进行时间参数的计算，找出计划中的关键工种和关键线路，针对关键工种和关键线路合理调配人力、物力、资金，确保计划目标的完成。
5.在计划按排中落实雨季施工措施，保证施工的均衡性、连续性。
6.针对场平施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施工，交叉施工，加快施工进度。
7.在总体施工计划下，制定各工种月、旬、周计划。制定合理的工期目标奖罚制度。项目经理部坚持每周例会制度，施工队坚持每日工程进度调度统计、报告制度。
8.施工队、班组以责任承包与效益挂钩，充分调动全体人员的积极性和创造性。
9.加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。
10.正确处理工程进度与经济性的关系，必要时加大人、财、物的投入，确保工期目标的实现
