不分包承诺书
推荐第1篇：不转包不分包承诺书
四川邮科通信技术有限公司合同
附件3：
承 诺 书
四川邮科通信技术有限公司：
我公司承诺：不将我公司承接的[室内分布系统工程、传输线路工程、机房配套工程、美化天线安装工程、主体设备安装、优化工程、B/C类项目工程、FTTH工程等通信类工程]工程项下的劳务作业转包或违法分包给他人，以确保该工程的安全和质量。
我公司同意，如在任何检查中每发现一次违反承诺现象，即扣罚该项工程款的2～5%。
负责人（签字）：
公司签章：
签订日期：
年
月
日
推荐第2篇：不转包、不违法分包承诺书
大庆长途客运中心站改造工程 不转包、不违法分包承诺书
我公司在该项目实施过程中，我们除了响应该工程所有条款履行合同内容外，并郑重承诺：在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包工程，不违法分包工程，并随时接收建设单位的监督。
若我公司在项目实施过程中出现转包，分包等违反规定的行为，甘愿收法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
承诺单位（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
日期： 年 月 日
推荐第3篇：6、不转包分包承诺书
承诺书
贵州电网公司：
我单位响应贵公司习水县2012年农村电网升级改造工程9标 项目招标要求参加投标并最终中标，为了维护我单位商誉，并充分保证承接项目的施工安全、工程质量，我单位自愿作出以下郑重承诺：
一、
严禁非法转包、违规分包
1、严禁细项
1）严禁承包单位非法转包：
a) 严禁承包单位在承包基建工程后，将其承包的全部工程转给其他单位；
b) 严禁承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义发包给其他单位。
2）严禁承包单位、分包单位违规分包：
a) 严禁承包单位将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质单位；
b) 严禁承包单位在未经监理单位审核、建设单位批准的情况下，将承包的部分专业工程或者劳务作业分包给其他单位；
c) 严禁承包单位将基建主体工程的施工专业分包给其他单位； d) 严禁专业分包单位再次进行专业分包； e) 严禁劳务分包单位再次进行分包。
备注：
1、送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程项目的主体工程，是指送电线路工程的杆塔组立、架线和附件安装，电力电缆的敷设和电缆头制作、安装；变电（包括换流站）工程的主体工程是指构支架组立，一次、二次等电气设备安装等工程。
2、允许专业分包的非主体工程包括土建工程和消防、计量、特殊调试、通信等要求特殊专业资质的工程。
二、严禁以包代管
1、严禁细项
1) 严禁建设单位工程建设管理缺位，任由承包单位施工。如缺失业主项目部等；
2) 严禁监理单位工程建设项目部不到位，任由承包单位施工。如现场监理缺位；
3) 严禁建设工程承包单位以包代管，不配置施工项目管理机构和派驻相应人员（项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员），施工安全、质量、进度和造价管理不到位，任由分包单位施工。
三、严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工
1、严禁细项
1) 严禁“皮包公司”承包工程。工程中标单位一旦被发现其为“皮包公司”，即取消其中标资格；建设工程承包单位不得将专业施工和劳务作业分包给“皮包公司”；
2) 严禁不具备资质的企业挂靠有资质企业承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目转让其挂靠单位（常以分公司名义出现）施工；
3) 严禁不具备资质的企业借用他人的资质承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目让无资质的单位以自己名义施工。
四、严禁未落实安全风险控制措施开工作业
1、严禁细项
1) 严禁承包单位在未按照公司《电网工程建设施工安全基准风险指南》，开展项目风险辨识、风险评估和风险定级的情况下开工作业；
2) 严禁承包单位在未执行公司《电网工程建设安全施工作业票》，未办理安全施工作业票的情况下开工作业；
3) 严禁承包单位作业人员在未接受安全技术交底的情况下开工作业。
五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。
1、严禁细项
1) 严禁承包单位人员无证上岗，包括项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、机械设备管理员、材料员等未取得相应资质证书的人员；
2) 严禁未经过安全教育培训、并考试合格的作业人员上岗作业，包括未经政府相关安全主管部门或南方电网公司安全规程考试的人员。
承诺人：湘潭潭州电力建设有限公司 法定代表人：
2012 年 11月 15日
推荐第4篇：不转包不违法分包承诺书
附件四 承 诺 书
致：[ ]
我公司郑重作出以下承诺。
1、本公司承担贵公司[ ]施工，承诺不转包、不违法分包本项目工程。
2、本承诺书于合同有效期内均有效。
承诺人：[ ]
签订日期：
- 1 -
年[ ]月[ ]日
[ ]
推荐第5篇：施工不转包不违法分包承诺书
不转包不违法分包承诺书
我单位响应2013年佛山移动相关工程项目施工招标，现已中标入围。为合法地开展通信工程施工建设、更好地支持建设单位的工作，我单位承诺不得以各种理由拒绝与建设单位签施工合同，不得向他人转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分包他人。特殊专业工程如需分包时，必须征得建设单位书面同意。否则，建设单位有权终止合同的执行，取消我单位在建设单位的投标资格1-2年，建设单位有权选择下一个中标候选单位。
特此承诺。
施工单位（盖章）：
负责人（签名）：
日期：2013年3月
推荐第6篇：保证工程不转包不分包承诺书
保证工程不转包不分包承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包中标工程，并随时接收建设单位的监督。
若我单位在项目实施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，甘愿受法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月 日
推荐第7篇：工程不转包不分包承诺书（优秀）
工程不转包不分包承诺书
我公司在该项目实施过程中，我们除了响应该工程所有条款履行合同内容外，并郑重承诺：在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包工程，不分包工程，并随时接收建设单位的监督。
若我公司在项目实施过程中自食其言出现转包，分包等违反规定的行为，甘愿收法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
承诺单位（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
日期： 年 月 日
推荐第8篇：不违法转包不非法分包承诺书
不违法转包不非法分包承诺书
大冶市金牛镇中心学校
我单位在大冶市西畈中学零散工程合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：
在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经您单位及其代表批准同意，否则，应视为我单位非法分包行为。
若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。
投标单位： (全称)(盖章)
授权的代理人： (签字)
日 期：2012年7月5日
推荐第9篇：分包承诺书
分 包 承 诺 书
项目名称：
甲方：总包
乙方（承诺方）：分
为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，创公司品牌，同时给业主交上一份满意的答卷，乙方做为此项目的施工分包方承诺如下：
一、乙方承诺本工程由本人直接带队施工、每天驻场不低于8小时。决不转包或分包给第三方。如有违反， 500元－2000元。
二、乙方承诺在施工中严格按国家安全标准规范进行施工，并随时接受行业检查人员及甲方人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工地所发生的施工安全、防火安全、人身安全等一切责任及经济损失全部由乙方承担。
三、乙方承诺严格按合同要求标准及时间完工，如因施工质量问题，造成返工等均由乙方负责全部经济损失，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价1%进场罚款，可从结算款中一次扣除。
四、乙方承诺必须及时支付处理好施工人员的劳动用工关系，并对施工人员的人身安全负责，施工人员发任何事故，乙方承担全部赔偿和超出赔偿金的所有责任，施工人员引起的劳动纠纷等，由乙方负责解决。
五、乙方承诺必须及时支付工人工资、材料、设备等款项。若发生纠纷的，甲方可按纠纷金额暂扣工程款，解决纠纷后再支付。
六、乙方承诺在工程保修期内，接到保修通知后48小时内进行维修并承担一切费用，否则甲方可另安排人员维修，费用由乙方支付，甲方有权从未付工程款中扣除。
七、乙方承诺按规定履行合同，如中途停止履行合同或解除合同的，已发生的工程款可不予支付并向甲方支付合同总金额30%的违约金。
八、乙方承诺如因我方的原因，诸如工期迟延，工程质量存在问题等，使甲方须向业主方承担违约责任的，由乙方赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方向发包方的赔付，甲方处理相关事宜产生的工作费用）。
九、乙方承诺如有业主方、物业方对我方施工不满（包括质量、安全、文明施工等），造成投诉或批评的，每次根据情节轻重向甲方交纳罚款200~2000元
十、乙方承诺会保管好材料，并节约用料。如有浪费会按浪费部分的双赔进行赔偿。
十一、乙方承诺需要本人购买的材料必须按照提交给甲方的材料清单的品牌、规格、型号进行采购，而且保证是附合设计及国家规范的材料。如有违返，甲方可要求更换，因此造成的一何损失均有本人承担，并赔偿甲方的损失。 包身份证号：
十二、乙方承诺必须维护甲方的公司形象。如有损公司形象，可根据情节轻重每次向甲方交纳罚款2000~50000元。
十三、乙方承诺对承包报价严格保密、决不会向第三方透露。如泄密，愿按合同额的20%赔偿甲方。
本承诺书甲方、乙方各执一份，与经济合同一样具有同等法律效力。 甲方签字：乙方签字：
日期：日期：
推荐第10篇：分包承诺书
承 诺 书
浙江勤业建工集团有限公司：
（即业主）直接选定我公司承包 工程，并与我公司签订了承包合同。应业主及我公司的要求， 年 月 日我公司与贵司签订了 工程的《分包合同》，合同造价 万元。在此我公司确认及承诺：
1、上述分包合同仅作为办理相关手续之用，不作为实际履行和结算的依据。凡与本承诺书不一致之处，对双方均无约束力。我公司和贵司均直接与业主签订承包合同，双方是并列的承包人，只存在施工配合关系而不存在分包合同关系，由我公司向贵司支付总包配合费。我公司与业主直接建立工程承发包关系。
2、本分包工程的施工质量、工期、安全、人工工资等，由我公司直接对业主负责。由于我公司因施工质量、工期、安全、人工工资等各种原因导致贵司损失的，我方应全额赔偿贵司由此造成的一切损失；由此导致业主损失的，由业主直接向我公司要求赔偿，贵司无需承担任何责任。我公司承包的工程在质量保修期内如出现质量问题，均由我公司承担责任，与贵司无关。
3、若业主方未能及时支付工程款时，我公司不得向贵司催讨工程款，与贵司无涉，也不会因业主原因等因素造成影响而起诉贵司。
4、若我公司与贵司在本分包工程上产生争议时，由双方协商解决，协商不成时，依法向贵司住所地人民法院起诉。
承诺人： （盖章）
代表（签字）：
年 月 日
业主意见：同意该承诺书全部条款。
（盖章）
业主代表（签字）：
年 月 日
第11篇：分包承诺书
承诺书
根据《永丰嘉园一组团铝合金门窗制作及安装工程》项目2014年3月竞价文件，一旦我公司中标，我公司向XXX有限责任公司郑重承诺：
1、工期：除11#楼在2014年5月25日达到竣工验收标准外，其余各栋楼在2014年5月20日前全部安装完毕，并达到验收标准；
2、按规定向XXX有限责任公司缴纳合同总价5%的安全质量保证金，并签订安全协议；
3、竞价文件中的设计费5万元及钢副框38万元，在收到XXX房地产开发公司预付款后，扣除我公司加工的钢副框款项后，其余全部支付给XXX有限责任公司
4、居间费用：我公司与XXX房地产开发公司签订的铝合金门窗制作及安装合同总价中，含合同总价20%的居间费用，居间费用归北XXX有限责任公司所有；居间费用的支付，我公司收到XXX房地产开发公司预付款后支付XXX有限责任公司居间费用总额的50%；我公司收到工程款50%时，付清XXX集团有限责任公司居间费用。
5、不得因不可抗力及钢副框质量问题等原因，延误工期及索赔，甲方原因除
承诺人：（盖章）法定代表人：
日期：
第12篇：分包承诺书
承诺书
致：海南建设工程股份有限公司
1、我公司自愿承揽贵公司北京师范大学南院孵化大厦（4-16层）装修工程的通风空调工程专业分包施工。
2、服从管理、服从协调、听从甲方的各项安排及指挥 。
3、教育员工遵守公司安全、消防、环保规定、杜绝打架斗殴和黄赌毒的事件发生，如发生以上事件乙方自行承担，与甲方无关，并与甲方签订安全协议。
4、按总包施工进度计划，保证不影响整体工程进度。
5、保证施工进场的材料按设计要求及招标文件的清单要求进场，资料齐全，质量达标。
6、保证按国家级北京市要求施工，确保工程质量。
7、保证按北京市劳务管理规定用工及上交甲方的三表一册、劳动合同、实名制签到。
8、我公司负责和设计单位、甲方单位进行沟通，不断优化施工图纸和施工方案，整理工程施工资料与竣工图，办理相关手续。
9、我公司在施工过程中严格执行国家规范、设计图纸、变更洽商及北京市建委等部门的各项规定，做到文明施工，确保工程质量和工期。
10、我公司向贵公司呈报的北京师范大学南院孵化大厦（4-16层）装修工程的通风空调工程专业分包施工暂估报价280万元，仅作为合同暂估价金额。最终按实际发生的工程量乘以清单固定综合单价结算。
承诺单位：北京市国泰鑫盛建筑工程有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：年月日
第13篇：不执行专业分包承诺书本地营业执照
承诺书
就承包人与分包人于2011年8月30日双方签订的新北家园一期工程，分包工程承包范围：101#楼—112#楼空调格栅成品铝合金百叶工程施工图纸全部内容。《建设工程施工专业分包合同》中第21.2款内容，分包人自愿作承诺如下；
废除本工程《建设工程施工专业分包合同》中第21.2款内容，其内容仅供在行政管理部门合同备案使用，承、分包人均不执行，承包人视发包人付款情况支付分包人工程款，或双方协商付款方式，分包人向承包人开具天津市建筑安装发票，若发包人未能按时或拒绝支付工程款，承包人无义务向分包人支付工程款。无论工程付款、结算等事宜分包人绝不停顿施工，确保按该合同约定竣工日期竣工，否则，视分包人违约并承担工程结算造价5%的违约金。
以上为分包人对承包人自愿作出的承诺，分包人将严格遵守履行建设工程施工专业分包合同及本承诺书中承诺的事宜，并放弃对承包人的诉讼权利，本承诺书作为《建设工程施工专业分包合同》的补充条款与建设工程施工专业分包合同具有同等法律效力。若分包人违反合同、承诺中事宜，由分包人承担一切责任，与承包人无关。
分包人：（公章）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
2011年 8 月30日
第14篇：施工分包承诺书
施工承诺书
安新县古建工程公司：
我作为安新县育才花园小区住宅楼工程项目部的主要承包负责人，在此向安新县古建工程公司（以下称公司）承诺：
1、在进驻该工程项目施工时，保证服从公司的领导，接受公司在工程质量、施工工期和安全生产中的监督，认真负责、兢兢业业的管好施工，保证不转包、不分包所承担的施工任务。如因我们的原因给公司造成名誉和经济损失，我们愿承担给公司造成的一切损失。
2、严格按照施工图纸和施工技术规范施工，不擅自修改工程设计、不偷工减料，确保工程质量达到合同要求，否则，自行返工并承担一切费用，并接受相应的处罚。
3、承诺认可由业主同意安排，项目部统一采购的各类材料的价格，并承担验收、保管、使用的质量责任，接受业主、监理以及项目部的检查监督，及时按要求检测。运走不合格的材料、设备并自行承担后果。
4、加强安全管理，积极开展安全教育，开展经常性的安全检查，力保在施工中不发生死亡和人员重伤事故，不发生重大安全、火灾、爆破和集体中毒事故，不与当地居民发生纠纷，如出现上述情况，我们愿承担由此
而产生的一切后果（包括经济赔偿），并接受甲方5000---50000元的罚款。
5、施工期间确保工程进度，在项目部没有获得进度款时，不拖欠民工工资，自行解决施工费用，并确保正常施工。如达不到业主的进度要求，无条件接受公司处理（清退出场）并承担由此造成的经济损失。
6、如本人承包施工的工程不能按业主要求完成施工任务，且在公司限定时间仍不能完成任务，本人承诺无条件负责退场，且已完工程量不再决算，并保证退场前付清所欠民工工资。
承诺人：担保人（单位盖章）：
年月日
第15篇：防水工程分包承诺书
2016防水工程分包承诺书
防水工程分包承诺书 甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律、法规、国家规范、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、分包内容及价格
1、分包内容：
地下室防水施工选用*********牌(－15c°) 1.5mm厚自粘聚合物湿铺防水卷材两遍。施工方法采用湿铺法。
2、分项单价及总价：
1）按建筑面积每平方米****元计取分项工程单价； 2）暂估总价：约人民币 （以甲方最终审定金额为准）。
3、分项工程所用材料检验及试验费用由乙方承担。
4、乙方提供的工程款发票必须符合税务部门规定，不得使用假发票、套开发票（税金可由甲方代扣代缴）。
三、施工工期
1、施工工期：
各分项防水工程：***年 **月**日至*** 年**月**日。
2、工期延误：
1）因不可抗力、设计变更造成的工期延误，乙方提出工程顺延的申请，经甲方批准，工期相应顺延；否则工期不予顺延。
2）因乙方原因和非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，甲方按500元／天扣减乙方的决算价款并由乙方承担工期延误给甲方造成的损失。
四、工程质量检验验收
1、按照设计文件、国家建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）及质量验收规范（gb50108-200
1、gb50208-2002）、施工合同及甲方制定的各项管理规定等进行验收，工程质量达到合格标准。
2、每道工序具备验收条件、由乙方自检合格后，方可报甲方组织验收。
3、每道工序验收时，对甲方、监理提出的问题，乙方应及时按要求整改，并承担由此产生的所有费用。
4、工程质量必须达到国家现行的施工及验收规范要求的合理的使用年限要求。质量等级为合格。
5、如经乙方修复仍达不到规范要求标准，甲方将另行安排人员进行修复（不需乙方认可，只要有建设或监理单位通知单即可生效），修复所产生的一切费用及给甲方造成的经济损失全部由乙方承担，工期不予顺延。
6、每批次进场的材料乙方必须保证合格，如甲方取样、送检不合格，造成的损失均由乙方承担所有损失。
7、如因防水原因造成的漏水、渗漏等现象，均由乙方负责维修并承担由此造成的所有损失。
五、安全文明施工管理
1、甲方对施工现场安全实行监督管理，提供安全防护设施。
2、乙方必须执行甲方的安全与环境管理体系运行的有关规定，严格按甲方安全交底的要求组织施工，服从甲方现场施工管理。做到工完、料净、场地清，做到安全文明施工。
3、甲方按要求对乙方及乙方的操作人员进行安全生产教育，乙方和本单位的操作人员必须接受甲方的安全生产教育，保证操作人员具备必要的安全生产知识和自我防护能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育的操作人员，不得上岗作业。
4、乙方的操作人员在施工期间，必须严格按照安全操作规程施工，认真执行安全技术交底，不违章作业，服从甲方管理人员的指挥，按规定戴好安全帽、系好帽带、系好安全带，做好安全防护工作。严禁随意动用其它一切机械、电器设备。乙方的操作人员发现安全隐患，应及时向甲方汇报，并有权拒绝甲方的违章指挥。严禁酒后作业，赌博、打架斗殴。
5、乙方所有操作人员一律不准带家属、儿童在工地居住。施工现场、宿舍严禁使用大功率电器取暖、做饭、烧水。
6、乙方对分包工程范围内的施工安全负责。施工期间，乙方人员如出现工伤事故由乙方承担全部赔偿责任。由于乙方管理不善或乙方作业人员违章操作等原因造成爆炸、火灾以及其他各种安全事故等（包含由于乙方责任造成甲方、第三方人身伤害、设备损坏等财产损失），由乙方承担由此发生的一切经济损失及法律责任，甲方另视情节轻重给予乙方5-15万元的罚款，直接从劳务费（或工程款中）中扣除。
六、甲方的权利和义务：
1、委派项目经理*** 代行合同约定的甲方职责。
2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务。防水分项工程项目分包协议书
发包单位：福建省****建筑公司三分公司 (以下简称甲方) 分包单位：莆田市闽荔防水工程有限公司(以下简称乙方) 甲方拟将****1#楼的屋面、卫生间地面防水工程，以包工包料形式进行分包，为保质保量完成施工任务，特制定以下条款双方共同遵守执行。 (一)工程概况
1、工程名称：****1#楼
2、工程地点：石狮市。
3、建筑面积：3000m2
4、防水工程量：屋面防水涂料约900m2，卫生间地面防水防腐砂浆。(二)材料要求
本工程屋面防水涂料采用品牌铜浪牌聚合物水泥基防水涂料，施工厚度2mm;屋面防水卷材为鑫浪牌聚乙烯丙纶(sbc400g)防水卷材厚度1.2mm，卫生间地面防水采用品牌为铜浪牌水泥防腐砂浆，施工厚度2mm。乙方应提供所有的进场材料的相关合格证书，并负责按规定抽送材料到质量监督检测部门进行复检，经建设单位和监理单位确认后方可投入使用。
(三)工作内容和质量形式 本分项工程质量验收标准，应根据设计要求及福建省建筑工程防水分项部分的质量验收标准要求和相关国家规范规定，并达到合格以上。乙方应提前报送详细的防水施工专项方案，经甲方审批后方可施工，施工过程乙方应严格按方案执行，特别是管沟四周，泛水阴角等薄弱部位应采取措施作加强处理，如增加附加层，使用其他新型材料预处理等。防水验收时，乙方应提前组织人员进行24小时的闭水试验，确认合格后再通知甲方。甲方将组织有关人员进行现场检查，如乙方原因造成的质量问题，乙方必须及时返工，其损失全部由乙方负责，因建设单位图纸更改造成的返工，其损失费用由甲方负责。 (四)工期
本工程工期较紧，屋面防水工程要求乙方在甲方提供工作面后3天内完成，卫生间地面防水涂料乙方在甲方提供工作面后2天内完成，其余部分完成时间按项目部的进度计划确定，按时完成。由于其他因素影响到工程进度的完成时间应由项目部签证确认。 (五)承包单价
铜浪牌聚合物水泥基防水涂料：18.50元/﹐; 鑫浪牌聚乙烯丙纶(sbc)防水卷材：15.50元/﹐; 铜浪牌水泥防腐砂浆：17元/﹐。 (六) 付款方式及保修金
所有的防水工程在保质保量全部完成，并经甲方、建设单位、监理单位验收合格后付至总工程款的85%，竣工验收后付至总工程款的95%，其余5%在5年保修期满后一次性付清。
在保修期内甲方通知乙方进行工程回访保修，乙方应自觉主动进行，如超过通知期限，甲方自行组织人员进行回访保修，所需一切费用乙方应无条件接受。 (七) 乙方责任
1、本分项工程由乙方全额承包，自负盈亏。
2、乙方不得将本工程转包或分包，工程量依据图纸按实际面积进行结算。
3、本工程所需材料由乙方自行采购，并提供产品的合格证及检验证书，甲方有权严格监督乙方所购材料质量(如不合格有权退回)。
4、乙方施工必须达到合同规定的施工质量，如因乙方原因造成的施工质量问题必须无条件返工，并处以罚款200-500元。
5、乙方必须自觉遵守安全管理规章制度，违反安全管理制度，将处以200-500元。
6、劳资发放：乙方保证每月足额发放工人工资，每月20日前提供工人本人签字的工资分配表，甲方有权随时抽查工人工资发放情况，如乙方违反此条规定，甲方将予以处罚。
7、乙方必须保证施工工期，如因乙方原因无法按期完成将扣除单月工程款10%。
8、如因乙方违约不能履行合同规定各项条款，甲方有权单方面中止本合同，造成甲方相应的损失，由乙方赔偿。
9、乙方必须依照项目部要求，在规定的时间内完成装修工作范围内的污染清理和工作面杂物清理，并对本工作面内的上一道工序的成品保护负责。
10、乙方必须提供防水施工资质证书及施工方案。(八)安全生产
1、乙方应严格遵守国家有关生产法规法令，坚决执行有关安全生产操作规程，采取有效的安全措施确保安全生产。
2、乙方工人进场必须按公司要求做好“三级”安全教育，并应主动配合办理，劳务手续等，在工程施工中必须做好班组安全活动等安全措施，并配合做好安全检查，如因乙方原因引发安全事故，由乙方负责，乙方违反安全法律法规，甲方有权依据规定进行罚款。
本协议壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。 甲方代表：乙方代表： 时间：年月日
第16篇：工程分包承诺书
1、对招标文件及合同条款确认程度的承诺
致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部
通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：
完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
2.对拟上场的人员、设备物资的承诺
至：
我单位若中标本标段，承诺如下：
一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。
二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。
三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。
此承诺
投标 单位：
授权代理人：
年
月
日
3.对现场文明施工的承诺
至：
我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：
一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。
二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。
三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。
四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。
五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
4、对工程质量和内业资料管理的承诺
致：
我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：
对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
5、工
期
承
诺
致：
我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：
保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000
元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
6、
安
全
承
诺
致：
我单位若中标本标段，对工程安全做如下承诺：
加强职工安全教育，增强职工的安全意识，强化安全管理与安全监察，杜绝伤亡事故。随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，并接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
7、环 境 保 护 承 诺
致：
我单位若中标本标段，对环境保护承诺如下：
严格执行国家《环境保护法》及有关环境保护的法规、条例。严格按照设计文件、你方与当地环保部门签订的有关协议和要求，对本工程的取弃土（碴）、排污、粉尘、噪声等影响周围环境的各种因素进行处理，强化全员的环保意识和水土保持意识，保证做到对取弃土（碴）场，边施工边防护、边恢复、边绿化，确保取弃土（碴）场的防护质量。
因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
8、文 物 保 护 承 诺
致：
我单位若中标本标段，对文物保护承诺如下：
对参加本工程施工的人员进行文物知识和文物保护的教育，增强职工对文物的识别能力和文物的保护意识。施工中若发现文物或有考古地质研究价值的物品，立即停止施工，采取专人看护、遮盖、临时支撑等防护措施，并尽快通知贵单位和当地文物部门妥善处理。因保护、处理其间发生停工、窝工等经济损失，我方自行承担。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
9、
工 程 保 险 承 诺
致：
我单位若中标本标段，对人员、财产工程保险承诺如下：
中标后，我单位将及时为全部人员、财产、本工程向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
10、对承担施工经济风险的承诺
致：
我单位若中标本标段，对施工中的经济风险承诺如下：
在施工过程中，我方认可中标合同单价和合价，认真履行合同条款，同时充分理解由于建设单位、国家及地方政策、汇率、自然及社会环境给你方造成一定的经济风险和违约责任，因此我方认为我们双方签订的合同文件条款中虽已明确了双方的责任，但我方另行承诺：对于发生的市场物价上涨、汇率变化等原因给我方造成的损失；因建设单位原因导致贵方计价拨款不及时、因检测签证、材料供应、征地拆迁等滞后；设计图纸到位不及时、设计变更、取弃土（渣）场变化运距增加、地方村民干扰等原因造成我方停工窝工，以及一般性自然灾害和地方性收费等上述原因造成的我方成本增加、损失和合同内外一切经济风险，均由我方承担，决不向贵方提出补偿等要求，否则，我方接受贵方解除合同处理，承担一切经济损失和责任。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
11、对不以中铁第十三局集团有限公司
名义对外从事经济活动的承诺
致：
我单位若中标本标段，对不以
(单位)名义对外从事经济活动承诺如下：
在履行施工合同过程中，我方决不以
单位)名义刻制各种印章、开设帐户、为第三方担保、货款、赊帐、转嫁债务和持任何法人证件等对外从事经济活动，如贵方发现我方有上述各种非法活动，我方自动退场，接受贵方解除合同的处理，并承担因此所造成的一切经济损失和民事责任以及刑事责任。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
12、对取弃土（碴）用地及
取弃土场变化引起的土石方运距改变的承诺
致：
我方完全理解你方与建设单位签订的合同是单价一次包死风险合同，我单位若中标本标段，对取弃土（碴）用地及由于取弃土(碴)场变化引起的土石方运距改变承诺如下：
一．在施工过程中，我单位严格按照招标文件指定的取弃土（碴）场取弃土（碴）。其用地严格控制在设计数量内，超出部分增加的费用由我单位自行承担。
二．在施工过程中，对由于取弃土（碴）场变化引起的土石方运距改变，土石方单价不作调整。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
年
月
日
第17篇：无分包承诺书
承诺书
我公司郑重承诺：不将我公司承接的中国联通网络分公司宜宾市分公司（客户）接入项目的劳务作业转包或违法分包给他人，以确保该工程的安全和质量。
四川立道通信技术有限公司2018年2月26日
第18篇：承诺书(分包合同)
承诺书
本人与贵司合作，承包增城市荔城街市政道路综合改造工程（标段一）施工总承包工程的施工工作，结合工程的实际情况，特向贵司作如下承诺：
一、本人确认本工程造价：暂定为￥84029973.89 元（人民币捌仟肆佰零贰万玖仟玖佰柒拾叁元捌角玖分），最终以本工程结算价为准。
二、本人承诺根据贵司与业主所签建设工程施工合同（合同号：恒盛市政合（2008）02号）、招投标文件、工程施工图纸规定内容）内所签订数量及单价总体以包工、包料、包工期、包安全、包质量、包合法用工、包资料、包文明施工、包材料检测、包提供合法有效发票的形式进行施工，并自负盈亏。绝不拖欠工人工资及材料商、分包商的款项。今后与此工程有关的一切责任义务，由本人承担。
三、同意按合同总造价的70%-80%专业施工项目，由本人委托有专业资格的合法公司与贵司签订专业分包合同进行专业分包并承诺在收取分包工程款时提交相应工程款发票。余下20%-30%由本人按合同规定或贵司指定材料样板进行购买，并在每次收取工程款时提交上一次货物付款材料发票（第一次除外）。当结算价对比合同价有变化时以结算价调整。
四、由本人按贵司与建设单位结算的造价，以工程款拨付比例向贵司上缴工程总造价的 3.1%作为公司管理费（包含省市上级管理费、工程定额测定费），在未经贵司的同意，不以任何形式将工程分包或转包，不以任何的方式向业主私自收取任何款项及签定任何协议。
五、本工程除分包工程外所需的税费及相关费用全部由本人负责承担，其中包括：营业税3%、城建税0.21%、教育附加费0.09%、堤围防护费0.13%、材料合同印花税0.03%，建设项目劳动保险、工人工伤及群体意外险等。以上税项及费用若有调整或上级有新立项的税费费用，均按工程所在地政府及上级部门有关规定执行。
六、同意贵司按市建委文件规定，减除劳保基金总额 20 %的劳保基金调剂部分。
七、同意贵司按建集[2005]167号文件规定，在本人工程款中减除保证金部分，至到该工程贵司向发包方所开具保函失效后再行收取。
八：同意贵司按建集[2006]183号文件规定，从第一笔工程款（备料款除外）开始分二期暂扣合同总价的0.5%作为安全生产保证金。即第一笔工程款暂扣合同总价的0.25%，第二笔暂扣合同总价的0.25%。
九、若建设方未能按主合同规定及时拨付工程款，本人承诺不追究贵司的欠款责任，并采取积极措施与贵司共同努力追讨，如需通过法律途径解决时，则以贵司名义进行，本工程项目因诉讼、仲裁所发生的费用和聘请律师的所有费用均由本人负责。
十、同意贵司以备料款项不超实际投入、工程款项不超实际进度的工程款拨付原则，并同意第 1 期申请工程款时向贵司如实提交当期的用款计划。
十一、同意贵公司按建委有关文件规定，在本人工程款中扣除为本工程建筑工人办理平安卡产生的费用。收费标准：制卡费4.90元/张，培训费15元/人。
十二、同意贵公司按劳动部门有关文件规定，在本人工程款中扣除为本工程建筑工人参加社保工伤保险及签订劳动合同的费用。其中社保工伤保险17.06元/人.月，劳务公司管理费用40元/人.月。
十三、同意贵公司按建委有关文件规定，在本人工程款中扣除建筑工伤群体意外伤害保险费 0.06 ‰。
十四、同意贵公司按建设部[2006]80号令的规定按比例按年限支付质保金。
十五、所扣保险费按实际发生收取，多退少补。
特此承诺。
签名：
身份证号码：
二00年月日
（附身份证复印件）
第19篇：工程分包承诺书
确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书
致： (招标人全称)
我单位在 项目 合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：
在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。
若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。
投标人： (全称)(盖章)
投标人法定代表人： (签字)
或被授权的代理人： (签字)
日 期： 年 月 日
第20篇：分包单位承诺书
承诺书
由（建设单位） 建设、总承包的（总包工程名称）工程，现该项目的（分包工程名称）工程由（分包单位）分包，为明确三方权利与义务，就该分包工程项目有关事项作出如下承诺：
1、分包方应服从总承包方的管理，执行总承包方规定的规章制度。
2、分包方的分包工程价款应与建设方结算，由建设方直接拨付给分包方。分包方不得向总承包方主张本工程工程款。
3、如分包方（包括所属全体人员及导致的第三人）发生人身伤亡等事故的，由分包方自行处理并承担全部经济责任。由此给总包方带来扣证、行政单位各项处罚所遭受的损失，都由分包单位承担。
4、分包方与所属民工因工资、与材料商等因材料及借款（欠款）等发生纠纷，向总承包方信访主张的，总承包方有权责令分包方立即支付，并有权对分包方处以适当的经济罚款。
5、由于分包方原因造成总包工期延误的，总承包方不承担相关违约责任。
6、分包方对分包工程质量承担全部责任，与总承包方无关，总承包方不承担一切责任。若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的，分包方承担所有经济赔偿责任。
7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。
8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查，分包方主要人员必须到场，以完善工程资料，若导致罚款或其他处罚的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿。
承诺单位：（分包单位盖章）
法定代表人：
年月日
