建筑工程合作协议书
甲方:身份证号乙方:身份证号丙方:身份证号丁方:身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。
第一条 合伙宗旨:
在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。
第二条 合伙经营项目和范围:
包工包料的方式合伙承包对外以
第三条 合伙期限
合伙期限为____个月,自月年 月
第四条 出资额、方式
各方均以现金方式出资,各出25%,计人民币元(启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条 盈余分配与债务承担
1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占25%。
2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占25%。
第六条 各方的的权利
1.甲方权限是:
(1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;
(2)对合作事业进行管理;
(3)对各项开支进行签字;
(4)支付合伙债务;分配合伙盈利。
2.乙方的权利:
(1)全面工程施工进展的管理;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项
3.丙、丁方的权利:
(1)各种材料的进出购销;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。
第七条 禁止行为
1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3.禁止再加入其它合伙。
4.禁止合伙不利时退伙。
5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。
第八条 合伙的终止及终止后的事项
1.合作因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)各方同意终止合伙关系;
(3)合作事业完成或不能完成;
(4)合作事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;
(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;
(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。
第九条 纠份的解决
合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。
第十条 本协议自与订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式肆份,合伙人各执壹份。
甲方签字:____(盖章)乙方签字:____(盖章) 丙力签字:____(盖章)丁方签字:____(盖章)
年月
合作协议书
合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:
合伙人本着公平、平定、互利的原则,在不违反法律法规的前提下,订立合伙协议如下:
第一条: 合作宗旨
合伙人以自愿为原则,用合伙人自身具备的优势和能力,创造一个行业,把合伙人自身的价值体现出来,通过合法的手段,创造劳动成果。
第二条:合伙经营项目
经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰公司(详见附件第
一、第二条)。
第三条:合伙期限
合伙期限为年,自月日起,至年
第四条:投资额、方式、期限
1、四各合伙人都以现金或其他方式投资,具体投资金额详
见附件第二条,合作方式详见附件第
三、第四条。
2、四各合伙人的投资款于年由所有
合伙人推举一人保管(详见附件第五条),其他合伙人有监督和核查权。
3、本合伙人投资共计人民币,小写为元。合伙期
间各合伙人的投资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的投资仍为个人所有,投资款合伙人自行约定时间予以返还(详见附件第六条)。
第五条:盈余、工资分配和债务承担
1、工资分配:详见附件第八条。
2、盈余分配:除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈
余,此为合伙分配的重点,分配方案详见附件第六条。
3、债务承担:如在合伙初期和经营过程中有债务产生,合
伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的投资为据,按比例承担,其他责任详见附件第七条。
第六条:入伙、退伙,投资的转让
1需承认本合同;○2需经全体合伙人同意;○
1、入伙:○3执
行合同规定的权利和义务。
2、退伙:○1需所有合伙人认同的正当理由方可退伙,退伙
时只能领取所持股份80%利润,入股本金全额退还;○2不得在合伙不利时退伙(详情见附件四);○3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;○4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。
3、投资转让:允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权,如让合伙人以外的第三人,须经所有合伙人同意,并且第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条:纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第八条:禁止行为
1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参与或实施违法犯罪活动,如经证实后,确有此事,将报告或扭送公安机关,由公安机关处置,责任由个人承担,与合伙和其他合伙人无关,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
2、在进行业务活动期间,禁止合伙人之间的私人恩怨,如因私人恩怨造成损失者,由当事人按实际损失赔偿。
3、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
5、禁止合伙人再加入其他合伙。
6、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条:合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满;○2全体合伙人
1、合伙因以下事由之一得终止:○
3合伙事业完成或不能完成;○4合伙事业违反法同意终止合伙关系;○
5法院根据有关当事人请求判决解散。 律被撤销;○
1即行邀请中间人和公证员清算并给与
2、合伙终止后的事项:○
2清算后如存盈余,则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正;○
比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合
3清算后如有亏损,不论合伙人投伙人或第三人,其价款参与分配;○
资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按投资比例承担。
第十条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同共同有同等效力,具体事宜详见附件内容。
第十一条:本合同正本一式4份,合伙人各执一份,本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合作协议书
合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:
合伙人本着公平、平等、互利的原则,在不违反法律法规的前提下,订立合伙协议如下:
第一条: 合作宗旨
合伙人以自愿为原则,用合伙人自身具备的优势和能力,创造一个行业,把合伙人自身的价值体现出来,通过合法的手段,创造劳动成果。
第二条:合伙经营项目
米易绿生公司二期工程钢结构大棚土建双包工程项目。
第三条:投资金额、方式
1、合伙人以现金方式投资,俆正福投资40万,刘华投资50万,任廷安投资40万,(利益3人平均分配)
2、帐目、现金管理
3人每人1本帐,自行记录,所有支出票据3人签字生效,1人管卡,1人管密码现金,1人管手机短信。
第四条:合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满;○2合伙事业违
1、合伙因以下事由之一得终止:○
3法院根据有关当事人请求判决解散。 反法律被撤销;○
1即行邀请中间人和公证员清算并给与
2、合伙终止后的事项:○
2清算后如存盈余,则按收取债权、清偿债务、返还投资、平公正;○
均分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给全伙
3清算后如有亏损,由合伙人平均承人或第三人,其价款参与分配;○
担。
第五条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同共有同等效力,具体事宜详见附件内容。
第六条:本合同正本一式3份,合伙人各执一份,本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
建筑工程协议书
甲方:邢厂村委会
乙方:
依照有关法律法规,遵循平等,自愿,友好和诚信的原则,甲方将卫生室建设建筑工程承包给乙方施工,双方就本项目施工事项,达成协议如下:
一、工程名称:邢厂村卫生室。
二、工程地点:邢厂村部院内。
三、工程内容:建房(按合同及图纸)。
四、工程承包范围和承包形式。
1、工程承包范围:协议中第三条内容。
2、工程承包形式:包工包料。包括拆西厢房在内。
五、工程工期:开工日期2014年月日竣工日期2014年月日,本工程工期总日历天数为45天。
六、工程质量标准:
1、乙方必须按甲方提出要求进行施工,主要原材料采用优质国标钢筋,天宝325水泥,优质岩砖,清水河沙,优质粉碎白渣子。
2、地面100mm厚混凝土上铺600×600优质玻化石白色地砖(普拉迪或相当于)内墙水泥压光刷白,采用纯黑色地角线,外墙面贴优质白瓷砖,檐板雨棚下面刷白色涂料。外面采用塑钢门窗,双层中
空玻璃,房内采用钢木门,临街门窗加不锈钢防护网。院内门窗均安装卷帘门做防护。
3、每间房内4-6个孔墙壁插座,2-3个墙壁开关,主线路主插座部分均采用6平方(或大于)铜线,照明灯用线路采用2.5平方铜线。
七、工程价款及支付方式:
1、工程价款,本建筑工程总价款为人民币万元。
2、工程支付方式:一切工程建筑资金全部由乙方自己垫付施工,工程款待工程完工并给主管部门和甲方验收合格后2014年底付清。乙方必须提供正式工程发票。
八、安全施工:乙方在施工过程中的一切安全设施,有乙方自备,并加强安全管理,如出现伤亡事故由乙方负全部责任,并承包由此产生的一切费用。
甲方:
乙方:
2014年月日
建筑工程协议书
为提高工程质量和自身效益,加速施工进度,服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。
一、工程地点和名称:
1、x市x卓、x小镇、x建建筑集团公司10# - 11#楼框架、木工单项专支摸板和拆除工程。
二、安全管理:
1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。
2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则:所遇到处罚,由责任方自负。
三、清包范围:
1、如乙方施工时;因材料不足、停电不能正常施工,误差工期,由甲方和乙方协商解决。
2、模板范围按建筑面积计算,从基础层到封楼顶开始计算,每平方为 元。
四、付款方式:
1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。
2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后,甲方给乙方付款到 %每平方米。
3、其它主体验收通过合格后,一个月内甲方给乙方支付清帐 %。
五、本《协议书》一式两份,双方各执一份。
六、本《协议书》自签订之日起,正式施工生效至账清自行失效。
七、本《协议书》未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,可向相关法定机关诉讼。
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
日期2011年 月 日
建筑工程协议书8篇
在日常生活和工作中,协议书的使用频率呈上升趋势,签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。我们该怎么拟定协议书呢?下面是小编收集整理的建筑工程协议书8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
建筑工程协议书 篇1
甲方: 环保科技有限公司(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商,意见一致,就甲方为乙方室内环境污染治理并提供" 光触媒"杀菌净化剂喷涂服务事宜达成如下协议:
1、甲方使用自主知识产权的" 光触媒"杀菌净化剂为乙方室内环境污染治理提供光触媒喷涂服务,施工过程中所需材料及施工器具等,均由甲方负责提供,乙方负责提供施工过程中所需要的水电。
2、喷涂内容为:居室内墙体及顶蓬地毯、地板等适合喷涂的地面材料
室内门窗、玻璃及窗帘 适合喷涂的家私表面及内部。
3、乙方施工总面积为(其中 ),喷涂施工价格为 /元,其它附属设施(如家俱、办公桌椅等)施工面积及数量 ,喷涂施工价格为 ,施工价格包括材料费、人工费和施工器具费,合计施工总费用为 元,协议签订时,乙方预付%共计 元,余款在甲方施工结束时一次性付清。
4、甲方保证喷涂质量,如对喷涂物表面产生不良影响,甲方承担由此产生的一切责任。
5、甲方保证所使用的光触媒产品无毒无害,如对乙方身体造成伤害,甲方承担全部赔偿责任。
6、甲方保证文明施工,不损坏乙方室内的任何物品(乙方须将贵重物品及易碎物品置于安全之处),否则甲方照价赔偿,同时尽量避免影响周围邻居的正常生活和工作。
7、为确保施工质量合格,甲方为乙方室内环境污染物进行施工前、施工后作2次检测(指部分污染物甲醛、笨、氨),检测费用另行商订,检测标准参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》gb50325-XX之表6、0、4民用建筑工程室内环境污染物浓度限量(参见表一)
污 染 物i类民用建筑工程ii类民用建筑工程
备注
游离甲醛(mg/m3)≤0.08≤0.12类民用建筑工程包括:
住宅、医院、幼儿园、老年建筑、学校教室等。
类民用建筑工程包括:
办公室、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通候车室、餐厅、理发店等。
苯(mg/m3)≤0.09≤0.09
氨(mg/m3)≤0.20≤0.50
氡(bq/m3)≤200≤400
总挥发性有机物tvoc(mg/m3)≤0.50≤0.60 检测结果数值比对表:(表二)
方单位广州 科技环保有限公司(自检)
乙方单位
检验依据gb50325-XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
初检日期年月日验收检验日期年 月日
检测项目游离甲醛、笨、氨
项目名称单位类标准类标准采样地点初始浓度验收浓度备注
游离甲醛mg/m3≤0.08≤0.12
笨mg/m3≤0.09≤0.09
氨mg/m3≤0.20≤0.50
8、如乙方对甲方的自检结果不采信,乙方可委托国家权威检测单位进行检测,所有检测费用均由乙方承担,如检测结果达不到国家标准,在3日内甲方负责对乙方室内环境污染重新进行二次施工治理,重复施工而产生的费用则由甲方承担并直至检测合格为止。
9、甲方应保证乙方经喷涂处理后的室内游离甲醛、笨、氨、tvoc污染物(不含氡、放射性等污染物)数值应低于或等于国家规定的《室内空气标准》规定数值。
10、乙方室内的环境污染经甲方采用" 光触媒"杀菌净化剂喷涂处理后各项污染物数值达标后(指游离甲醛、笨、氨、tvoc污染物),如在保质期8--XX年内污染物数值出现反弹(乙方在没有增加新的污染源情况下,如乙方增加新的污染源,甲方不负责任。
为了乙方家人的身体健康,乙方在新购家俱或进行局部装饰改造之前,须经与甲方取得联系并落实有关环境污染处理方案,避免对您的家人健康带来伤害,如工作量不大,甲方免费为乙方进行环境污染处理),甲方在3天内免费为乙方室内环境污染进行二次治理,直至污染物数值达标为止,因此而产生的费用均由甲方负责。
11、本协议未尽事宜。
12、本协议经甲乙双方签字或盖章后生效。以上条款希甲乙双方认真履行各自职责。
13、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 环保科技有限公司 乙方:
负责人签字 负责人签字:
代表签字 代表签字:
电话: 电话:
年月 日 年月 日
建筑工程协议书 篇2
甲方:_________
乙方:_________
经甲、乙双方协商一致,以楼房抵偿建筑工程款一事达成协议如下:
一、经双方结算确认,甲方欠乙方修建_____________楼房工程款人民币_________元,现以甲方所在__________位置_________楼房予以抵偿。
二、保证条款:
1.甲方保证上述折抵工程款的楼房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致折抵工程款的楼房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;
3.甲方保证折抵工程款的楼房无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;
4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的楼房;(甲方保证乙方完全享有该折抵楼房所有权,享有自由买卖、出租、转让、抵押的权利)
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款楼房的房地产权证。
三、本协议书签订后,乙方即拥有上述楼房的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。
四、本协议书签订后,乙方有权立即办理楼房产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理楼房产权登记手续。
五、物业管理费用:
1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;
2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款楼房手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;
2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、楼房销售
1.乙方自用楼房时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;
2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的'楼房。若委托甲方销售的,另行签订协议;
3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的楼房;
4.不管乙方以何种方式处理楼房,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
八、违约责任
如折抵工程款的楼房因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付楼房价款10%的违约金,提供其它楼房抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有折抵工程款的楼房办理完毕《房地产权证》为止。
十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。
甲方(盖章):_____________
授权代表(签字):_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_____________
授权代表(签字):_________
_________年____月____日
建筑工程协议书 篇3
建筑工程一切险投保单保单号本投保单由投保人如实地、尽可能详细地填写并签章后作为向本公司投保建筑工程一切险的依据。本投保单为该工程保险单的组成部分。
1.工程关系方的名称和地址
工程所有人 承包人 工程分包人 其他关系
2.被保险人名称和地址:
3.被保险工程名称
4.被保险工程地点
5.被保险项目、保险金额/赔偿限额及每次事故免赔额
5.1物质损失项目投保金额每次事故免赔额
建筑工程(包括永久和临时工程及所用材料)
(1)工程承包价
(2)工程所有人提供的材料或设备安装项目
每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故
施工用机具及设备(详见所附清单):清除残骸费用,灭火费用,专业费用,其他费用,总保险金额
5.2特种危险赔偿限额
危险种类赔偿限额(不超过保额80%)
地震、海啸、洪水、风暴、暴雨每次事故免赔额(不低于损失的20%)
5.3费率
5.4总保险费
6.保险期限
6.1建筑期:______个月,自____年__月__日起至____年__月__日止,其中包括__天的试用期
6.2有限责任保证期:个月,自年月日起至年月日止(须与工程合同规定的保证期一致)
7.否投保第三者责任
如是,请列明:___________
7.1每次事故赔偿限额
7.2累计赔偿限额
7.3每次事故物质损失免赔额
7.4费率及保险费
8.工程
8.1建筑面积、高度、地下施工深度、跨度、层数、建筑结构、建筑材料
施工用机具及设备(详见所附清单):清除残骸费用、灭火费用、专业费用、其他费用、总保险金额
9.工程关系方中的任何一方是否已向其他保险公司投保与本工程有关的保险
保险公司____________保险种类____________保险金额____________
10.特别条款
11.备注
请随同本投保单提供下列文件
(1)工程合同
(2)承保金额明细表
(3)工程设计书
(4)工程进度表
(5)工程地质报告
(6)工地概图
投保人及被保险人兹声明所填上述内容属实,对贵公司就安装工程一切险条款及附加内容(包括责任免除部分)的说明已经了解,同意按照该条款和附加内容投保安装工程一切险。
投保人及被保险人(签章)______________
电话______________
地址______________
日期___________________
以下内容由保险公司填写:
经办人及日期___________________
核保人及日期____________________
建筑工程协议书 篇4
为提高工程质量和自身效益,加速施工进度,服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。
一、工程地点和名称:
1、x市x卓、x小镇、x建建筑集团公司10# - 11#楼框架、木工单项专支摸板和拆除工程。
二、安全管理:
1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。
2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则:所遇到处罚,由责任方自负。
三、清包范围:
1、如乙方施工时;因材料不足、停电不能正常施工,误差工期,由甲方和乙方协商解决。
2、模板范围按建筑面积计算,从基础层到封楼顶开始计算,每平方为 元。
四、付款方式:
1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。
2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后,甲方给乙方付款到 %每平方米。
3、其它主体验收通过合格后,一个月内甲方给乙方支付清帐 %。
五、本《协议书》一式两份,双方各执一份。
六、本《协议书》自签订之日起,正式施工生效至账清自行失效。
七、本《协议书》未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,可向相关法定机关诉讼。
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
日期XX年 月 日
-----
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
有限公司陵水分公司厂房及设备基础,现已做好施工前各项工作准备,经研究同意以包工包料形式发包,为便于工程顺利进行,施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务,经协商共同定立以下合同条款,以供共同遵守执行。
建筑工程协议书 篇5
合同编号:_________
甲方(担保人):_____公司
法定代表人:_____________
住址:___________________
邮编:___________________
联系电话:_______________
乙方(被担保人):_______
法定代表人:_____________
住址:___________________
邮编:___________________
联系电话:_______________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于:
甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:
1.向甲方提供下列一项或数项反担保:
(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
(2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改
乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用
甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):
1.担保费:
(1)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。
(2)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。
2.其它费用:
甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。
3.履约保证金:
部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任
1.甲方的责任
(1)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。
(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2.乙方的责任
(1)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。
(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):___法定代表人(签字):___
建筑工程协议书 篇6
××建筑工程公司(甲方)
××装修设计公司(乙方)
为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件:《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方 ××建筑工程公司(盖章)
法人代表:××(签字)
乙方 ××装修设计公司(盖章)
法人代表:××(签字)
××××年×月×日
甲方地址:×××××× 乙方地址:××××××
邮政编码:×××××× 邮政编码:××××××
电话兼传真:×××××× 电话兼传真:××××××
银行账号:×××× 银行账号:××××
联系人:×××联系人:×××
建筑工程协议书 篇7
建设单位: (以下简称甲方)
根据字号文件批准工程。批准投资X万元d 建筑面积为××平方米。此项工程经县建设局批准,由 建筑队(以下简称乙方)承担施工任务。为明确职责,经双方协商,特订本协议,共同遵守。
一、工程任务:
1.工程名称:
2.工程数量:
3.包工形式:
二、施工期限:
1.本工程自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。
2.确定的日期必须严格遵守,以只争朝夕的精神,互相创造便利条件,保证按期完成,否则根据情节,酌情处理。
三、工程价款:
1.本工程全部造价 万元。
2.预算工资总额元。
3.定额全部按照山西省 年基本建设安装工程统一定额执行。
4.取费标准按照交革建字 第 号文件执行。
5.工资费用付款办法:按工程进度分期付款,竣工验收后一次结算,按照银行规定办理付款手续。
6.乙方应交县建设局 %的施工管理费,由甲方付款时扣收,转交建设局。
四、工程管理与质量验收:
1.由甲方、乙方确定专人组成工程质量检查验收小组,根据工程进度进行分段验收,不符合工程质量要求的,要及时返工。工程竣工后,由县建设局参加,进行一次综合性的工程验收。
2,以国家施工验收规范及施工图为验收标准,如有违反标准者,应查清原因,按国家规定及时处理。
3.在施工中遇有较大变更,应取得原计划单位的同意后,由甲方预先通知乙方,同时作好变更手续。
4.此项工程由建设单位 同志,施工单位 同志负责,双方互相配合,指导施工。
五、安全:
加强安全教育和检查工作,预防发生事故,确保安全施工。如一旦发生人身伤亡事故,由乙方负责开支处理。甲方应大力协助解决医疗抢救工作。
六、材料、机具供应:
1.材料应堆放在适当位置,在开工前应储备到一定数量·以保证满足乙方的施工需要。如停工待料,由甲方支付乙方停工期间的全部工资(按平均工资计)。
2.大型工具、脚手架、跳板等,由 方负责·小型工具、运输工具,由乙方负责。乙方如难以解决.由甲方大力协助。
3.施工现场所需电源、水源,由甲方负责。如水源、电源供应不足时,甲方应负责安排其他工作.否则乙方在这期间的工资应由甲方支付。
七、本协议内容所不能包括的,见补充协议。
八、本协议自双方签章,县建设局批准之日起生效。
九、本协议一式八份,除由甲、乙双方各执一份外,并报送有关单位备查。
建设单位:
负责人:
施工单位:
负责人:
年 月 日
建筑工程协议书 篇8
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方协议,甲乙双方遵照公平、公正、互惠互利的原则。
一、承包方式:包公不爆料。
承包内容:住宅楼二次结构填充墙砌筑,构造柱、钢筋制作、过梁、预制过梁、窗台压顶,卫生间隔水带的钢筋制作、安装、末班安装、拆除及砼浇筑,墙体拉结。不包括植筋。
二、承包价格:按实际工程量以 立方计算元立方,所有砌体、填充墙及构造柱、过梁、窗台压顶、卫生间隔水带均计入立方计算。
三、甲方义务
1、为乙方提供所有材料、电源至施工现场,确保所需材料进场。
2、如有施工变更及时通知乙方,变更或增减工程量双方协商处理。
3、协调各施工进行合理安排。
四、乙方各带手头工具、铁钎、灰盆、靠尺等生活用具。
五、甲方提供搅拌机两台,斗车、拉砖车、升降机、钢筋制作机械一套、大小钉、米线、线绳、台锯一台以及住宅生活用水、电。
六、进场后及时熟悉图纸向甲方报材料计划。避免因材料进场而影响工程进度,严格按照图纸设计要求及现行规范、规程进行施工。甲方应做到提前把线放好,仔细、监检、是否按照图纸标准后,乙方才可进行砌柱安装,安装后出现返工现象,由甲方支付返工的费用。
七、坚决服从甲方管理,对甲方下达的施工任务要保质保量,按时完成每道工序完成后必须做到工完场清。
工程做法:一次砌筑到梁的下平,实顶,灰浆要饱满、整齐。
八、病者进场,进场后一切服从甲方制定的安全文明施工制度,如有施工中发生安全事故,由责任方承担一切费用。
九、质量要求
乙方应按甲方所完成工期,按时完成任务,必须严格按照图纸设计要求及现行规范进行施工。确保验收一次性合格,安装标准执行,混凝土浇筑药专人守模,如有胀模及时处理,达到甲方要求为止。
十、付款方式
每三层施工完成后付一次性款,按已完成工程量付80%,全部完成后付到95%,剩余款项抹灰工人现场,把全部工程款一次款一次性付清。合同方可失效。
本合同一式两份,甲方双方各执一份,经双方签字后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
建筑工程合作协议
合作人:***、***、***
根据国家有关建筑工程合作合同规定、《中华人民共和国民法通则》等相关法律法规,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:
一、合作工程名称:*****标段******号楼及地下车库。
二、合作工程地点:
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收付清工程款,三人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:分三股,股份制式。即***、***、***各持一股,三人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。
五、责任分工:由***负责与建设方签订工程合同,负责与建设、监理单们及行业管理部门关系融洽,工程管理工作。***负责工地原材料购买工作。***负责生产工作、工程质量、工期及安全文明生产工作。分工明确但必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢材水泥、木材、商砼、砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经三人共同商量,同意后确定。赊欠材料及工人工资必须由三人签字后方可支付。
六、投资办法:由三个人共同集资、以*******有限公司的名誉在三人认可的银行独建一帐号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由负责款项收支。由留私人印章在
银行。由掌握财务公章,我们三人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底三人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可入帐,三方签字认可,如有大笔外花费用(业务费2000元以上),须由三人提前商量同意。
八、现场管理:三人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们三人共同审定。
九、合作解散和终止:本合作生效后,任何一方中途不得擅自退出,若无故退出,应承担违约责任,给合作方造成损失的,由退出方赔偿相应损失。本合作自本工程开工至本工程交工验收付清工程款之日终止。
十、其它:本协议未尽事宜,三方另行协商。本协议一式三份,各持一份,具有同等的法律效力。自签字之日起生效。
合作人签字:
年月日
建筑工程合作协议
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
根据国家有关建设工程合作规定,本着相互自愿,相互信任,平等互利的原则,特制定以下协议:
一、合作工程名称:包头市青山区呼1#呼2#街坊7号、8号、9号楼。
二、合作工作地点:包头市青山区呼1#呼2#街坊。
三、合作时间:2014年6月——2016年工程交工验收结算为止。
四、合作方式:乙方投入前期工程费用至正负零以上十层为止,共同管理分工,乙方出资()万元,按股份制度,各持股份%。双方责任,债权、债务、共担分险,利益共享。
五、责任分工:由甲方负责与建设方签订工程合同,负责工地原材料购买工作与项目工程的管理。
六、此合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
签字(甲方):
签字(乙方):
年月日
建筑工程合作协议
合作人
根据国家有关建筑工程合作合同规定,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:
一、合作工程名称:
二、合作工程地点:
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收结算收款,人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:分 股,股份制式。即各持一股,二人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。
五、责任分工:由负责与建设方签订工程合同,负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量,同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。
六、投资办法:由共同集资、借支,以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由负责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章,我们二人中不
管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可各记一份帐,互相签字认可,如有大笔外花费用,须由二人提前商量同意。
八、现场管理:二人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们二人审批。
合作人签字:
年月日
校企合作共建建筑工程管理专业
甲方:乙方:协议书
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)
xxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)
二○一二 年月日
校企合作共建建筑工程管理专业协议书
甲方:xxxxxxxxxxxxxx(以下简称甲方)
法人代表:
注册地址:
电话:
传真:
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxx(以下简称乙方)
法人代表:xxxx
注册地址:xxxxxxxxxxxxx
电话:
传真:
因甲乙双方专业建设和工作需要,为加强校企合作,发挥各自的资
源优势,在平等自愿的基础上,以实现人才培养目标,提高人才培养质
量,经双方友好协商,现就校企合作共建建筑工程管理专业事项达成如
下协议:
一、合作总则
(一)以培养建筑工程管理专业人才为目标,遵循“需求产生合作、
供给创造需求、合作带来共赢、共赢促进发展”的校企合作机制,校企
双方建立长期、紧密的合作关系。
(二)确立双方在建筑工程管理专业建设中发挥各自优势,共同制
定专业联合培养方案,建立合作关系。
(三)乙方根据企业需求和自身特点,为培养适应企业所需的建筑
工程管理专业人才,组建专业师资队伍,改进教学方法、课程体系及人
才培养模式。
二、合作方式及内容
经双方友好协商,合作方式及内容包括以下几类。未尽之处,可另
做补充。
(一)共建建筑工程管理专业指导委员会
1.如乙方组织成立了建筑工程管理专业指导委员会,甲方作为共建
单位,必然是该专业指导委员会主要成员,承担相应的成员义务。
2.乙方一旦成为为建筑工程管理专业指导委员会成员有义务组织公
司内经验丰富或行业有影响的技术人员参与专业建设;主要执行指导与
监督的功能,具体为指导和监督人才培养方案、人才培养模式、课程标
准的开发与建设,指导和监督实训、实习基地的建设,并为改善师资队
伍结构提供决策依据,参与对人才培养的全过程进行评估。
3.甲方有义务向乙方提供本企业建筑工程管理专业职业岗位特征描
述,各职业岗位要求的知识水平和技能等级,对乙方专业建设出谋划策;
甲方应支持乙方的教学改革,不定期参加乙方的人才培养方案、教学计
划的制定及专业课程的业务问题探讨,提供最新技术动态和人才需求动
向等资料或数据;协助乙方制订及修订建筑工程管理专业培养目标、教
学计划、课程设臵等。
(二)共建实践教学基地
1.甲方在乙方挂牌设立“XXXXXXXX公司建筑工程管理专业人才培养基地”;乙方在甲方挂牌设立“XXXXXXXX学院建筑工程管理专业实践教学基地”。双方均同意在对外发布信息中使用双方共建实践教学基地的名
称,并开展培训、实习、就业合作。
2.作为乙方的建筑工程管理专业校外实践教学基地,甲方在同等条
件下应优先录用乙方毕业生。。
3.乙方从协议签订之日起,根据专业共建建设目标召开研讨会,改
进教学计划、培养方案,在理论课全部结束后按培养计划选派适当数量
的学生到甲方进行实习,具体人数根据甲方岗位需求、乙方学生情况等
因素,由甲乙双方协商决定。
4.为加强沟通和联系,校企双方应明确联系人和联系方式,并定期
通过走访或座谈形式就双方合作开展情况、协议执行情况进行阶段性总
结。
(三)实践教学、实习及就业
1.甲方作为乙方建筑工程管理专业学生的实践教学单位,应优先满
足乙方“建筑工程管理专业学生的专业实习及毕业就业等方面的需求。
双方在协商一致的基础上,本着共同发展的原则,建立紧密、长效的合
作机制。
2.甲、乙双方应从符合专业共建目标、切合企业实际、适应企业发
展的角度,制订学生实习期间的切实可行的教学计划,以保证实习期间
教学任务的顺利完成,共同努力提高学生的综合素质能力。
3.甲方按共建计划为乙方每届建筑工程专业的学生提供企业实训实
习,此期间甲方负责提供实习学生工作餐及住宿,此外将不再发放其余
补贴;所有课堂教学任务完成后,甲方视学生实习情况为乙方建筑工程
管理专业的学生提供实习岗位,实习合格应优先考虑就业;实习期间甲
方应按照本公司的相关标准向学生提供薪酬,在乙方学生实习时间届满
时应全部发放完毕,以切实维护学生权益。
4.实习学生在实习期间,根据实习协议的要求应服从甲方管理人员
的管理,遵守甲方规章制度(含考勤管理),同时不得违反乙方的有关管
理规定。
5.因实习学生或乙方原因提前终止实习,乙方应提前一周告知甲方。
反之亦然。实习结束,甲方应向乙方提交学生实习的证明和评价。
6.乙方成立实习指导小组对学生实习情况进行指导、监督,并加强
对学生的思想教育和职业道德教育,发现问题及时提出解决办法,协调
甲方和实习生之间的关系。
三、需另行明确的双方权利和义务
(一)甲方
1.甲方可根据乙方需要提供部分专业课的师资,来校作为兼职教师,
承担相应教学任务。
2.甲方每年免费提供1-3名乙方建筑工程管理专业教师下企业实践
锻炼机会,教师实习中待遇由双方商讨决定;甲方可选择乙方作为公司
普通员工的培训基地,乙方应根据甲方需求积极提供培训教师,教师待
遇由双方商讨决定。
3.甲方每年需组织人员到乙方至少参加1次建筑工程管理专业建设
研讨。
4.甲方每年应协助乙方开展建筑工程管理专业市场调查及向乙方专
业建设所需的本企业资料。
5.甲方安排乙方学生实习实训、实习的地点原则为武汉市。甲方将
按照《安全生产法》的相关规定,对实习学生进行实习前的培训,并为
实习学生安排专人进行实习指导。甲方为实习学生提供必要的安全防护
设施设备,以确保实习学生的安全。甲方不承担因实习学生不按规程操
作引起的安全事故责任。
6.对违纪犯规实习学生以教育为主,甲方应及时通知乙方,积极主
动配合乙方共同教育。经双方多次教育无效情况下,甲方需提前通知乙
方,经乙方确认后方可办理辞退手续。
(二)乙方
1.乙方可优先聘用甲方技术管理人员为校外专家或专业兼职教师,并根据学校规定颁发聘书,支付劳动报酬。
2.乙方可根据甲方需求制定符合企业所需的建筑工程管理专业学生教学计划,突出实践技能教学,并正常实施。如乙方因企业发展需专业人才,可在兼顾学生意愿的基础上优先考虑满足企业人才需求。
3.乙方应加强对学生的岗前思想教育、安全生产知识教育、实践技能教育、安全防范措施教育,并指派一名实习指导教师协助甲方做好实习学生的各项工作,学生在甲方实习期间的人身、财产安全,由学校派实习指导教师负责管理。学生实习期间若发生任何安全意外(包括特大伤亡事故),由实习学生本人或乙方担负全责。
4..乙方应尽力要求实习学生不得擅自辞职,一旦出现,应与甲方共同做好学生思想工作;经双方工作无效,实习学生离职需向甲方出示校方同意办理离职证明。
5.乙方负责为实习学生购买意外险,乙方因在甲方实习期间发生的安全责任事故由乙方承担全部责任。对实习期间因实习学生故意或重大过失造成甲方或第三人的损失,乙方有义务协助、配合甲方向实习学生追究责任。
四、合作期限
本协议自甲、乙双方签字之日起生效,协议适用于自2012年起连续 叁 年的学生,合作期限为2012年10月至2015年10月。协议期满后,双方可根据合作意愿和实际情况续签合作协议。本次合作结束后,双方可共同商议开拓新的合作领域,建立新的合作意向。
五、其它
(一)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(二)合作协议一经双方代表签字、盖章即生效。双方应遵守有关条款,未尽事宜,可由双方协商解决或签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
(三)在履行本协议的过程中,甲、乙双方欲告之对方的重要事项,以书面确定协议的内容为准。
(四)因自身发展需要,在不违反、泄露本次合作商业秘密的基础上,甲乙双方均有权将本次校企合作对外进行正面宣传,产生费用由宣传方承担。
(五)签约的任何一方,不能按约定的时间、方式和要求履行本协议应承担的责任、义务,均视为违约。违约方因其违约行为造成协议目标不能实现或给签约一方造成经济损失,均应承担相应的赔偿责任。违约方因其违约行为或因对方不当行为为引发与第三方纠纷,致使无责任的签约方被承担连带赔偿责任时,责任的签约方有权要求违约方赔偿相应的损失。
(六)本协议有效期满时,自动终止。由于政治原因、自然灾害、战争及其它不可预见因素,或对其发生及后果不能防止或避免的不可抗拒因素影响本协议的履行或不能按预定条件履行的,遇上述不可抗拒因素的一方应立即通知对方,并应在三十日内提供详情说明及有效证明文件。因不可抗力致使本协议中止时,签发双方互不承担经济责任。因不可抗力致使本协议中止时,签约双方应共同对参加本教育项目学习的学生做出妥善安排,并将学生的损失降到最低限度。
(七)双方因履行本协议所发生的一切争议,均应友好协商解决,协商不成时,双方同意选择甲方所在地人民法院作为有权管辖法院。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表(或授权)人:代表(或授权)人:
年月日年月日
[键入文字]
第一部分 协 议 书
发包人:xxxxxx置业有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行
政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方经协商
一致,达成如下协议:
一、工程概况 承包人:xxxxxx股份有限公司
工程名称:xxxxxx主体及初装修工程工程地点:xxx市市xxxxxxxxxxxx工程内容:工程施工图纸及招标文件(xxxxxx招标xx-006)约定的所有施工内容工程立项批准文号: 青城发改投资函【xx】26号
二、工程承包范围
承包范围:xxxxxx招标文件(xxxxxx招标xx-006)内要求全部施工内容
三、合同工期
开工日期:暂定xx年04 月 30日(以第一个基坑开挖结束开始计算工期,具体以发包人书面通知为准)
合同工期:240日历天
四、质量标准
工程质量标准:合格
承包人必须严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区有
关施工技术规范、规程组织施工,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。
五、合同价款
本合同采用固定综合单价包干。暂定合同总价款人民币xxxxxx万元(含甲供材)。
(大写):肆仟零捌拾万元整(人民币),详见专用条款约定。
本合同签订后30天内承包人根据投标时所提报工程量偏差与发包人完成工程量核
对后,确定合同总价包干。承发包双方签订固定合同总价的补充协议。(其中措施费按
xxxxxx元包干,签订合同后核对工程造价、设计变更、签证不再计取措施费用)。投标报
价组成详见承包人xx年4月15日递交的协议书及附件。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书(含补充协议)
2、协议书及附件(4月15日)
3、本合同专用条款
- 1 - 资金来源:自筹竣工日期: xx年12月31日(以竣工验收合格之日为准)
[键入文字]
4、招投标文件及答疑纪要
5、本合同通用条款
6、合同来往信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要
7、工程建设标准强制性条文
8、标准、规范及有关技术文件
9、合同图纸及规范
xx、投标文件
双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前为准。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同所有款项均汇入本协议书上承包人指定开户行和帐号,如有变更,承包人需提前一个月向发包方提交书面申请。
十、合同生效。
合同订立时间:xx年04月26日
合同订立地点:xxx市xxxxxxxxxxxxxxxxxx置业有限公司本合同双方约定经双方法定代表人签字盖章后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
建筑工程承发包协议书
甲方:
乙方:
甲方承包的房工程,现将工程发包给乙方负责施工,为明确双方在本工程施工活动中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商一致后,特签订如下协议:
一、工程名称:房工程。
二、工程承包方式:包工不包料(负责清理各楼层的建筑垃圾,直至工程验收合格为止。)
三、工程承包范围:施工图纸、设计变更、井架安装及合同约定的所有内容(不包括水电安装工程、外架安装拆除及井架拆除)。
四、工程价款的确定:主体工程元/平方米(不包模板顶杆及铁钉铁线);工程量计算:主体工程按施工建筑面积计算(飘窗挑出部及阳台分全部计算面积);(建筑面积为投影面积计算)。
五、工程款的支付:按所完成工程量的%支付工程款,其余%的工程款待工程验收合格后天内一次性付清。(如做工到途中的按完成工程量的%结算)。
六、施工工期:开工时间:年月日,竣工日期: 1
年月日(包括雨天)工程必须全部竣工。(乙方争取每个月施工完成两层)。
七、工程质量:甲方必须提供合格的建筑材料,乙方必须严格按照施工图纸及施工规范进行施工,在验收中发现工程质量出现不合格的项目,如属乙方原因施工的,乙方必须进行无偿返修,所造成的经济损失由乙方负责(包括材料及工期延误赔偿)。
八、施工安全:甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险,并提供符合施工要求的安全设施及劳动保护用品。乙方在施工过程中必须按照安全操作规程进行施工,不能违章作业,如发生安全事故,属乙方责任的,一切损失由乙方负责。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
十、本协议自双方签字盖章后生效。
甲方:日期:年月日
身份证号码:
乙方:日期:年月日
身份证号码:
建筑工程分包协议书
发包方:上海绿地建设(集团)有限公司(甲方)
分包方:上海银良建筑材料有限公司(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立如下分包合同书:
一、总则
1、工程名称:上海绿地嘉定新城(西区)项目
2、工程地点:上海市嘉定区双单路
3、分包方式:专业分包
4、分包内容:1#------4#房(高层)、18#------19#房(洋房)、5#------17#房(别墅区),邻里商业中心的住宅外墙保温工程。具体施工范围及部位按业主要求施工。
二、工程造价及支付
1、本工程合同暂定价为人民币4950000元,大写肆佰玖拾伍万元整。(结算按实调整)
2、本工程采用固定综合单价形式。涂料饰面保温涂料饰面30mm.35mm.40mm.50mm综合单价为55/㎡ 56.8/㎡ 58.6/㎡ 62.4/㎡。石材饰面30mm.35mm 50mm综合单价分别为58 /㎡ 60.5/ ㎡ 65.5 /㎡ 。岩棉保温板(防火隔离带)30mm.35mm.40mm.50mm 综合单价分别为78.8/㎡ 83.4/㎡ 88/㎡ 96.9/㎡。保温线条:按展开面积计算。综合单价参照业主建议价另加8元/㎡(阳角延长)补贴。别墅区保温系统检测测试验收措施并包干价:壹拾壹万伍仟伍佰元整($115500)。综合单价包含:4mm厚聚合物抗裂砂浆;按设计图纸要求厚度的膨胀聚苯保温板(容量18—22KG/M3);2—3厚胶粘剂层;单层耐碱玻纤网格布层(容量160G/M2)。除以上内容外包含但不限于保温系统的供货及施工(包、含人工、材料、运输、保管、施工及施工脚手、吊板、二次驳运、测试和验收、未交付业主前的维修费用以及与甲方的协调配合等一切费用,并包括为本工程而承担的保险、国家规定的任何收费、施工水电费、必须的加工费、费率或汇率的变动、包装、存储、因材料或施工设施迟到工地的窝工费等所有费用);结算时以业主方确认签字的施工图(竣工图)所示展开面积为结算计量依据。本工程要求乙方最终是向甲方移交一个符合业主要求和约定条件的施工成果。甲方除按价格条款付款并接受施工成果外,不再承担任何费用和责任,乙方保证承包的工程通过有关部门的验收,并承担本工程发生的所有费用。
3、本工程结算根据业主的审定价(包含包管理配合费)扣除甲方应收取的总包管理配合费后甲方收取5%的税金及管理费计取。
建筑工程协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商达成如下协议:
一、甲方将位于的工程,交于乙方承建,乙方施工建设要确保工程质量,按期完成施工任务。
二、承包形式:甲方包料,乙方包工,包工包括土建工程,水电工程,包挖土方回填。
三、建筑施工费每平方元。
四、建设工期从年月日开始至年月日竣工,人为因素和不可搞拒自然因素外,顺延工期。
五、乙方在施工中,要安全第一,确保安全,如发生事故由乙方全部负责。
六、付款方式:主体工程完成,甲方付给乙方总施工费的70%(基础完工甲方按比例付款,每完成一层,付施工费的9%)。建筑工程全部完工后,甲方付给乙方施工费100% 。
甲方:
乙方:
年月日
建筑工程协议书
甲方:
乙方:
现甲乙双方经友好协商,就甲方将其坐落于四间三层半楼房承包给予乙方施工一事达成以下事项:
一、承包方式:包清工(包括泥水工、钢筋工、木工所有相关项目),
在施工过程而需要的辅助材料(包括元钉、壳子板、挺柱及相关机械工具等)由乙方负责。
二、工程质量:墙面平直、角线分明、水泥预制坚实,底层全现浇
底面平整,按合格工程验收。如果乙方由于施工技术问题而造成工程返工,因返工而产生的费用一律由乙方承担。
三、工程总价:经甲方同乙方协商议定两户共人民币。元整。
四、付款方式:地梁浇好每户付人民币元整,一层建好每户付
人民币元整,二层建好每户付人民币元整。三层建好每户付人民币元整。结顶盖瓦完工、地平做好后每户付人民币元整。内,外墙粉刷地平等全部完工,验收合格后付清。
五、施工标准:乙方从墙底到结顶为止,要根据甲方设计标准而施
工,如有更改,要经双方协商并确认为准,包括室内结构在内。高楼同小屋连接扶梯一条。
六、工伤事故:工程施工期间,甲方提供建房人身保险金,给乙方
保险赔偿外,其它一切事故和损失一律由乙方负责,与甲方无
涉。
七、工程工期:在地梁浇好,回填土后二个月内完工(除停电、停
水、下雨,材料不足等而造成的误工推迟外)。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,双方协商解
决,协商不成时任何一方可直接向提出诉讼。
九、本协议双方签字后生效。
十、本协议涂改后无效。
甲方:乙方:
日期:年月日
建筑工程承包协议书
现经甲、乙双方反复协商,就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议:
一. 甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架,二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二. 结算方式:每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三. 质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四. 乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产,要按安全规范进行施工,杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的( )%罚款。
六、本协议一式两份,甲方持
一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方: 乙方
日期 : 日期:
联营协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)
甲、乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则,就联合经营 工程施工有关事宜,经协商一致,达成本协议,双方共同遵守执行。
一、甲方报名参加上述工程的投标,并负责上述工程投标文件的编制、审定和投递,工程项目中标后,甲方负责同建设单位签署施工合同,领导、组织、协调工程项目的全部实施。
二、乙方负责承担投标过程中的相关费用(包括公关、投标人员差旅费、购买资审和招标文件费用等),甲方不承担任何责任及费用。乙方需为甲方中标该工程项目提供必要的帮助。
三、工程中标后,作为联营合作方成员,各自承担中标工程项目工程量的%,(对于设计变更引起工程量的增减、最终结算工程量的增减等情况,甲乙双方按照此比例相应调整所承担的工程量)。对于乙方承担施工的%工程量,甲方向乙方按该工程实际结算造价收取2%的费用(收取方式按工程进度同步收取),用于项目实施现场管理费及项目工地精神文明建设费、招待费等。乙方需按照甲方与建设单位签订的主合同保质、保量、按期完成工程施工任务。
甲乙双方各自承担所负责施工的工程量的一切税、费,对于乙方
应承担的税、费,甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。
四、名义上,甲方负责办理本工程招标中规定的投标、履约等各类现金保证金或银行保函,实际上甲乙双方按所承担工程量比例承担投标、履约等各类现金保证金或银行保函。若为银行保函,按照所承担比例,乙方需按银行保函金额的20%向甲方提供现金担保(担保期间不计任何利息),乙方据实承担相关手续费用。、
五、工程中标后,甲方负责组建项目部,乙方以甲方的名义参与施工。乙方需安排能满足合同要求的施工人员、施工机械、材料、资金等,确保合同履约。
六、乙方在施工过程中,必须按合同要求,安排一流的施工队伍,以确保工程的顺利进行,严禁分包、转包。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求,在甲方书面告知10日历天后仍不能采取有效措施,或采取措施单情况未得到明显改变,甲方有权利另行组织施工力量或解除协议,一切经济损失由乙方承担。
七、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得以项目经理的名义进行洽谈和签署,否则由此所发生的经济纠纷和经济损失均由乙方负责,造成甲方任何形式的损失或损害,甲方有权向乙方索赔或追偿。
八、乙方必须对工程质量、施工安全、履约信誉负责,在履约期间,接受甲方对于工程进度、质量、安全、文明施工的各项规划和管理制度。若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设
单位主管部门通报,由此造成的经济损失除由乙方全部承担外,乙方还必须按合同金额的 %向甲方赔偿信誉损失,并且甲方有权解除协议,后果由乙方承担。
九、工程中标后,若由于乙方不能按要求交纳履约保证金或履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同,乙方应承担一切经济损失,并按中标金额的 %向甲方赔偿信誉损失。
十、双方保证任何时候均不泄露联营协议秘密,相互承担保密义务。
十
一、本协议具有排他性,非经另一方书面同意,任何一方不得就该投标项目及该项目的后延项目于第三方合作。
十
二、工程中标后如有必要,双方应本着友好协商的原则商订具体施工合作协议。
十三、本协议经双方代表签字盖章后生效,工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效,未尽事宜友好协商解决。
十
四、本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效应。 甲方:乙方:
代表:代表:
电话:电话:
年月日年月日篇2:建设工程联营施工协议书(示范文本) 建设工程联营施工协议书
协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)
依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程内容: 4.承包范围:
5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。 6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。 7.合同价款:元 ¥元
二、甲方驻工地代表
1.甲方驻工地代表姓名:
三、乙方驻工地代表
1.乙方驻工地代表姓名:
四、甲方责任
1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。 3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任 1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。 3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。 5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上
述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。 6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。 8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。
9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。 12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。 13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。 17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。 5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6.甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。 8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定) 9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。 10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。 11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。
12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。 2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修 1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。 十
一、争议 1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
十
二、其它
1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。 3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
协议签订时间: 年 月 日
协议签订地点:xxxxxx
甲方(盖章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:篇3:建设工程联营协议书
建设工程联营协议书
发包方:
分包方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》及相关法律法规,双方本着自愿平等、公平合理、诚实守信的原则,经充分协商达成将陇南市“四馆四中心”二标段项目工程联营事宜,为了确保工程质量,保证如期完成施工任务,保障双方合法利益,明确双方权利与义务,特签订本协议,望双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、分包范围:
1、实体工程:
1)建筑工程:设计图纸基础垫层(含垫层)以上散水(含散水)以内包括辅材在内(诸如:22#铅丝、焊剂、焊条、铁丝、钢钉等)所有土建项目。
2)装饰装修工程:设计图纸散水以内所有装饰装修项目(不包括室内吊顶、木地板及外墙干挂石材)。
2)安装工程:设计图纸散水以内所有给排水、采暖、消防、通风、强弱电及智能工程管道、线预埋及器具安装工程及现场临水、临电工程安装、维护管理等,即从工地搭临开始直至工程竣工验收为止,现场内所有临水、临电布置、维护均属乙方承包范围。
3)除外项目:机械成孔灌注桩工程、防水工程、涂料工程、外墙保温工程(屋面保温不包含在除外项目之内)、门窗安装工程。
2、措施项目:现场所有的文明施工及安全防护等为完成工程实体而必须采取的措施项目及已完工程成品保护工作(自带所有合格防护用品、
施工用机械、器具,措施主要材料、分配电箱、电线、电缆等及各种辅料)。
四、质量标准:优良。
五、合同工期: 开工日期:基础井桩第一流水段完成开始 竣工日期:甲方与建设单位签订合同工期竣工之日起计算
总工期:175日历天。
六、分包方式:实体项目实行包工不包料分包方式,措施项目实行包工包料方式。
七、劳务分包单价:实体工程每平方米单价350元,措施项目费每平方米单价80元,实行建筑面积包干制,每平方米430.00元。建筑面积计算以发包方与业主签订合同面积为准。此单价不含税金,甲方应付给乙方的净费用,税金由甲方统一缴纳。
计日工单价:协议范围以外的零星用工若有发生按计日工计入结算总价,经双方协定:技工 元/工日,普工 元∕工日,该项目一次性定价,不予另行调整;对于较大量的合同外工作,若有发生双方协商单价达成一致后一并计入结算之中。
八、结算与付款方式:
1、工程结算以乙方实际完成合格工程量结算。结算方式为乙方实际完成总工程量乘以合同单价即为结算价。
2、付款方式:
1)措施项目付款:措施项目费按建筑面积每平方米80元计入合同总价,其中20%作为现场安全、文明施工及管理配合保留金,若乙方按协议约定内容配合项目经理部管理,安全、顺利完成承包内容,工程竣工前甲方全额支付所有措施费用,若乙方违反协议约定,不积极配合现场安全、文明施工及项目管理,此部分费用甲方有权拒付。
1)措施项目付款分三次进行,乙方所带周转材料、机械设备及工、器具等按约定规格、数量、型号进入工地安装调试合格,基础正式开始施工前,甲方向乙方支付第一笔措施费用,支付比例为措施费用总额的20%;
2)基础实体施工完成,主体工程开工前,甲方确认乙方自带施工所需设施器具、设备到场且能满足后续工作需要后,甲方支付乙方第二笔该部分措施费用,支付比例为措施费用总额的40%;
3)主体工程全部完成,装饰装修及安装工程开工前,甲方支付乙方第三笔措施费用,支付比例为措施费用总额的20%;
3、实体项目工程款支付:
1)结算、支付方式:每月据实结算,按进度付款;
2)乙方施工从基础垫层开始,每月30日前,乙方上报该月完成实体工程量,甲方接到乙方上报工程量报告后会同乙方7日内进行审核,工程量审核完毕7日内,甲方应按双方确认合格工程量的75%付款给乙方,工程竣工后(竣工日期以单项工程竣工验收合格之日起计算)一个月内,双方办理工程结算,结算完毕后,一个月内甲方应支付给乙方实体工程款的20%,剩余5%作为工程保修款。
3、付款方式:转账支票或现金。
九、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1、甲方做好现场“三通一平”办理施工所需要的各种证件、保证施工期间的需要,为乙方创造良好的施工环境。
2、全面负责现场的施工组织工作,会同乙方编制施工组织设计和方案,制定工程的生产计划,确保生产均衡性和连续性。
3、甲方向乙方提供施工图纸两套,工程设计变更一式两份,并进行质量、安全、技术交底,负责对乙方工作的监督、检查、验收工作。
4、甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方及时提供工程施工中
所需的主要材料,提供的材料必须保证质量合格,对于甲方向乙方提供的不合格材料,乙方有权拒绝使用。
5、甲方负责提供合同规定的塔吊,水源、电源。
6、甲方负责现场施工的安全监督检查工作,根据工程进展和法律法规规定对乙方施工人员进行进场前安全教育,宣传正确使用安全“三宝”,完善安全保护措施。建立健全现场安全制度,定期或不定期进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及处罚处理。
7、甲方应购买人身意外工伤保险。甲方对乙方使用的安全防护用品拥有监督检查权,若发现质量不达标或不足以保证施工安全,甲方有权提出质疑,由乙方提供能够证明其合格手续后方可使用。
8、甲方向乙方提供办公室一间、库房一间、生活住房及生活用水、电源。临时设施的搭设材料由甲方负责,人工由乙方分担。
(二)乙方权利与义务
1、乙方施工人员进入施工区域,必须无条件地服从甲方统一管理,并按合同约定的质量、安全、文明施工和进度要求组织施工。
2、严禁使用童工和体、智残缺工人。
3、乙方应遵守国家法律法规及甲方的管理制度。
4、乙方在施(转载于:建筑工程联营协议书)工前应熟悉图纸,存在问题及时以书面性文件向甲方提出。
5、乙方在施工前应根据合同的协议条款,认真编制作业指导书及质量安全措施,在施工中严格按规程、规范施工,服从甲方、监理监督检查,做好施工的自检、交接检、专检工作,发现问题立即纠正,并按要求做好质量记录。
6、乙方应根据总工期及甲方要求提出月旬进度计划,书面上报工期保证措施。乙方应根据工程进度提出材料进场计划,由甲方审核备料(材料计划必须提前7天申报,否则因材料延误造成的延误,甲方概不负责)。
7、乙方应执行甲方现场制定的管理制度。甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务,乙方应努力完成,若没有正当理由乙方逾期不能完成施工计划,责任由乙方承担。
8、按时支付员工(农民工)工资,因拖欠造成的一切后果均由乙方承担,甲方有权制止拖欠行为。
9、乙方向甲方提供劳务及自带周转材料、辅助材料、机械设备(塔吊除外)、自配劳动防护用品及所有安全设施工具、用具服务。
10、乙方自备除塔吊以外的所有工具、器具。根据约定,安全防护脚手架用双排扣件式钢管脚手架,模板支架用扣件式钢管脚手架,剪力墙及框架梁、柱模板用15mm厚木胶镜面模板,现浇面模板用10mm厚竹胶模板,凡主体用模板均为最新购置的新模板,若有不符,当违约论处。
11、乙方应确保科学、合理的使用施工材料,应对材料的节约使用提出具体管理方案。
12、固定专人管理好现场临水、临电,确保水通、电通。
十、质量与验收
1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下,乙方的施工应达到如下质量要求:优良。
2、乙方承包范围内的分项工程的合格率必须达到100%,允许偏差项目合格率必须达到90%以上。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方根据合同发出的指令施工,应随时接受甲方、工程监理的检查和验收,发现问题应及时进行整改,并承担由于自身原因导致返工整改的费用,同时承担由此造成对方的损失。
十一、工程施工进度
根据双方编制并经项目监理部确认的施工组织设计,结合现场实际情况经双方商定形象进度实施。非乙方原因造成的工期延后,工期顺延,因不可抗力因素除外。
建 筑 工 程 廉 政 协 议 书
单位名称(甲方):
(乙方):
为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信,保护双方合法权益,现就合同签订本廉政协议书。
(六)不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。
年月日
联营协议书
甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)
甲、乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则,就联合经营工程施工有关事宜,经协商一致,达成本协议,双方共同遵守执行。
一、甲方报名参加上述工程的投标,并负责上述工程投标文件的编制、审定和投递,工程项目中标后,甲方负责同建设单位签署施工合同,领导、组织、协调工程项目的全部实施。
二、乙方负责承担投标过程中的相关费用(包括公关、投标人员差旅费、购买资审和招标文件费用等),甲方不承担任何责任及费用。乙方需为甲方中标该工程项目提供必要的帮助。
三、工程中标后,作为联营合作方成员,各自承担中标工程项目工程量的%,(对于设计变更引起工程量的增减、最终结算工程量的增减等情况,甲乙双方按照此比例相应调整所承担的工程量)。对于乙方承担施工的%工程量,甲方向乙方按该工程实际结算造价收取2%的费用(收取方式按工程进度同步收取),用于项目实施现场管理费及项目工地精神文明建设费、招待费等。乙方需按照甲方与建设单位签订的主合同保质、保量、按期完成工程施工任务。
甲乙双方各自承担所负责施工的工程量的一切税、费,对于乙方
应承担的税、费,甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。
四、名义上,甲方负责办理本工程招标中规定的投标、履约等各类现金保证金或银行保函,实际上甲乙双方按所承担工程量比例承担投标、履约等各类现金保证金或银行保函。若为银行保函,按照所承担比例,乙方需按银行保函金额的20%向甲方提供现金担保(担保期间不计任何利息),乙方据实承担相关手续费用。、
五、工程中标后,甲方负责组建项目部,乙方以甲方的名义参与施工。乙方需安排能满足合同要求的施工人员、施工机械、材料、资金等,确保合同履约。
六、乙方在施工过程中,必须按合同要求,安排一流的施工队伍,以确保工程的顺利进行,严禁分包、转包。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求,在甲方书面告知10日历天后仍不能采取有效措施,或采取措施单情况未得到明显改变,甲方有权利另行组织施工力量或解除协议,一切经济损失由乙方承担。
七、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得以项目经理的名义进行洽谈和签署,否则由此所发生的经济纠纷和经济损失均由乙方负责,造成甲方任何形式的损失或损害,甲方有权向乙方索赔或追偿。
八、乙方必须对工程质量、施工安全、履约信誉负责,在履约期间,接受甲方对于工程进度、质量、安全、文明施工的各项规划和管理制度。若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设
单位主管部门通报,由此造成的经济损失除由乙方全部承担外,乙方还必须按合同金额的%向甲方赔偿信誉损失,并且甲方有权解除协议,后果由乙方承担。
九、工程中标后,若由于乙方不能按要求交纳履约保证金或履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同,乙方应承担一切经济损失,并按中标金额的%向甲方赔偿信誉损失。
十、双方保证任何时候均不泄露联营协议秘密,相互承担保密义务。
十一、本协议具有排他性,非经另一方书面同意,任何一方不得就该投标项目及该项目的后延项目于第三方合作。
十二、工程中标后如有必要,双方应本着友好协商的原则商订具体施工合作协议。
十三、本协议经双方代表签字盖章后生效,工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效,未尽事宜友好协商解决。
十四、本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效应。
甲方:乙方:
代表:代表:
电话:电话:
年月日年月日
建筑工程承包协议书
:(以下简称甲方) 施工队:(以下简称乙方)
甲方拟在地方建设一座钢架结构厂房,建筑总面积为 乙方主动要求帮助搭建,依照《合同法》、《建筑法》甲方同意将该工程项目按包工包料的方式将±0.000以上部分的工程总体承包给乙方,乙方应按《建筑法》的有关规定安排有相应资质的建筑施工单位进行施工,为确保双方的利益及明确各自的责任,甲、乙双方经充分协商后,一致达成本协议,供甲、乙双方共同遵守。
一、工程内容
1、厂房±0.000以上H型钢立柱、屋架、大小桁条、水平支撑、垂直支撑、天沟、天沟架。
2、屋面彩瓦、挡风彩瓦的制作及安装。
3、屋面落水斗、落水管的制作及安装。
二、工程材料要求
1、所有立柱、人字型屋架均采用350㎜宽度H型型钢制作,所有的附件要求制作及安装。
2、屋面大桁条为14×6×2.5,厚2.4㎜。
3、对接板及底板厚15-16㎜。
4、底脚螺栓为Φ22元钢。
5、屋顶彩板为76#0.476㎜彩镀板。
6、吊筋螺栓为Φ14元钢。
7、接水槽为2㎜厚镀锌白铁皮。
8、厂房立柱房高度为8m。
9、窗采用铝合金,门采用消声卷门。
三、工程造价
工程承包单价为345元/㎡,工程总价为990×345元,合计341550元,如有增加工程,由甲、乙双方另签协议。
四、工程安全
乙方在施工过程中,应严格按照国家建筑安全法规的有关规定执行操作及施工,以确保建筑物及施工人员的安全;如因乙方违章操作造成的一切后果,由乙方独自承担,甲方概不负责。
五、保修期
按国家的相关规定执行。
六、工程款的支付方式
甲、乙双方签订协议后,甲方按工程总造价的40%,即(¥136620元)支付给乙方作为施工进场预付款;待主人字工程建完后,甲方按工程总造价的30%即(¥102465元)一次性付足给乙方作为施工进度款。余款在工程完工后一次付清。
七、甲、乙双方责任和义务
甲方须按协议的规定按时向乙方支付工程款项,乙方必须按进保质、保量的将工程交付给甲方使用,并在保修期内无条件的承担工程质量保修责任。
八、违约责任及协议争议的
1、本协议一经签订,即具法律约束力,甲、乙双方必须严格履行,任何一方如有违约行为,均应依法承担相应的违约责任。给双方造成经济损失的,应按有关规定给予赔偿。
2、在工程施工和完工后,如遇人力不可抗拒的天灾不在保质范围内。
3、本协议履行过程中,甲、乙双方如发生争议,应相互协商给予解决,如协商不下,可向法院起诉。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效。
施工队 代表签字:代表签字:二0一一年月日二0一一年月日
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版