单包工施工合同协议书
推荐第1篇：外墙涂料单包工施工合同[全文]
外墙涂料单包工施工合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
工程名称：项目地址：
为了加强施工质量安全管理，确保工程按时保质保量安全顺利完成，根据双方事先约定，本着相互平等原则，为约束双方责任和义务特制定以下条款。
一、双方责任
甲乙双方必须共同遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》《建筑安装工程承包合同条例》《建设工程安全生产管理条例》《湖北省建筑工程安全生产管理办法》等法律、法规和双方合同约定条款。
二、单项工程发包与承包范围
甲方把位于的号楼号厂房内、外墙涂料和通道外墙涂料、外墙线条、电梯井施工工程承包给具有长期施工经验和技术水平过硬、质量速度、安全达到要求的乙方专业施工队伍施工。在乙方施工期间，甲方无条件提供施工场地、临时用水用电、垂直运输机械（无塔吊）、施工内外用脚手架和足够施工时间。
甲方单包工给乙方，施工作业面包括主体外墙涂料施工、外墙线条、外墙电梯井及通道外墙体，工程所做事项、所用一切施工手工费及小型工具由乙方负责，并负责施工现场临时用水用电工作。
三、工程施工项目承包价格
按照工程实际施工面积计算，外墙真石漆施工价格每平方米元，外墙线条每米元，通道外墙体每平方米元，电梯井每平方米元，承包给乙方施工。
四、施工工期要求：
乙方应在合同所订时间内完成相应的工程施工，雨天、台风等不可抗原因顺延工期。
五、甲方的权利与义务
1、施工期间甲方必须履行各项义务及准时支付给乙方进度款，因甲方原因未及时付给乙方进度款导致合同无法履行，甲方应承担违约责任，相应顺延工期，由此造成的损失由甲方负责赔偿乙方的损失。
2、甲方对乙方施工安全负监督责任、指导和检查的责任。
3、甲方对乙方安排生产任务时，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
4、甲方对乙方不符合安全施工的施工方法、施工工艺有权勒令停工或退场并下发整改通知单，或进行经济处罚等措施。
5、甲方有权要求安全管理职责落实不到位，存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场的权利，并追究其违约责任和相应的法律责任。
6、甲方有权对安全素质差，采取经济处罚和限期退场的权利。
六、乙方的权利与义务
1、乙方要严格服从甲方关于安全施工的指挥，严格执行甲方定制的各种有关安全生产的规章制度，接受甲方指导、监督检查和教育。
2、乙方必须为施工作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，对本
行业存在的安全风险针对性的进行安全交底。
3、乙方根据本工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工及身体素质差的人员。
4、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督教育施工人员按照使用规则佩戴、使用、不得搞形式主义。
5、乙方在安排工人施工任务的同时，必须要有针对性的安全技术交底。并按规定积极开展班组周安全活动和班前安全活动，提高施工作业人员安全意识和劳动保护技能，保证所有的员工具备必要的安全生产知识。
6、乙方不得私自破坏甲方提供的安全防护设施，确保施工需要拆除的防护设施恢复。
7、乙方不得违章指挥或强迫工人连续工作太长时间，根据工程进展及施工特点做好安全防护工作和技术交底工作。
8、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝，并上报上级主管部门。
七、付款方式
自合同签字生效之日起乙方人员进场施工，施工期间甲方应给付工程进度款的给乙方，不得无故延误。在乙方工程完工交给甲方成品的工作面时甲方应在三日内付到总工程款的给乙方，剩余部分作为施工保证金等甲方验收完一星期内付给乙方。
八、违约责任
1、本工程应按合同约定每栋在有效工作日内完工。造成延误乙方将向甲方支付相应的违约金。
2、甲方不按合同约定履行各项义务支付款项及发生其它事使合同无法
履行的应承担违约责任，相应顺延工期。甲方若违背合同逾期付款，由此造成的损失应由甲方赔偿给乙方相应的损失与违约金。
九、其它
1、甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，若达不成一致意见可向政府有关部门申请仲裁。
2、以上条款甲乙双方共同认真理解、共同遵守执行，经双方签字后生效。
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日
推荐第2篇：单包工协议书范本
单包工协议书范本（精选3篇）
在现实社会中，用到协议的地方越来越多，签订协议能够保证双方合作愉快。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的单包工协议书范本（精选3篇），欢迎阅读与收藏。
单包工协议书1
发包方：（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
经双方在本着平等互利的原则下，经双方协商就做新宅包工一事达成如下协议：
一、包工时间：从2013年农历正月18日开始拆旧房，大约正月底开始放线动工。
二、包工方式：包工不包料，每平方米165元，计算方式为山墙外边到外边，前后天沟水边沿乘以层数，屋面算一半，楼梯间另作计算。
三、付款方式：做平正负零支付1万元，一层上板付2万，二层上板2万，三层上板支付2万，粉刷完毕支付1万元，验收后一次付清最后工程余款，如果欠钱停工不干。
四、甲方义务：施工期间甲方提供一切建筑材料，确保道路、水电畅通，不得停工等料，如有质量问题及时停工整改，完工后不得以质量问题及任何理由拒绝支付最后工程余款。
五、乙方义务：乙方在施工期间确保工程质量，工具自备，基础不向下开挖，平地面浇混凝土，房屋为空心墙，有柱圈梁上顶，前后天沟现浇，屋面不得超过1米开始留等，如果超过1米以上，高度每增加10历米屋面每平方米增加10元，装修有内外粉刷，二、三层所有墙地砖，一层只含厕所，厨房楼梯砖，其它都不在内，不含任何附属工程。如有其它双方另作协商。
六、乙方在施工期间必须加强安全意识，确保负起安全责任，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字有效。
甲方：
乙方：
见证人：
年月 日
单包工协议书2
甲方：
乙方：
为了保证工程质量、进度和安全，明确双方责任和权利，本着平等自愿的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：
一、工程名称：第七十一合同段策勒县恰哈乡改建工程
二、施工内容：挡墙砌筑工程。
三、工程单包工价格：以实做实结的形式元/m3。
四、单包工具体事项：包浆砌石及技术质量合格，浆砌石的养护、释水。浆砌石的勾缝及脚手架，苯板及泄水孔、PC管裁剪与安装，安全责任及工人保险，生活用具，小型施工工具等以及工程及时保养，及时维修，并签订安全责任书。
五、乙方需在规定的期限里完成工作量，开工时间为2012年3月30日，于2012年6月15日前完成，否则甲方有权扣除路费和剩余的20%的工程款。
六、双方责任
甲方的.责任、权利和义务
1、甲方向乙方提供有关技术资料并负责进行技术交底工作。
2、甲方派一名技术人员负责对乙方施工现场进行质量监督和管理，放线、挖脚。
3、甲方负责工程机械设备、搅拌机、发电机、装载机、帐篷，并提供浆砌石的主要材料，水泥、沙、石头等。
4、甲方有权对乙方工程抽验检查，并对全过程进行跟踪管理，统一指挥。对不服从甲方和项目管理，不遵守合同条款，不遵守作业程序和施工规范要求，质量不合格，甲方有权将其清除出场。
乙方的责任、权利和义务
1、乙方必须保证工程质量，砌筑必须砂浆饱满，配比正确，外美内实，砂浆标号满足规范要求，中线、高度及几何尺寸准确无误，各项技术指标符合规范要求，对质量不符合质量标准的，甲方有权随时将其清退出场。
2、乙方必须保证所有施工人员服从甲方及该工程项目部的领导，现场技术员的指挥及监理程序，按规范施工，不得无理取闹，发生围攻技术员、监理工程师及政府执法人员事件，后果由乙方承担。
3、乙方必须保证施工安全，并作好生产、生活安全管理措施，上报安全生产方案给甲方，如在施工中发生的一切安全事故，由乙方(施工方)自己承担并解决。
4、乙方在施工过程中，一但停工，如遇正常下雨、下雪、天灾人祸及甲方提前通知停工视为正常停工，乙方不得计算停工损失费用，无故停工或人为造成停工由乙方承担责任。人不可抗拒的因素的情况下，工期顺延。如停工给甲方造成经济损失由乙方承担。
七、工程验收及结算方式：甲方根据乙方所完成的工程量经甲方上报项目部监理工程师计量确认，并由项目部认可后批拨工程款时，甲方将根据乙方所完成的工程量以实做实结的形式按工程量元/m3付给乙方，如超月验收，甲方付给乙方部分生活费用，工程完工后或收工后，甲方根据乙方所完成的工程量经项目部验收确认后由甲方将单包工的工程款一次性付给乙方。
八、甲、乙双方任何一方不遵守本协议条款视为违约，则由违约方赔偿给守约方的一切损失。
九、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。在此工程完工结清所有款项后自行失效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
身份证号： 身份证号：
年 月 日 年 月 日
单包工协议书3
单包工施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据 工程需要，甲方
将工程承包给乙方施工，按照《中华人民共
和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，
为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包范围
五，本工程承包范围：
六、承包价格
承包价格按 计算，单价为元/m2计算。
七、工程进度款支付
（1）工程进度款支付方式：施工期间每月按完成进度价款的%支付。
（2）工程进度款核签及支付时间：在分层、段完工验收后 天内核签，核签后每月
（3天内付齐%，尾款在工程竣工验收三个月内结清。
八、工期要求
按甲方施工进度计划及施工员开具的施工任务单规定的时间内完成，
每延误一天，甲方向乙方罚款 元并赔偿相关损失。
九、安全施工
1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理，严格遵守执行现场施工安全管理规章制度，加强施工安全防护措施，做好：“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。
3、禁止向下抛物，违者每次处罚100元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人（亦为安全员），与甲方签订《安全施工合同》，对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责，并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底，负责做好日常安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工，提高安全意识，加强安全防范，杜绝安全事故隐患，当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理，严格做到无安全事故发生，若一旦发生安全事故，一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责，甲方负责调查处理，其他方面甲方概不负责。
十其他条款
1、不可抗力
（1）双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
（2）因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担：
①甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并承担相关费用；
②乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
③工程所需清理、修复费用，由甲方承担；
④延误的工期顺延。
2、保险
乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险，由乙方负责办理并支付保险费用。
3、合同解除
（1）甲乙双方协商一致，可以解除合同；
（2）因不可抗力使合同无法履行，可以解除合同；
（3）因一方违约致使合同无法履行，可以解除合同；
（4）因乙方责任不能履行合同中途解除合同者，乙方按完工进度价款按%进行结算清付；
（5）合同解除后，不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
（1）乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理，遵守执行各项管理规章制度，遵章守纪守法，搞好团结友爱，搞好相互协作，如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。
（2）施工中在保证工程质量的前提下，乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护，不得浪费、损失或丢失。若有违反，除照价赔偿外，并案甲方管理制度进行经济处罚，每天收工时必须将剩余材料分类归堆，做到工完场清。
（3）乙方必须服从计划生育管理，乙方工人属外来流动人口，必须向甲方出示流动人口婚育证明，不得违反计划生育政策，否则承担一切责任和后果。
（4）乙方工作人员的食宿场所，由乙方自行负责，并保证饮食安全。
（5）乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理，不能保证工程质量和工期要求者，甲方有权单方终止合同。
十一、合同生效与终止
1、本合同订立时间：月日
2、合同订立地点：3、合同生效：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。
4、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。
5、合同终止：双方履行合同全部义务，竣工决算价款全部支付协议终止。
6、合同份数：本合同一式两份，由双方各执一份。
发包人：（盖章） 承包人：
法定（委托）代表人：联系电话：
年 月 日
推荐第3篇：包工合同协议书
包工合同协议书
甲方：
乙方：
乙方承包甲方地面、车间地面、楼面混泥土、水沟埋下水管等工程。
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
马路混泥土：厚30cm ，人工费21元/㎡； 下水道：车间前面水沟，人工费35元/m； 埋下水道管：30cmⅹ1m，人工费14元/m； 车间地面混泥土厚15cm，人工费14元/m； 车间楼面（二楼）混泥土厚10cm，制作钢筋，人工费25元/㎡； 工具自带（乙方），甲方负责平地面； 质量按甲方要求为准； 付款方式：中途预支生活费、工具费、按工程进步支付60%款，余款工程完工全部付清
推荐第4篇：房屋建筑单包工合同
房屋建筑单包工合同
甲方： 乙方：
甲、乙双方按照《建筑工程承包合同条例》规定原则，同时结合房屋建筑的具体情况，经过双方协商，自愿达成如下协议：
一、工程概况
1、甲方新建一栋砖混结构的私人居住楼，基础为框架结构，
一、二层框架结构，
三、四层顶上全部现浇，屋面天沟、厨房、厕所、楼梯全部现浇，外墙三面瓷砖，按照甲方的设计图纸施工，配合水电、厨房、厕所、排水管道的通畅合理。
2、承包方式：采用单包工形式，甲方只提供建房所需的材料，具体包括红砖、沙石、钢材、水泥、石灰、水电等，乙方提供劳务、建筑技术、模板、跳板、脚手架、搅拌机、铁钉、铁丝、泥木钢筋工等劳动工具和生产工具等。
3、房屋建筑面积以实际面积计算，主体结构每平方的承包费按264元（大写：贰佰陆拾肆元）实做实收，前面雨棚、侧面雨棚、二层的雨棚还原，旧屋二楼闷顶除顶在内,包括拆除屋面都不另加计时工。（如用商品混凝土，渠送泵费用归乙方负责）。
二、付款方式
基础出正负零，一次性付肆仟贰佰元，打好每层楼面付壹万元，其余主体粉刷全部竣工验收后付清，最后注意：留壹万元房屋质量保证金，竣工________无质量问题付清。
1、双方责任：甲方负责水电供给及原材料及时进场，乙方必须保证工程质量和进度，按甲乙双方协商要求施工，节约材料，并保证管好材料不得随意浪费和丢失材料。
2、工程质量要求：施工中乙方应按甲方的要求施工，主体建筑，墙体垂直，整体平整，梁体固正，房屋平整，坡度适中，粉刷等，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收，不合格由乙方负责返工，材料、人工，其费用由乙方承担。
三、工程安全责任
工程施工过程中的安全由乙方全盘负责，科学管理，严格施工。做到安全第一，凡一切安全事故由乙方承担责任，甲方一概不负责。
四、本合同一式两份，双方各执一份，签字生效，双方信守合同，履行各自职责。
甲方： 乙方：
证明人：
年 月 日
推荐第5篇：房屋建筑施工合同(包工)
房屋建筑施工合同
业主方（甲方）： 身份证号： （以下简称甲方）
承建方（乙方）： 身份证号： （以下简称甲方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同：
工程地点：***********号。
工程规模： 五至七层一梯两户私房住宅楼 。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格：
1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。
2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币 整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。
工程时间：
开工时间： 。 竣工时间： 。
一、工程承包形式及范围：
1.甲方以 包人工不包料（包干） 的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（ 南 边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由 方提供，乙方负责安装。
3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。
4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。5.施工期间水电费由 方承担。
6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。
补充： 。
二、施工方式：
1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。
2.施工机械必须安全可靠。
3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。
4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。
三、付款方式： 1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。
2.二至 七 层（以每层平板现浇面完工为准）按建筑面积的 %付人工费。
3.墙体封砖每层按工程人工费总价 %付款。 4.内外粉刷每层按工程人工费总价 %付款。
5.质量检测及工程验收合格，预留质量保证金人民币： 贰 万元，剩余款一次付清（如没有质量问题，满12个月后付清）。
6.乙方不负责工程款项的各项税费。
7.甲乙双方钱款交接每次必须打收条保存，以作依据。补充： 。
四、材料：
1.材料由甲方选定提供，乙方协助甲方购买建筑材料。
补充： 。
五、质量与安全：
1.乙方必须按甲方图纸，严格按国家规定规范施工，保质保量，杜绝偷工减料。
2.木工模板安装要垂直平整牢固，缝隙严密以防漏浆。混凝土浇筑密实，梁、柱大小一致，阴阳角平面垂直平整。
3.砖墙体砂浆密实。瓷砖平整清洁，后墙的喷砂均匀。 4.规范钢筋捆扎及焊接（按设计要求施工）。
5.每次砼浇筑必须在钢筋、模板检验合格后进行，并做好混凝土的养护（按规范要求）。6.如甲方要求夜间突击加班完成楼层现浇，提前一天通知乙方，乙方不得以任何理由误工或拖延工期。否则扣除乙方人民币： 贰仟元 整。
7.乙方在施工中出现质量问题，必须立即停工整改，确保 2 天内整改完工。乙方不得偷工减料，如检查出现偷工减料行为第一次扣除人民币： 贰仟元 整，第二次扣除人民币： 伍仟元 整 ，第三次扣除人民币： 壹万元 整，超过三次则视为乙方违约（按本合同第八项违约责任第2条处理）。工程中所由质量造成的经济损失与甲方无关，均由乙方全部承担经济和法律责任。在使用甲方提供的材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 8.乙方上工地施工操作必须按安全规定规范实施。
9.乙方全权负责施工安全并承担施工安全所有事项（包括高压线下的建筑施工、起吊施工材料等等一切与施工相关的事项）。在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。
补充： 。
六、因工程施工中引起的问题由乙方全权负责，涉及周边关系及职能部门的问题，甲、乙双方要协商共同解决。工程不得转包。
七、乙方保证工期 ，礼节 次，每人每次人民币 元（由甲方提供）。
八、违约责任：
1.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。
2.如乙方偷工减料超过三次，则视为违约自动放弃本合同。给甲方造成的损失乙方必须承担，且甲方不再付乙方人工费。
3.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
九、其他
1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。
2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。
3.本合同自甲、乙双方签字并按手印之日起生效。
4.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，见证人壹份，具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
见证人签字：
年
月
日
年
月
日
推荐第6篇：建房合同(单包工砌砖)
建 房 合 同
房主人（甲方）： 承建人（乙方）：
甲方委托乙方承建民房一幢，为明确双方承建过程中的权利、义务，经双方协商同意，签订本合同。
一、建筑项目：甲方私人住宅三层半楼主体工程。
二、承包内容：甲方从开挖基础进行施工，含主体工程，内外搓沙，一楼毛地坪层顶覆盖工程。
三、承建方式：
1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料的方式承包给乙方承建。
2、甲方负责提供施工用的水源、电、钢材、水泥、砖、沙子、石子、木材、圆钉、铁丝、灰桶、框子等建筑材料，以免影响乙方正常施工进度。乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、吊机、震动棒等应用工具，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。
四、建筑规格及质量要求：乙方必须按甲方的设计图为准，确保建筑工程质量。
五、不含改建工程，不含所有下车费，不含填方，材料全部到工地。
六、承建工资价格：单包工，每平方米按200元计算，雨棚、天沟阳台都算全面积，楼顶前后檐两块砖算半层计算，如在加砖算整层。
七、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由自身安全措施不到位造成的事故的责任和因此发生的一切费用和责任与甲方无关，乙方自负。
八、付款方式：地圈梁倒好后甲方预付乙方工资壹万元，乙方每倒现浇一层，甲方付乙方工资壹万元，楼顶盖瓦后甲方付乙方工资壹万元，每粉刷一层甲方付乙方工资壹万元，主体工程全部竣工后，一次性付清。
九、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。本合同经甲乙双方签字后，任何一方不得随意更改或单方面执行终止合同。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同签字之日起生效。
以上合同，双方共同遵守执行。
甲方签字： 乙方签字：
签字时间： 年 月 日
推荐第7篇：钢结构清包工施工合同
钢结构清包工施工合同
发包方（甲方）
承包方（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，并严格执行。
工程名称：
工程地点：
工程结构：
一、承包方式：包工、包机械、包质量、包安全。
二、工程承包内容和价格
1、承包内容：钢结构车间的檩条、拉杆、屋面板、墙板的安装。
2、安装价格：按照实际建筑面积计算每平方米38元（不含税价），建筑面积约5300平方，（增加工程量部分另计）。
三、承包工期：结构主体材料到施工现场开始后50天。（需发包方不当误材料，基础桩完好的情况下）。下雨天工期顺延。
四、付款方式：按单栋结算，钢结构主体完工后付单栋总造价的50%，屋面板、墙板完工后付100%。
五、双方责任：
1、甲方随时检查工程进度质量，安全与文明施工，负责技术监督工作，监督承包方合理利用和使用材料。
2、甲方负责按时支付工程款，因此当误工程进度由甲方负责。
3、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定，如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡安全事故由乙方承担。
六、双方违约责任
合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方（或解除方）赔偿。
七、其它未尽事宜双方相互协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉解决，本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
年
月
日
推荐第8篇：消防工程安装人工费单包工合同
消防工程安装人工费单包工合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防工程的安装人工费包工事宜，经双方协商一致，订立合同。
一、工程概括
１、
２、
３、工程名称：香樟花园改造工程 工程地点：上海市静安区江宁路219号 工程范围： 主楼及裙房、地下室
二、承包方式
本消防工程安装项目采用单包工、包工期、包质量的方式由乙方承包施工。所有使用的材料、设备机具及部分辅材由甲方自行采购，乙方负责施工。
三、工作内容及承包单价
1、工作内容为：本消防工程的施工图纸壹套为依据，以现场实际工程量为准，包括室内消防栓、室外消防栓、喷淋系统、灭火器等内容及其设计变更；
2、承包单价为（按实结算）：消防工程各分部分项内容的安装人工费按：上喷头元/每个,装修喷头元/每个，消防箱元/每个计算。泵房间另外报价。
3、工程施工所需的机械器具均由甲方自备。
四、合同工期
与本项目土建同步完成该合同施工项目。乙方组织好班组人员安排生产，根据施工进度要求，甲方有权要求乙方组织人员加班加点，乙方不得以任何理由、借口拒绝加班，如乙方施工工期达不到进度要求，甲方有权做出如下措施：１、将本项目中分部分项项目另行发包。２、如乙方工期达不到项目组进度要求，甲方有权终止合同。
五、人工费付款方式
1、每月发人工费，工人每月2500元，管理人员每月5000元。年底按工程量的85%付款。余款验收竣工后一次付清。
六、质量要求
1、按照设计图纸要求及消防有关规范进行施工，若图纸出现矛盾、变更等，及时请教或通知项目部现场施工员解决，否则造成质量事故、返工、材料浪费等一切费用均由乙方负责。
2、本工程质量等级为“合格”，按照国家质量验收规范和评定标准进行组织验收。
七、双方责任
1、甲方责任：
①、提供消防施工（含设计变更）图纸壹套，并制定进度计划。
②、按合同约定的条款支付人工费。
③、对乙方进场人员进行安全三级教育和安全技术交底。对违反甲方现场管理规章制度或不服从甲方管理的乙方人员，甲方有权对其进行处罚。
④、对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
⑤、有权对乙方施工过程的质量、安全、进度等方面进行指导、检查、监督。在施工检查中如发现问题后向乙方提出整改，乙方不整改，甲方有权予以相应处罚。
⑥、有权责成乙方调换不称职施工管理人员。
⑦、甲方根据工程进度及需要，采购相应的材料、设备。
⑧、负责与业主、监理单位联系及协调工程有关事宜。
⑨、甲方只承担合同条款约定的义务。
2、乙方责任：
①、乙方要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
②、乙方进入工地施工后，要服从现场管理人员的指挥及相关单位的质量、安全、进度等方面的检查、监督。每天的工作内容要和现场施工员协商沟通。如有问题要及时解决，解决不了的要向上级领导汇报。
③、乙方必须根据自己承包的工作内容，进行精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担。
④、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并做好现场保卫工作，严禁偷拿施工材料设备以及其他工地财产，如有违反现场管理制度的不法行为，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
⑤、乙方必须严格遵守安全生产管理制度及安全生产操作规程，严格按照安全施工管理条例进行施工，落实安全责任制，负责对施工人员进行安全教育，确保安全生产。
⑥、乙方在甲方工地施工的所有人员必须具备身份证并在项目部登记造册，提供每个人的身份证复印件。工程款支付时乙方应按有关部门要求提供工人工资花名册，甲方按乙方签字后的花名册支付工程款。
⑦、甲方要求乙方在合同外安装范围内施工的工程量，乙方应积极配合施工，甲方以计工的
形式付给乙方报酬。
⑧、乙方必须保持作业面的清洁，做到工完场清，退下的材料应堆放整齐并收拾到仓库。否则项目部有权采取罚款。
⑨、施工使用的材料、设备，必须按施工图纸认真进行统计，提前一周申购。领料必须由专人到仓库并经施工员、仓管员签字，施工现场要节约材料，做到工完地清，剩余的材料、设备要及时收集入库。注意半成品和成品的保护。如果浪费材料或乱丢乱放，每次罚款100元 ⑩、乙方必须根据施工进度和质量要求，安排足够、合格的材料设备工具及技术工人进场施工。
八、安全措施
1、乙方在施工期间必须严格按照安全施工管理条例及安全技术操作规程进行施工，落实安全责任制。服从现场管理人员的指挥和监督。
2、乙方必须做好新工人进场三级安全教育，岗前培训、班前教育及分项工程安全技术交底工作。若因乙方管理不善，违章作业造成工伤、安全事故，其责任和经济均由乙方负责。
3、每个施工工人的劳动安全防护用品必须发放到位，如安全帽、安全带、工作服、工作鞋、防护面罩等。如乙方所使用的施工工具或安全防护用品不符合规范要求，甲方有权要求停止使用，并责令限期改正，如不服从，甲方有权替其购买合格的安全防护用品，其费用由乙方负责。
4、本工程的每个施工工人，必须由班组长办理人身意外伤害保险。特别是刚进入工地的人员，必须及时办理。
5、须做好班组工人思想教育工作，严禁在工地内聚众打架、赌博、盗窃、破坏公物，若发现者视情节轻重处100-1000元罚款，严重者送交公安机关处理，责任及经济损失均由乙方负担。
十、其他
1、议定本消防工程只许乙方承包施工，不得转包、分包，工程款及时分发到工人，若因班组工程工资纠纷，甲方有权拒付工程款。班组每月发放工资应列工资单，报送项目部备案。
2、乙方所承包的消防工程，施工过程的质量、进度、安全、管理、配备达到规范要求，并经项目部认可；乙方承包人（或委托带班人）必须常驻工地，并不得转包他人。
3、保修期内如果是班组施工问题，乙方无偿负责。如果是设备问题，由甲方负责。
4、未尽事宜，由双方面议。
5、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方移交竣工的承包工程后，本合同即告终止。
十一、本合同经双方签字生效，如有不妥之处可另行协商，续订补充合同，补充合同具同等
法律效力。本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方：乙方：
身份证号： 时间：时间：
推荐第9篇：单包工装饰工程合同(范本)
装 饰 工 程 施 工 合 同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：武汉市江辉装饰设计工程有限公司
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条：工程概况
1.1 工程名称：
工程地点：
承包范围：
1、该店门楼、所有出入通道梯道、大厅、包房、厨房、卫生间、吧台及其涉及到的天花、立面、地面的装修工程（电系指从强电配电室接至用电末端及从弱电交接箱到使用末端；水系指从水表至用水末端；排水指从用水处排至原有下水管网；除消防、中央空调之外的设施设备用品的安装）；
2、负责消防、中央空调等项目的配合工作。
（注：特种工艺如贴金箔、异型结构电焊、成品及工艺雕刻等则由甲方配合施工）
1.2 承包方式：在乙方确保质量达到优质标准、材料实行定额管理和现场管理及施工队伍构成（现场有专门的项目经理及泥木水电油漆4大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保证不拉街头游击队伍参入本工程）、约定工期目标的前提下，实行单位面积工价包干制。双方商定每平方米（现状的使用面积，下同）工价为人民币 。
1.3工期：
（1）开工日期： 年 月 日（2）竣工日期： 年 月 日；
总日历工期天数： 天。 1.4 质量标准：作为合同附件另附。 1.5 合同包干价款：
第二条 甲方代表 甲方代表姓名：
第三条 乙方项目经理及驻工地代表：
3．1乙方项目经理：
3.2 乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：
1、对工程质量、工期、材料管理、现场管理、乙方员工管理担负具体责任；
2、负责与甲方的业务联系、沟通
3、负责应由其负责的其它事宜。
第四条 甲方工作
甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：
4.1 合同开工日期时，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，向乙方提供施工所需水、电等管道线路，
4.2 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作；
4.3 在进行单项目工程招标（石材加工、消防、中央空调、锅炉等）施工中，甲方应协调施工交叉作业及施工单位之间的关系，保证顺利施工；
4.4 合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行设计交底。 第五条 乙方工作
乙方按约定的时间和要求做好以下工作：
5.1 施工期间负责质量、材料、工期等各项工作，负责消防、中央空调、太阳能、石材加工等外包项目的配合工作；
5.2 向甲方代表提供月度工程进度计划及工程事故报告；
5.3 负责乙方施工场地的人身和财产安全。确保施工安全，教育员工规范操作，严防人身事故的发生；每天必须安排专人负责清场，严防火灾事故的发生；乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由其承担全部责任，不得牵连到甲方。
5.4 遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境卫生、安全管理等管理规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承担自己员工的安全、治安、计生、外来人口管理等项管理责任和费用。 5.5 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备； 已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护。保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或乙方修复由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。 第六条 工程质量保证
6.1双方所共同确认：本工程质量要求以双方所共同确认了的作为合同附件的《装饰工程质量验收标准》为准。
6.2关键工序或项目甲方签字继续制度：
1、水暖安装方面：各个管件的空间位置包括出墙尺寸；水管试压；
2、电路安装方面：强弱电的整卷电线电缆使用前的乙方自检自测工作；
3、涉及到防水工程方面：墙面的涂刷防水涂料和地面的48小时的浸水试验；
4、天花封板之前；
5、上乳胶漆和贴墙纸之前。上述的甲方签字制度只是双方商议的一项必要的工作流程，而不能作为乙方影响工程质量、工期、材料等的任何理由或借口。
第七条 检查和返工
乙方应认真按照规范、设计和样板间合格标准的要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改；承担因自身原因导致返工、修改的人工和材料损失费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。
以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，并赔偿甲方的有关损失。
第八条 质量等级
8.1 工程质量要求达到签约时双方所共同确认了的作为合同附件的《装饰工程质量验收标准》。
8.2 工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
8.3 双方对工程质量有争议，按照职能分工由建设行政主管部门进行裁决。因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。
第九条 隐蔽工程和中间验收
9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方代表。经验收合格，甲方代表签字后即可进行隐蔽和施工。若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收手续。
9．2无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。 第十条 工程款支付
10.1 合同生效，甲方预付设计定金10 %（人民币大写）：___________。乙方正式全面开工10天后，甲方付给合同价款的30 %工程款,计：(¥___________ 元)；乙方正常、全面开工30天后，甲方付给合同价款的37 %工程款,计：(¥___________ 元)；乙方全面完工并验收合格后，甲方付给合同价款的20 %工程款,计：(¥___________ 元)。
10.2 合同价款的3 %作为质量保修金交付正常使用一年后付清。 第十一条 材料合理使用与定额管理
11.1双方事前约定：为了防止浪费，合理地利用材料，本着“定额管理、超标自负”的原则，来进行本项工程的材料管理。
11.2按照双方事前约定，纳入定额管理的主要材料目录有： 木工：板材（木芯板、各种胶合板、石膏板、饰面板），龙骨，木方； 水电：各类电缆电线，电器（开关插座的底盒、面板、空气开关、接触器、门铃、灯具、电话机、换气扇等），水管，三通、直接、弯头、阀门、水龙头； 油漆：油漆、墙纸、浆粉胶水、泥水：墙砖、地砖、马赛克、洁具、安装：五金件等以及其它需要纳入定额管理的材料。
11．3为了共同搞好工程及材料管理，根据材料的分类，双方都分别指定专人予以交接验收，（根据材料的分类，分别准备几个记录本，每次交接都必须有甲乙双方的责任人签字；定期予以统计并反馈相关信息；该项统计数据对双方均具有同等效力。）
11．4乙方造成的材料定额以外的缺口，必须由其承担全部责任。其将作为合同附件，具有同等的效力。
第十二条
竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工资料、验收报告、竣工图。甲方代到竣工验收报告后，在三天内联系组织建设所在地行业主管部门主持进行验收，并在验收3天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的全部费用。
第十三条 保修
13.1 保修责任范围：除甲方使用过程人为损失、原设计错误隐患、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整体或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。
13.2 保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为一年。 第十四条 争议
14.1 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
14.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 合同确已无法履行；双方协议停止施工； 调解要求停止施工，且为双方所接受；仲裁委员会或法院要求停止施工。
第十五条 违约
15.1 甲方不能及时给出必要确认、批准，不按合同约定支付工程款，不能保证乙方施工用材料供应或履行自己的其他义务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期，并支付合同价款20 %的违约金给乙方，同时应赔偿因其违约给乙方造成的全部损失。
15.2 乙方不能严格履行合同（包括合同附件）条款，不能按合同工期竣工，不能达到双方认可《装饰工程质量验收标准》，不能执行材料定额管理或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，支付合同价款20 %的违约金给甲方，同时应赔偿因其违约给甲方造成的全部损失。
15.3 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
15.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起3天内做出答复，超过3天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第十六条 安全施工
乙方应按国家劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。非甲、乙双方责任造成的财产损失由甲方承担，非甲、乙双方责任造成的乙方人员的伤亡事故的责任与费用，由乙方承担。
第十七条 合同的生效与终止
本合同包括附件自甲、乙双方代表签字并盖章后即生效，在竣工结算、甲方支付完毕工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。本合同附件2份，即
附件一：《装饰工程质量验收标准》 附件二：《装饰工程质量保修书》
本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份，均具同等效力。
甲方（公章） 乙方（公章）
代表人： 代表人： （委托代理人）： （委托代理人）：
年 月 日
推荐第10篇：单包工合同书
单包工合同书
（木工、泥工、钢筋工、架子工）
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）
一：工程名称：工程
二、分包项目内容：
根据建设单位提供的建筑施工图，结构施工图及相关标准图集，乙方必须坚持按图施工原则，所有土建建筑工程中一切内容（装修除外）。
1、具体分部、分项的内容（木工、钢筋工）：基础工程、主体工程、地面工程、楼面工程、屋面工程、楼梯、雨棚、压顶、地面、楼面、屋面垃圾清理工作、钢筋制作及成品保护工作。室外工程：砼四周散水、斜坡等所有土建工程中一切内容及工地材料卸车（钢管、模板）、场内短途运料（含钉子、铁丝、机器设备及器具由乙方自理）。
2、具体分部、分项的内容（泥工、架子工）：基础工程（包括清表、开排水沟）主体工程、地面工程、楼面工程、屋面工程、楼梯、雨棚、压顶、浇制砼搭设内角手脚、砌筑内墙脚手架、地面、楼面、屋面垃圾清理工作、成品保护工作。室外工程：八五砖台架、砼四周散水、樱花地坪、斜坡、预留孔洞、落水管安装、脚手架搭设等所有土建工程中一切内容及土地材料卸车、场内短途运料，由乙方负责完成。砌砖灰缝应正反面勾缝。架子工所用材料由乙方承担（含搭设井架及斗车泥桶铁丝）
3、施工过程中搅拌机、砂浆机、卷场机由甲方提供。其余铅丝、钉子、扎丝、泥筒、直尺、铝合金刮尺、尼龙线、线锤、铁钞、洋镐、榔头、阴阳护角等全部由乙方自理。钢筋工包括压力焊。
三、工程质量要求：
1、工程质量等级优良，质量等级以上级主管部门核定为准。
2、乙方在现场施工过程中，按照现行施工验收规范、操作规程施工，施工顺序进行现场施工，甲方按照现在建筑工程验收规范进行现场验收，如达不到业主要求一律返工重做，其材料、人工损失费全部由乙方承担，乙方必须无条件服从。
3、工程验收：乙方严格组织施工，合理安排劳动力，在施工过程中每完成一道工序，必须经甲方施工员、质量员验收合格后，才能进行下道工序是施工。
四、工程结算及付款方式：
1、根据甲、乙双方协商，本工程按实际建筑面积一次性包干元/㎡ 结算（泥工元/㎡、木工元/㎡、钢筋工元/㎡、架子工元/㎡），不发生任何点工。注：工地现场的抽水由乙方负责甲方不承担一切费用。
2、建筑面积计算：按实际结算的平方为准。
3、工程付款：根据工程进度付款，逐步支付生活费，待年底工程主体完成付工程款的40%，工程全部结束付工程款的25%，竣工验收合格后年底付工程款的20%，余款第二年年底付清。
第11篇：消防工程施工分包工合同1
消防工程施工分包工合同
合同编号：
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规
定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本
合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建设单位：
四、设计单位：
五、监理单位：
六、本工程承包内容和范围：
1、
2、
七、工程价款：
消防报警点位按每个35元计算，按具实结算。
第二条施工准备
承包方：
1、承包方委派1名同志为项目经理，负责办理工程签证和受理有关隐蔽记录
以及沟通发包方、监理单位在工程施工中的有关事项。
2、
3、
4、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成
品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，在施工开始之前送发包方，在施工过程中若有调整，也要及时上报。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工期总工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。
二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按施工准备规定，不能提供施工场地及水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
2、工程量变化和设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
4、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况；
5、非承包方原因而监理工程签证不及时而影响下一道工序施工；
6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款；
7、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：。
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
第五条 工程验收及保修期
一、
1、
2、
二、工程项目验收应按国家有关标准、消防规范、施工图及竣工图纸为依据。电气设备及线路按国家最新标准验收； 供水管道按国家标准及消防规范验收。 工程竣工质量经发包方或质量监督部门检验合格后，须及时办理验收签证
手续。
三、工程竣工后承包方应提前5天以书面形式通知发包方，并组织有关部门按
国家有关标准进行验收。
四、保修期限为工程验收合格后一年，保修内容及范围为本工程承包的内容和
范围。
五、保修期间，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修，如
因发包方操作和使用不当造成的问题，承包方负责修理，费用由发包方承担。承包方只收成本费。保修期满后，发包、承包双方另行协商长期维护事宜。
第六条 违约责任
承包方责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工
造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按关于建设工期提前或拖后
的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方责任：
一、未能按照合同的规定履行的自己应负的责任，除竣工日期得以顺延
外，还应赔付承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采
取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和购件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自运用，由此而发生的质量或其
他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达10日后不进行验收时按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额
每日万分之三偿付承包方赔偿金。
六、发包方须按承包方合同指定帐号、开户行支付全部合同款，若未按承
包方指定帐号付款，视为无效，由此产生的后果由发包方承担，承包方开不负责。
第七条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ ）项方式解决：
一、向经济合同仲裁会机关申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
第八条 附则
一、本工程招标文件和承包方投标文件内容均作为本合同附件，与合同一
并生效。
二、本合同一式份，发包、承包双方各执份。本合同未尽事宜，
由双方友好协商解决。
三、本合同签订后，发包、承包双方如需要提出修改时，经双方协商一致
后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包人（盖章）：
法定代表人（签字）：
（或委托代理人）：
开户银行：
帐号：
签订日期：年月
发包人（盖章）：法定代表人（签字）：（或委托代理人）：开户银行：帐号：签订日期：年月日日
第12篇：包工协议书（全文）
包工协议书
甲方：（以下简称甲方）联系电话：乙方：（以下简称乙方）联系电话：甲方委托乙方安装轻钢结构厂房，经甲乙双方协商一致，签订如下协议：
一、工程地点：工程规格：
工程用料：立柱主梁次梁工程承包方式：轻钢结构：
工程人工费共计人民币：元
二、甲方工作
甲方应无偿向乙方提供水电食宿。
甲方应向乙方提供合法的建筑施工用地以及安全的施工场地，因甲方问题造成乙方发生的工伤事故，甲方应按国家法律规定承担赔偿责任。
甲方应及时提供给乙方所需施工材料，工程用款及一切可消费性材料（如：油漆、焊条、氧气、吊装及运输等）。如果提供不及时，一切误工误时全部由甲方承担。
甲方应向乙方提供图纸一份或施工方案，施工过程中，工程如有变动甲方应提前告知乙方并详细说明及纠正乙方在施工中造成的失误。
三、乙方工作
乙方应提前向甲方提供所需材料清单。
乙方应配合甲方在施工过程中提出的变动，但不超出施工范围。
乙方在施工中必须人人上险，如造成工伤事故，由乙方按过国家法律规定自行承担。
四、付款方式
按进度付款（因款项拨付不及时影响施工与乙方无关）。合同签订后预
付；柱梁原材料进场后付；钢架组装完成后再付；彩板进场后再付；屋面板安装完成后再付。工程施工完成后付清全部费用。
五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效
甲方：
乙方：
年月日
第13篇：钢筋包工协议书
协议书
工程名称：
（钢筋工程）8#9#地19#楼 2012年4月6日
协议书
（钢筋工程）
甲方：
乙方：
甲乙双方本着公平、公正、合理的原则，达成如下共识：
甲乙自愿将中信城8#9#地19#楼钢筋工程清包给乙方。
一、工程名称：
建筑面积：按施工图纸
平方米造价： 地下室及夹层按650元每吨计算(不计算搭接长度)
主体按建筑面积35元/m
2二、乙方施工范围：
施工图纸及甲方要求的土建范围内的所有钢筋工程，包括钢筋的装卸，现场范围内钢筋垂直水平运输，要求钢筋班组自带所有制作工具，包括电缆和绑线。统一服装、安全帽由乙方自行购买；在施工中不出现任何用工签证。
三、甲方工作内容：
1、提供现场的大型机械设备，并保障其安全及使用功能。
2、提供施工中所有建筑材料。
3、配备技术负责人、技术员、施工员对现场进行技术及施工指导。
四、乙方责任：
1、保障充足的施工人员，确保工期及施工质量。
2、积极热情的接受甲方管理人员的现场管理及技术指导保证现场文明施工。
3、不得私自浪费甲方材料，如有发生必须罚款，金额由甲方自定。施工中造成的质量事故，不延长工期其修补整改费用由乙方全部承担。
4、现场材料要按甲方指定位置堆放整齐。
5、在施工中如人员缺少满足不了施工进度或不听甲方管理人员指挥的，甲方随时将乙方清出现场。
6、在施工中不许饮酒作业、打仗、偷盗等现象，一经发现按情节轻重进行罚款。
7、对本合同乙方承包范围内的工程质量应向甲方负责，组织熟练工人投入工作，
未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
8、乙方应根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，以
及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方工程师批准后严格实施。
9、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，
确保工程质量达到约定的标准。
10、加强安全教育，认真招待安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保
施工安全。
11、加强现场管理，严格招待建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场
的管理规定，做到文明施工。
12、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的
损失及各种听从工程承包人管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。与现场其他单位协调配合，照顾全局。
13、保证施工现场的文明施工、卫生清洁以及现场清理，甲方不出任何费用；
14、工人食堂不准使用烧柴做饭，只准使用煤气罐或电。
15、保证住宿卫生清洁，工程承包人定期检查，发现脏、乱等情形，罚班组长100元。
五、安全责任：
1、严格按照国家建设部颁发的GBJ59-99《建筑施工安全检查标准》及《长春市施工
现场文明施工管理规定》，对施工现场进行施工管理；见附(一)。
2、施工人员必须严格执行操作规程，不得违章作业、不得冒险蛮干，对操作不安全或
违章指挥的指令有权拒绝施工和执行。
3、施工人员必须服从安全检查人员的指挥和监督，凡违反安全规定的都应受到处分和
罚款。
4、在施工中出现的安全、伤亡事故，乙方自行承担。
5、甲乙双方应认真负责对进入现场的施工及管理，进行施工人员安全教育，高空作业
必须佩带安全带，如有安全事故发生，甲方不负任何责任。
6、按面积进行保险，甲乙双方各承担一半费用。（自行同意）
六、质量标准：
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》
和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
七、拨款方式：按工程的形象进度按月支付70%的工程款。余款在工程竣工验收结束
后一次性付清。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方负责人（签字）：
乙方负责人（签字）：
年月日
第14篇：饭堂包工协议书
饭堂包工协议书
甲方：
乙方：
为对职工食堂综合管理，提高职工膳食标准，经甲、乙双方通过友好协商，本着平等互利的原则，同意将甲方的职工食堂由乙方承包，包工制作。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、承包内容及经营范围
承包制作甲方职工食堂，（包工不包料），负责供应甲方职工（午、晚）。
二、餐费标准：
1.包工实施计件：根据就餐的人数计算，每人每餐按0.38-----元计算。每月依据甲方统计就餐的人数进行计算.乙方或者也可依据饭卡检查人数（就餐人员）进行结算。 2.就餐的所有原料由甲方购买.甲方应保证所购的菜及原料健康,卫生,干净.
三、承包期限：
自 年 月 日起至 年 月 日止，承包期为： 年。期满后双方要求续签在同等条件下，乙方有优先权。
四、场地使用及有关费用
1、甲方免费向乙方提供目前属于甲方厨房所有的场地和用具的使用权。进场前甲方负责将基础设施破烂部分及厨房用品一次性维修保养好配齐，才交付乙方使用。上述物品经清点（按清单双方签名）后，交乙方使用，承包期满后，乙方应将上述物品交还甲方，如有遗失，损坏，乙方负责赔偿。（自然损耗除外）。
2、承包期内，甲方负责（水、电、燃料面议），其费用标准需根据本市自来水公司、供电局、燃料供应商统一标准核算。
3。卫生用品由甲方购买。乙方工作人员的吃住由甲方提供吃住，免费。（住的水电费由乙方自负。）
六、卫生管理和环境保护
1、承包期内，乙方应搞好辖内的环境卫生工作。饭堂内外保持卫生整洁。
2、垃圾污物应按指定地点放置，不得随便舍弃。
3、应按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作检查、监督。
4、厨房用品具严格实行一洗二过三消毒的规程。
5、不得出售任何变质或受污染的食物。
6、乙方所有工作人员上岗前必须通过劳动部门指定医院（或防疫站）的体检，并领取饮食行业健康证。签合同前原有工作人员体检费用甲方给予报销。
7、乙方在实际操作中若有违反上述规定者，所导致的后果由乙方全部承担。
七、制度的建立
1、承包期内，乙方应健立健全各项规章制度及有关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作。制度建立主要包括：放火、防毒、防盗、卫生管理、物流采购和供应等方面。食堂全天均应有员工值班，严防类事件发生。
2、乙方应切实做好防火、防盗、饭菜食品的卫生安全工作，若发生责任事故，后果由乙方全部承担。甲方有权进行监督和检查。
3、甲方有责任负责对厨房水、电管线路的维修保养，小故障三小时内完成处理工作，大故障不超过八小时，不可抗力的不在此限。
八、结算方式（与甲方行政或财务负责人面议）
九、违约责任
1、乙方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与甲方无关。并交纳押金10000元。
2、甲方保证乙方的经营环境不受内部或外来部门的干扰，一旦出现上述情况由甲方负责理顺。
3、除不可抗力事件外（如停电等），乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。如停电等意外事件的确发生，导致不能开饭，乙方需同甲方协商处理。
4、由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食，（如故意切断乙方的水电供应）而造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。
5、甲、乙双方对应付对方的有关费用，补助等，应按合同规定要求按时计付，愈期未付的每天加罚1%滞纳金，逾期最多不得超过十天，超过十天视作违约，违约方应向对方赔偿一切损失。当月计件的工作餐费在次月20前给予发放。
6、甲方或乙方违反本合同或单方面无正当理由终止本合同者，应向对方赔偿一切损失。
十、仲裁
本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上诉审理。
十一、本合同如有遗漏和未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
十二、合同自双方签订之日起生效，合同正本一式四份，双方各持两份。十
三、附件《 》与本合同一同生效。
十四、甲方同意在双方签字之日生效后，乙方需在 月/日内进入甲方食堂正式承包运作，本
合同的承包期限从乙方正式进入甲方食堂承包运作之日起生效，此条款与本合同一同生效。
甲方（章）： 乙方（章）：
第15篇：清包工协议书
甲方：
乙方：
甲方将未做完二次结模板工程发包给乙方施工，为保质量按期完成工程施工任务。经双方协商一致，特制定如下协议，供双方共同遵守：
一、工程项目：满世集团综楼（A区）
二、承包方式：包工不包料、包安全、包质量、包文明
三、承包范围：二层、女儿墙
二次结构模板制作、安装、拆除、元钉、铁丝、劳动工具乙方自带脚手架搭、拆，安全劳保用品；清理（按指定地点堆放）步步紧、螺杆、螺丝送到库房等。
四、合同工期：按甲方要求。
五、结算方式 ：
按实际完成的混凝土（展开面）长度 元/m，安全保证金 元/m；模板拆除后清理 元/m，实际总价为 元/m，女儿墙砼展开面 元/m2，（比例同上）。
以上价格包含各种保险费、交通安全费，承包人必须为每位职工办理工伤保险（如发生安全事故乙方自理，甲方概不负责）。包括带班人员工资。
六、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。
七、付款结帐方式：
乙方进场一个月后，每人付生活费1000元；工程结速完成后，一个月内付总工程量80%；余20%抹结速一次付清。
八、安全生产及安全要求：
1、乙方进场必须协助甲方做好安全教育，施工操作人员持证上岗，在施工过程中，乙方必须遵守安全规章制度及安全操作规程，严禁违章作业，并随时接受配合安全管理人员的监督检查，若乙方违章作业，甲方给予乙方每人每次100-200元的处罚。
2、乙方所有施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽，超过1.6米高架体作业时，必须系好安全带。
3、甲方在施工中做好安全防护，不得任意拆除，拆除必须得到安全管理工作人员同意。
4、生活区禁止私拉乱接，严禁使用电饭煲、热得快等，发生火灾由承包人负责。
5、乙方承包人是本工种安全负责人，必须抓好各项安全工作。
九、其他补充条款：
质量达不到工程验收标准要求，不服从甲方人员的指挥，中途无故停工，发生违法行为中途停工退场，工程量按50%计算。
注：凡是涨模、门窗、洞口、尺寸标高不符，电话通知24小时内到工地；剔凿、修补。（材料、安全甲方有罚款单；乙方负责）。
第16篇：施工合同协议书
施 工 合 同 协 议 书
甲方：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方：
地点：广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面\\地面铺贴工程。
1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。
2 、一切小工具（灯泡、电线、安全帽等）由乙方负责。
3 、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-1000元。
4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。
5 、本工程工期为天，乙方按施工实际量计算总平方数，卫生间墙面/平方米，地面：/平方米，此价不含税金。
6 、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。 7 、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。
8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工（质量要求是水平、四角直、尽量无空心），如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。
11、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。
注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整（￥500）。
本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。
甲方签名：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方签名：
2006年月日2006年月日 合同编号：SMF-060830
第17篇：施工合同协议书
施工合同协议书
甲方：
乙方：
为改善办学条件， 加强防范措施，经中心校与学校校委会研究，报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷， 经双方协商，达成以下协议：
1、甲方提供建设中的水电；
2、乙方包工包料，施工过程中由乙方提供原料，整平地面、墙面，墙面无漏空，施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。
3、施工过程中乙方要保证工程的质量，负责工人的安全。
4、学校教室走廊内墙粉刷按5.5元/㎡计算，外墙粉刷按12元/㎡计算。
5、工程保持期一年，期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。
6、工程完工后，经甲方验收合格并进行实际测量，甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%，剩余价款待保修期满后付清。
7、本合同一式两份，甲已双方各持一份。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
二O一二年 四月六日
第18篇：施工合同协议书
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司
乙方：道孚县电力公司
合同编号：DFDX2008007
签订日期：二OO年月
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称
甲方)
承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方
本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲
拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照
执行。
第一条工程概况
工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站
输电工程
工程地点: 四川省甘孜州道孚县
第二条本协议范围；
1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、0.4KV
线路、10KVA台区。
2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、0.4KV线
路、10KVA台区。
3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、0.4KV
线路、10KVA台区。
第三条工程工期
开工日期；2008年月日
竣工日期；2008年月日
第四条质量等级标准、规范
一、工程质量等级：工程质量合格100％(一次性验收合
格)。
二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工
及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。
第五条合同价款
承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总
价为人民币120000.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自
然因数外、合同期内任何情况均不再调整。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下
1、合同协议书
2、合同标准文本《通用条款》
4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件
第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条
款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条本项目工程款
l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。
2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款
3、合同总价的5％作为质量保证金，待质保期满后一次
性付清。
第九条本项目工程师
甲方指派于(即项目工程师)，对工
程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。
第十条施工用水、电及工程材料供应
1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。
2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。 第十一条验收与结算
1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。
2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。
3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。
6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。
第十二条双方的工作
一、甲方的工作：
负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。
二、乙方的工作
1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。
2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。
3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。
4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。
5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。
6、负责地方关系的协调。
7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。
第十三条违约责任及争议解决式
1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的0．1—2‰计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。
2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。
3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损
失。
4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉，
第十四条不尽附则
本合同未尽事宜，双方另行商议。
第十五条合同生效
本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。
第十六条合同订立时间、地点
合同订立时间：2008年月日
合同订立地点：四川省道孚县
甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址：
电话：
开户行：
帐号：
乙方：道孚县电力公司代表：(签字) 乙方地址：四川省甘孜道孚县
电话：0836—7123587
开户行：
帐号：
第19篇：施工合同协议书
工程承包协议
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程承包范围：除甲方指定的全部工程内容。甲方分包项目如下：
1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。2.新建PPR65自来水管道一条约48米。 3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。 5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。 6.新增阀门井一处。 7.改建下水管线15米。
三、工期、质量要求：
1、工期：工期总日历天数为 天
2、质量：合格
四、合同条款：
本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付甲方使用。
1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。
2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。
3、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。
4、工程承包方式为包工包料，未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用 。
5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。
五、付款方式：
本工程不支付预付款，工程完工一次性付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。
六、双方要履行的工作：
1、甲方的工作：
⑴、乙方进入施工现场，甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。
⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。
2、乙方的工作：
⑴、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。 ⑶、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、无污染。
⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。
⑸、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。
⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。
七、工程验收及结算：
1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算。（变更手续齐全）
2 工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。
八、其他事项：
1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。
2、用电及给水，由甲方提供水源及电源，乙方的施工用水、电费由甲方支付。
3、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。
4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。
5、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。
6、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。
甲方：
法人代表：
负责人：
签订日期： 乙方： 法人代表： 负责人： 签订日期：
第20篇：油漆工包工合同
油漆工包工合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程(以下简称工程）的有关事宜， 达成如下协议:
工程地址____________________________________
委托方式: 采取甲方提供材料, 乙方包清工的委托方式。 工程工期:
1、开工日期: 年 月 日(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期: 年 月 日（以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程造价: 本工程包清工报价为 元/m² 甲方的权利和义务:
甲方负责采购本工程施工材料,甲方采购后材料交由乙方负责保管 。 由于保管不当而造成损失, 由乙方负责赔偿 。甲方应给施工人员办理进场施工手续 (出入证等) 。 提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架 。 施工中如临时需要使用公共部分, 甲方应向邻居打好招呼。施工中, 甲方需要变更或增加施工项目时, 应及时如实通知乙方, 双方应签订项目变更表,商议好造价情况 。
六、乙方的权利和义务：
乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按照施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、基层检查:
乙方在工程现场对基层状况进行检查时, 若发现可能影响涂饰效果的因素时, 要及时向提出整改意见, 甲方同意后乙方负责实施。 整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。 若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的, 双方应事先做好记录并予以确认 。
九、工程施:工及基造收标准:_____ 达到优良工程标准
十、付款方式:
1、乙方人员进场施工后,按每人每天100元预支生活费。每逢10号、20号、30号支付。
2、乙方人员进场之日起, 根据工程进度, 每半个月预支工程款一次。
3、工程竣工验收后,甲方于 年 月 日之前支付97%的工程款。
4、3%的尾款作为质保金留存,保修期满后付清。
十一、饰后保修承诺:
乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任, 保修期自工程竣工验收之日起, 为期1年。保修期间由于乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责 。保修内容均采用修复形式 ， 而且只对涂饰质量负责, 不承担其他连带责任 。在保修期内, 乙方应在接到通知后确认是保修范围内的, 5个工作日内派人修复。保修期内因非装饰外力原因或不可抗拒因素 (自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因) 所产生的结果不属于保修范围 ， 若要乙方维修的, 则维修的材料和人工费均由甲方负责。
十二、违约责任: 合同生效后, 擅自撤除合同的一方, 应按合同总金额的 _________%作为违约金付给对方 。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，每延误一天乙方则支付甲方200元违约金。 十
三、争议解决：
双方友好协商, 协商无效, 可由乙方所在地人民法院公诉裁决
十四、合同效力: 本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字; 盖章后生效,补充合同后本合
甲方： 联系方式： 签订日期：
乙方： 联系方式： 签订日期： 同具有同等法律效力。安全生产协议书
甲方:
乙方:
为了全面履行甲、乙两方签订的_____________劳务作业分包合同, 进一步明确在涂料装饰劳务作业过程中甲、乙双方各自的安全责任, 加强安全生产监督管理力度, 保护劳务作业人员的人身安全和身体健康, 防止因工伤亡事故的发生, 依据«中华人民共和国建筑法»、«建设工程安全生产管理条例»及«水利工程建设安全生产管理规定»和地方政府的有关法律、法规规定,签订本协议。
工程名称:
工程地点:
劳务作业分包内容:
第一条 甲、乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。
2、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
第二条甲方的具体责任
1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产, 向乙方进行企业及施工现场的安全生产规章制度交底,对乙方安全生产实施监督管理。
2、甲方有监督、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为的权力,对不服管理的人员有权命令其停止作业。
3、向乙方提供确保生产安全的劳务作业环境,提供符合安全技术标准的电气设备、机械、架设机具、安全防护用品等,并监督乙方安全使用。
4、对乙方自带机具、设备、安全防护用品进等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。
5、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护, 及时消除安全隐患 。
6、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门 。 第三条乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下对劳务人员施工安全直接负责。按其职责分工,具体履行以下责任：
1.乙方应服从甲方施工现场安全生产领导机构的统一管理, 参加甲方定期召开的安全工作会议 并按照甲方分配职责抓好落实。
2.必须接受甲方的管理和监督, 遵守甲方制定的安全管理制度。
3.自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效;禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
4.必须按甲方规定将甲方配发的劳保用品发放给劳务作业人员, 不得录用无身份证件的人员和未满十六的童工。
5.设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。第四条 违约
1、达不到约定条件的,甲方一经发现,可要求乙方立即进行改正和补充完善,乙方应按甲方要求改正和补充完善, 直到符合约定条件 。
2、因乙方原因达不到约定条件的, 由乙方承担违约责任和经济支出 。 第五条争议
当甲、乙双方发生争议时, 可通过甲、乙双方上级主管部门协商调节, 若达不成一致意见, 可向政府有关部门申请仲裁。 第六条生效
此协议作为劳务作业分包合同附件,具同等效力, 一式两份,双方各执一份。经双方签字盖章后生效，与劳务作业分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
甲方：
甲方代表：
年 月
年 月 乙方： 乙方代表：日日
