工程安全协议书
推荐第1篇：工程安全协议书
施工安全协议书
甲方： 乙方：
一、目的
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二、施工项目：
三、施工地点：
四、进场时间：
五、协议内容：
1、乙方进场施工，须经甲方同意，并指定施工负责人，施工现场设立安监人员，便于施工过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。
2、乙方施工前，必须经安监人员对施工作业人员进行安全教育培训和现场技术交底后才能上岗作业。特种作业人员必须经专门培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业人员必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查。
3、对危险性大的施工作业，乙方必须制订具体的施工方案和安全措施，并在实施过程中指派专人现场监控，严格执行。
4、乙方应在施工区域设置明显标志，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；要强
化现场指挥和施工作业监护。
5、施工现场应有完善的安全防护救援设施，各种警示标志应齐全、设置合理。施工现场要有严密的防火措施。施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业。
6、施工过程中如需使用水、电等，施工单位必须经甲方同意，由专业人员指定接水、电地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。
7、有缺陷的工具、设备不准进入施工现场。乙方施工牵涉动火，必须向甲方专业人员申请并填写施工动火单；
8、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾应堆放到指定地点，并尽快清运。对施工中发生的操作、交通、火灾等意外事故由乙方负责；
9、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
①对严重违规操作及存在重大安全隐患处以2000元罚款。 ②乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
③施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故的，乙方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
④未佩戴安全帽和酒后作业罚款200元/人次。 ⑤未持证上岗作业的罚款200-500元/人次。
⑥打架斗殴聚、众赌博罚款300元/人次。 ⑦高空作业不系安全带罚款500元/人次。 其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，自签定之日起生效。
甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。
七、协议附件：
1、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；
2、乙方特种作业人员上岗资格证书；
3、乙方施工安全技术组织措施；乙方的施工组织设计。
甲方（公章） 乙方（公章）
年 月 日 年 月 日
推荐第2篇：工程安全协议书
协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料。协议书是契约文书的一种。下面是工程安全协议书，请参考！
工程安全协议书
甲方：
乙方：
为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保 期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：
第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条：甲方承担的安全责任、权利;
(一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;
(三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退常
第四条：乙方的责任、权利;
(一) 乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;
(三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;
(四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现常
第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：
(一) 高空悬空作业必须系好安全带;
(二) 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;
(三) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;
(四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;
(五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;
(六) 不得在工程现场烧火;
(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;
(八) 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;
(九) 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;
(十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;
(十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
第四条：安全责任
(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;
(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
工程安全生产协议书-三联阅读
第五条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。
甲方： (签章) 乙方： (签章)
甲方施工负责人(签章)： 乙方负责人(签章)：
年 月 日 年 月 日
推荐第3篇：工程安全协议书
工程安全协议
建设方（甲方）： 施工方（乙方）：
鉴于施工方已经严格遵守中国安全生产和劳动保护的相关法律法规，取得相关的合法经营执照，而且一致同意签订本工程安全协议，并完全遵守甲方提供施工方EHS管理程序之所有规定，故该协议作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。 1.管理目标
遵守XX公司生物医药产业化基地项目甲方提供施工方的EHS安全管理程序所有规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.2.甲方权利和义务 2.1 权利
2.1.1 有权监督施工方执行建设方安全管理程序的情况，并要求施工方接受甲方人员的管理，还有权检查施工方各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。
2.1.2 检查施工方作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。 2.1.3 根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。
2.1.4 工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。 2.2 义务
2.2.1 配备安全巡检人员，协助施工方监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。
2.2.2 介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。 2.2.3 定期召开安全工作会议。 3.施工方义务
3.1 施工方应严格遵守国家有关劳动保护法规及建设方各项安全管理制度，并提供其所有入场工作人员的健康证明材料，还必须按照相关法律为其所有进场工作人员投保及交纳保险，同时交纳第三责任险。所有投保材料应将复印件统一交甲方。
3.2 根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全管理部门同意。同时对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。
3.3 严格履行建设方特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。
3.4 对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。
3.5 施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。
3.6 施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。 3.7 要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。
3.8 遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。
3.9 施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告甲方EHS管理人员，并要求施工单位负责保护好现场。
3.10 施工方对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由施工方承担相应的责任。
4.安全措施
4．1 施工环境
按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，
将所有基坑周边围蔽，设立防护栏(硬防护)，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立“严禁攀爬、防止触电”的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。
4．2 设备安全
设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。
4.3 消防管理
按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防信道畅通，特别是仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。
4.4 安全用电
始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动力分别设置，采用TN-S接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。 4.5 保护环境
施工方要严格遵守国家和地方各类环境保护的法律法规以及行政条例，并严格遵守建设方的各种环境保护政策，不得蓄意、故意或者任意破坏环境。如污水排放，噪声控制，灰尘控制，植被保护等等，施工方都必须严格遵守相关的规章制度。
4.6 卫生
施工方必须遵守国家及地方各类关于职工卫生条件保障的法律法规，并遵守建设方的各类关于卫生方面的规章制度，为现场相关人员提供符合标准的饮用水，冲洗设施等等。
4.7 施工方必须严格遵守国家及地方的各类建筑工程安全管理的法律法规或者规章制度，并严格遵守发包方的现场安全管理程序及各类安全保障措施。
4.8 施工方必须接受建设方的安全培训，施工方必须对自己的职工及施工人员进行专门的安全培训方能进场工作。施工方所有的施工人员必须具备合适的安全知识，并持有效的上岗证上岗。
4.9 施工方必须为其职工免费提供合适的个人防护用品，并为职工提供舒适安全的工作环境。
5.事故处理
发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。 6．协议文本
本协议于双方签字盖章后生效。本协议一式四份，双方签订后各持二份。
建设方(签章) 施工方(签章)
建设方代表： 施工方代表：
日 期： 日 期：
推荐第4篇：外包工程安全协议书
外包工程安全协议书
发包单位（以下简称甲方）：天津市橡胶工业研究所有限公司 承包单位（以下简称乙方）：天津乐浩建筑装饰工程有限公司
一、工程概况：
1、工程地址：天津市华苑产业区（环外）海泰南北大街15号要求内。
2、工程主要内容：厂房维护、设施维护和检修的施工工程。
二、工程项目期限：自2015年1月1日起开工至2016年12月31日止。
三、协议内容：
根据国家《安全生产法》和天津市有关规程、规定，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全。经双方平等协商一致同意，在双方在签订工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。具体条款如下：
甲方的义务与权力：
1.向乙方介绍承包项目作业环境，企业生产特点、工艺、危险源点、厂规厂法及各项安全制度，协助乙方做好安全教育。
2.提供必要的安全作业条件，按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票。
3.甲方要为乙方提供安全，可靠的一次电源设施。
4.甲方安全巡检人员，在乙方作业现场发现违章行为和安全隐患，有权制止乙方并责令乙方停工整改。由此造成的损失由乙方承担。 5.检查乙方特种作业持证上岗情况，有权制止无证操作现象。 6.根据厂规厂法中有关规定，对乙方违章行为进行经济处罚。 7.合同执行完毕甲、乙双方确认无劳动安全纠纷，方可财务结算。
乙方的义务：
1.乙方严格遵守甲方的厂规厂法、及各项安全管理制度，严格履行甲方特种作业工作票制度，按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票后方可作业，并指派专人负责现场监护。2.根据工程项目制定安全施工方案，并征求甲方意见。
3.所带机具、设备要符合安全要求，安全附件齐全可靠，主动接受甲方检查验证。
1 4.现场施工人员，应穿戴符合要求的防护用品，特种作业人员必须持证上岗。 5.要坚持文明施工，危险作业区应设警示标志，要配备专职安全检查人员负责现场。
6.乙方在施工作业中发生人身伤亡事故或造成甲方或第三方人员伤亡事故，均由乙方负责。如造成甲方或第三方的损失，乙方要承担赔偿责任。
以上协议于2015 年1月 1日双方盖章后生效，双方必须共同遵守。
甲方单位（发包）
（公章）
甲方负责人签字：
年
月
年
月
乙方单位（承包）
（公章）
乙方负责人签字：
日
日
推荐第5篇：工程安全责任协议书
工程施工安全责任书
甲方： 乙方：
一、目的
为加强工程的生产安全监督管理，确保工程顺利进行，明确安全责任主体，防止安全事故的发生，以保障各方生命财产安全和社会稳定。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，结合本工程实际情况，特签署本安全协议，以兹双方共同遵守执行。
二、内容
1、乙方进场施工前，应组织职工队伍学习，并能熟悉与自觉遵守建设部《建筑施工安全检查标准》及其相关施工的各项规范和规章制度，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，切实保障施工人员及甲方管理人员或任何第三人的安全与健康。
2、进场开始施工时，乙方应再次组织所有作业人员进行三级安全教育学习，所有作业人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度等，并做好安全跟踪检查管理工作。
3、乙方项目负责人为第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全施工责任制，指定现场安全专员制定可靠的安全措施及技术措施。
4、乙方应在指定工作区域和双方约定的时间内进行作业。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成的一切后果由乙方负全部责任。
5、乙方应在施工区域设置明显标识，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡封闭处理，围挡上挂设照明警示灯具，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查，对违规者按照甲方管理制度进行处罚。
6、施工过程中，甲方实行公司、项目部、安全员三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工人员停工
1 / 4
整顿。
三、安全生产责任书期限
自施工单位作业人员或机具进场之日始，至本协议签署工程退场之日为止。
四、甲方责任及义务
对项目实施的安全与秩序进行整体管理，负责开展日常的安全施工大检查，对发现的问题及薄弱环节，督促乙方限期整改；并对乙方及乙方作业人员违规行为具有批评教育及处罚之权利。
五、乙方责任及义务
1、乙方项目负责人为本项目安全管理第一责任人，负责本工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全施工规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业，并对本工程项目的安全施工作业及对参与本工程作业的全部施工人员的安全负全部责任。如果在施工过程中发生安全施工事故，由乙方承担全部事故及经济责任。乙方通过本协议承诺甲方不再承担任何形式的安全责任。
2、开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不得安排未经安全教育的人员进入作业现场。
3、如需使用业主的机械、电器等设备设施，必须经业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责，承担安全责任。
4、教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则由此而引起的事故，乙方负全部责任。
5、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区、办公区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后操作，否则，产生一切后果由乙方负责。
6、乙方进场前须向甲方提供营业执照副本、法人代表身份证复印件、安全生产许可证、税务登记证副本等施工资质及证明，并提供所有进场人员及工程联系人名单作为本协议之附件。
7、采取一切措施，杜绝任何重大伤亡事故（含设备事故）的发生。
8、负责对施工人员进行安全教育。
9、乙方施工作业人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入施工队伍，无“三证”人员不得进入施工现场，所有施工人员均须经过专业培训并持证上岗。
10、特殊工种必须由持有本专业有效证件人员操作。禁止擅自操作其它工种的一切设备，支架（如接驳电源、焊接、脚手架等）。
2 / 4
11、乙方必须为施工人员购买施工安全意外保险，并将保险凭证复印件交与甲方备档。
六、处罚
甲方有权对乙方在施工现场中出现的各类违规作业行为进行处罚，约定相关处罚标准如下（包括但不仅限于）：
1、对一般违反操作规程行为的人员，将予以20-100元/人.次处罚。一个月内3次以上违规者可要求乙方辞退该作业人员。
2、对于特殊工种工人违犯操作规程，将予以50-200元/次处罚，三次以上违规者可要求乙方辞退该作业人员。
3、严禁私自接电，乱拉电线，使用电炉等大功率非施工电器，一经发现，给予当事人罚款200元/次，并没收相关设备设施。
4、严禁施工现场随地大（小）便，如经发现，罚款50元/人.次，并责令施工单位自行清理干净。
5、高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，每人每次罚款200元/次，若发生安全事故，乙方负全部责任。
6、不准擅自拆除脚手架、防护栏杆、竹篱板、安全网等，如需拆除必须经过甲方同意，如有擅拆者，处予乙方500元/次罚款，并恢复原状。
7、爱护现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标识牌等），若有损坏，照价赔偿，故意损坏的，除赔偿损失外，并处50-500元/次罚款。
8、保护建筑产品（成品）人人有责，不得故意损坏，若有发现，除赔偿损失外，并罚款100-1000元/次，严重者清退出场，并追究其相应责任。
9、遵纪守法，如发现乙方施工人员偷窃工地物资者，予以加倍处罚（以偷窃实物价值的2-5倍罚款），数额较大或情节严重者移交公安机关处理。
七、乙方施工中必须遵守下列规定：
1、设立现场项目负责人和安全监督专员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。
2、施工人员进场必须佩带施工证，施工人员应按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。特种作业人员还必须携带特种作业操作证。
3、施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全。施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。
4、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位或部门提
3 / 4
出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。
5、使用临时电源，必须配置合格的漏电保护装置，应检查漏电保护装置的可靠性。
6、使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格工机具。
7、电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。
8、搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。
9、在电缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电措施，须做好消防措施。
10、施工现场，禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。
11、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签定之日起生效。
甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
4 / 4
推荐第6篇：外包工程安全协议书
外包工程安全协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
一、工程项目：
施工区域或地点：
二、协议宗旨
1、为维护甲乙双方的共同利益，明确双方的安全生产管理职责、权利和义务，确保施工过程中的安全与文明施工管理，保持良好的工作秩序和施工场所的
环境卫生，经甲乙双方平等协商，于年月日在签订本协议。
2、本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中国华电集团公司安全生产工作规定》、《电力安全工作规程》等要求制定。
3、本协议作为对外发包工程项目主合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与相应的主合同同时生效，同时终止。
三、甲乙双方应履行的职责：
1、甲方：
（1）对乙方的资质进行审查，确认其符合公司承包方资质审查表的内容。
（2）对乙方人员进行安全教育培训与安全技术交底，经考试合格后，签发安全培训上岗证，持证进入现场施工。
（3）对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、爆破、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害，烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所以及大型吊装作业，甲方应对承包方进行专门的安全技术交底，要求承包方对施工项目的风险进行控制，制定“三措”和应急处置措施，经甲方审核签发后执行。
（4）甲方有权随时对施工现场和现场施工人员进行经常性地监督检查并按要求进行整改。有权制止违章作业及一切不安全行为，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
（5）对于违章3次以上或施工期间发生严重违章，甲方有权终止合同，拒绝其进入现场。
（6）各交底记录和交底资料应完整保存。
（7）甲方有权要求乙方提供工程款10%的安全风险抵押金。
（8）甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便，对乙方的安全生产工作统一协调、管理。
（9）甲方严禁对外包队伍以包代管。
2、乙方：
（1）乙方到甲方施工期间，必须严格遵守甲方《外包工程管理标准》、《反违章管理标准》等安全生产的各项规章制度，做到安全、文明施工，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。
（2）乙方负责制定并经甲方审查批准的承包工程的施工安全技术措施，并在施工期间严格执行；乙方开工前要对工作环境、安全设施、现场隔离措施、施工人员防护用品等安全情况进行检查，符合电业“安规”规定和安全技术措施要求，乙方的安全防护设施必须配置到位，乙方项目负责人（安全管理人员）要对施工人员进行全面的安全技术交底和签字，否则不得开工。乙方每天得开工会上对其施工人员必须进行开工前的安全教育。
（3）乙方施工人员上岗前，须提供经乡镇及以上医疗卫生部门体检合格的有效证件，经甲方审核合格后方可开展工作。
（4）乙方特种作业人员必须持有市级及以上安全监管部门或质检部门核发合格的特种作业操作资格证书，方可从事相关的特殊作业。
（5）乙方施工人员应在施工区域内活动，严禁进入非施工区域，严禁任意乱动与施工无关的设备和设施；严禁乱动现场任何安全警示标牌、标志；对于集中施工和有污染的项目，乙方应在施工区域设置明显标志并做好封闭措施，防止污染。
（6）乙方施工人员进入甲方生产（施工）现场必须佩带甲方办理的安全培训上岗证，必须正确佩戴合格的安全帽，高空作业必须扎合格的安全带，着装应符合安规要求和佩带相应劳动防护用品（如防护眼镜、手套等）。
（7）乙方工作人员在生产现场严禁擅自私拉乱接临时电源、汽源、水源，若工作需要，乙方应办理相关手续，由甲方人员负责。
（8）乙方进入生产现场施工前，应指定施工负责人并在施工现场设专职安
全员（20人以下设兼职），全面负责施工现场的安全、文明施工，做好安全检查、监督工作。并接受甲方安监等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。
（9）施工过程中如需动火作业，乙方应根据动火级别向甲方提出申请，办理动火工作票，经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火过程中甲乙双方消防监护人必须在现场监护。
（10）乙方在生产施工过程中应随时注意保持现场整洁，工器具摆放整齐，施工垃圾随时清理到甲方指定场所，每天收工前将现场清理干净，经甲方验收合格，做到“工完、料净、场地清”。施工结束后，乙方应对施工现场进行彻底清理。乙方施工过程中对发生的污染等事件负全责，并按规定处理。
（11）乙方应按照甲方规定向甲方安全管理部门缴纳工程款10%的安全施工保证金。
（12）乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见应及时落实。发生人身事故或涉及生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。
（13）乙方严禁将承包工程层层转包。
四、甲乙双方安全管理责任：
1、甲（乙）方原因造成乙（甲）方人身、设备事故，由甲、乙双方联合调查处理。由于乙方自身责任造成的人身、设备事故，一切后果由乙方自行负责。
2、由于甲、乙方以外第三方原因造成乙方人身、设备事故或乙方原因造成其他外单位人身、设备事故，甲方不承担任何责任。
3、乙方保证派遣具有合法施工（安装）资格、身体健康的工作人员，严格执行“安规”和有关安全规定，切实采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，施工过程中乙方发生的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方不履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。
五、甲方对乙方安全教育管理，违章罚款等费用按甲方有关规定执行，从安全保证金中扣除，工程结算前必须到公司安全管理部门办理签字手续，否则不予结算。
六、本协议书一式二份，双方签字或盖章后生效。
：
或
：：或乙方代理人（签字）：甲方（公章）乙方（公章）甲方法人代表乙方法人代表甲方代理人（签字）
推荐第7篇：工程安全生产管理协议书
建设单位： （以下简称甲方）
监理单位： （以下简称乙方）
施工单位： （以下简称丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第一条：
工程名称：
工程地点：
第二条：乙、丙方应将单位资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送给甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件交到甲方备案。
第三条：乙、丙方现场负责人及安全生产管理人员：
乙方现场负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿；安全生产管理人员：＿＿＿＿＿＿＿。
丙方现场负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿；安全生产管理人员：＿＿＿＿＿＿＿。
第四条：甲方的责任和权利
1、工程开工前，应当依法申请领取施工许可证或办理开工报告批准手续。严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、依法委托乙方对施工项目进行安全生产监理。
3、组织向乙方和丙方的负责人、工程技术人员进行安全技术交底，提供地下管线、设施等相关资料，并提出安全措施要求。
4、定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方政府有关安全生产的精神和工作部署等。
第五条：乙方的责任和权利
1、依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，受甲方委托和授权代表甲方对监理工程的施工安全生产实施监理，并配备与建设工程项目相适应的监理人员，明确工程项目监理人员的安全责任。
2、在实施监理前应当制定包括安全监理内容的工程项目监理规划，对大中型建设项目和危险性较大的分部分项工程应当编制安全监理详细计划。
3、工程监理单位在实施监理过程中应当检查建设工程安全生产措施落实情况，对施工全部过程实施旁站监理，并做好记录。
4、对丙方安全生产的管理机构、安全生产管理制度、各级管理人员到位情况、施工过程中安全生产等负全面监督管理责任，组织对丙方进行安全生产检查，督促施工单位对安全事故隐患进行整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
5、生产安全事故发生后，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作，不得将经济损失和矛盾转移到甲方，事故不得隐瞒不报，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理有关责任人。
第六条：丙方的责任和权利
1、丙方负责人是安全生产的第一责任人，对施工现场的安全生产负全责。
2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部等部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的安全规定。开工前，必须做好安全报备工作，
3、坚持“安全第
一、预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、建立健全安全生产责任制。项目经理是工程项目安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
5、丙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，对新入场的人员进行三级安全教育和考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重等特殊工种的人员，经过专业培训，获得国家劳动培训机构等部门颁发的资格证书后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照规则正确佩戴和使用，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。定期对劳保用品进行检验、试验和更新，做好安全工器具的检测，确保合格、有效。
8、丙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给乙方备查。
9、按照甲方的要求编制施工组织设计，根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电等方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，也必须制定相应的安全技术措施。同时，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由乙、丙双方签字确认。
10、建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，符合国家有关安全标准，按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和合格证书报甲方备案。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
11、施工现场按照国家、地方的法律法规和上级部门的规范标准设置安全防护。使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。
12、按照福州市建设局榕建城[2009]185号《关于重申加强市政工程管理处文明安全管理工作有关事项的通知》中有关规定执行。严禁在人行道上搭盖工棚、晾晒衣服、乱占道。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。
13、建立和执行施工临时用电管理制度；根据施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报乙方审批后执行；按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求选用合格的电气（器）设备，并规范敷设线路、接地体等。
14、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；丙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
15、丙方必须按照本工程项目和季节性的特点，组织制定本工程实施中的突发事件应急救援预案，并报乙方备案。
16、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。定期对施工现场的安全措施和作业人员的行为规范落实情况进行检查监督，对发现的问题及时纠正和整改，并记录存档。
17、遵守现场安全文明施工的有关规定，服从甲、乙方对现场的安全文明施工的管理，配合安全检查（包括甲、乙方的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在的问题进行整改反馈。
18、丙方对用于安全文明施工措施的专项经费应专款专用，不得挪作他用，有关使用情况应定期报告乙方，并接受甲、乙方的检查和监督。负责为本单位作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
19、对甲、乙方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
20、丙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，乙方应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报乙方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入丙方的安全责任范围。
22、丙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，丙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。事故的责任主体为丙方，事故的法律责任和经济责任由乙、丙方根据各自相应的责任共同承担。
第七条：补充条款
补充条款：
三、附则：
1、本协议约定的各项条款，经三方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力。三方应严格遵守本协议规定的各项条款，因违反本协议造成的安全事故或其他事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如遇国家的有关法律、法规等不一致，按照国家有关规定执行。
3、本协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更。合同施工内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、本协议书一式三份，三方各保存一份。
甲方单位（章）
法定代表人（或授权代理人）：
签订日期： 年 月 日
乙方单位（章）
法定代表人（或授权代理人）：
签订日期： 年 月 日
丙方单位（章）
法定代表人（或授权代理人）：
签订日期： 年 月 日
推荐第8篇：爆破工程安全协议书
爆破是利用炸药在空气、水、土石介质或物体中爆炸所产生的压缩、松动、破坏、抛掷及杀伤作用，达到预期目的的一门技术。下面就是小编整理的爆破工程安全协议书，一起来看一下吧。
爆破工程安全协议书篇1
甲方:达县第二建筑工程公司
乙方:宣汉县俊吉爆破工程有限公司
依据中华人民共和国《合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、《爆破工程消耗量定额》GYD-1002-20XX和《爆破工程基础单价》中工爆协(20XX)14号函的有关规定，甲、乙双方协商一致，达成如下爆破作业安全协议:
一、工程名称:P202集气站入口两侧边坡治理
二、作业地点:宣汉县普光镇
三、爆破工期:共计60天，以甲方批准的开工报告之日算起。
四、工程数量:详见P202集气站入口两侧边坡治理施工方案
五、承包方式:固定单价。
六、工程价款:据实决算。
七、付款办法:另行约定。
八、双方权利与义务
(一)、甲方的权利与义务
1、有权监督、协调和纠正乙方所派项目负责人、安全员爆破员的违规爆破作业或不安全行为。
2、负责确定爆破现场的基准点和爆破作业范围，向乙方提供该项爆破工程《地面建设工程中标通知书》和施工图纸。
3、确保乙方在爆破作业前，爆破工地所涉及的管线、网线、下水道、构筑物、树木和农作物等全部拆出。
4、处理好用地矛盾，协调因爆破震动而受到影响的周边单位和住户关系，保证爆破作业工程顺利进行。
5、承担废弃土、石方的堆放场地选择和挖运等相关费用。
6、按时按约定支付乙方爆破工程款。
7、甲方有权对乙方所购买炸药、爆破物品的数量及现场使用情况进行核查。
(二)、乙方权利与义务
1、乙方必须遵守国家的法律法规及甲方的各项管理规章制度。
2、编制切实可行的工程《爆破设计方案》和《爆破说明书》，并报公安机关批准后实施爆破作业。
3、办理爆炸物品购买和运输等相关手续，负责爆破作业工地安全管理、技术指导及相关人员的业务培训。
4、审查和确定工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。
5、加强爆破作业现场的环境保护、设备及运输机具符合国家标准和规范。
6、持《爆炸物品运输许可证》安全运输民爆物品到工地，负责对工程结束或当天未使用完的民爆物品组织现场销毁或回运仓库储存，并承担在运输中的责任。
7、建立并登记民爆物品日（次）使用情况，由爆破员领取和使用爆炸物品。
8、检查和指导安全员、爆破员按《爆破安全规程》安全作业。
九、税费承担：乙方向甲方收取的服务费用涉及税费由乙方交纳。
十、工程验收：按照约定的爆破作业范围和设计方案甲、乙双方到现场实地验收。
十一、违约责任：甲、乙双方应信守合同约定条款，若一方违约，则向另一方支付合同总造价20%的违约金。
十二、特别约定
（一）、乙方应严格遵守爆破作业的各项规章，因爆破震动过大，周边单位或住户反映强烈吗，导致行政干预、或单位、或住户致使乙方不能实施爆破作业的，乙方承担全部责任。
（二）、若因爆破过程中爆破物品丢失及发生安全责任事故，乙方承担全部责任。
十三、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。
十四、其他事宜：未尽事宜可另行协商，与本《爆破安全协议书》一并执行，具有同等法律效力。
十五、协议书一式三份，甲方执一份，乙方执两份，双方签字盖章后立即生效。
附：
1、《爆破作业单位许可证》；
2、乙方营业执照。
甲方（盖章）：已方（盖章）：
代表人（签名）：代表人（签名）：
联系电话：联系电话：
签约时间：年月日
爆破工程安全协议书篇2
甲方：
乙方：
根据政府部门对民用爆炸物品安全管理和指导性法规要求，为推行公安部门提出的“民爆破物品购买、配送、爆破、退库一体化作业（以下简称“一体化爆破作业”）运作模式，加强民爆破物品的存储运送安全及规范现场安全作业，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、合作项目：乙方以“一体化爆破作业”运作模式作爆破施工。
二、工程概况：
1、工程地点：
2、工程范围及内容：合同项内的管沟爆破开挖
3、工程作业时间：从年月日至年月日止。
三、甲方的权利及义务：
1、甲方负责指定爆破地点，为爆破施工创造条件。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。
4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作，无关人员不得接触爆炸物品。
5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒，疏散滞留人员及车辆，维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场，提前排除爆破周边的安全隐患。
6、起爆后15分钟内，甲方工作人员不得进入爆区，若在乙方人员未确认安全后进入爆区，所发生的任何事故责任由甲方负责。
7、甲方需向乙方提供以下有效证件复印件各一份，工程合同复印件。
四、乙方的权利及义务：
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工；结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。
2、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》，项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件，并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表，本地公安局备案手续。
3、乙方负责办理爆破施工的一切手续。
4、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点，并负责安全的送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。
5、对于现场临时放置的仓库，除专人妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。
6、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。
7、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。
8、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。
9、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象，检视现场周边安全条件，切实落实爆破器材现场临时存放的安全。
10、爆破前清理现场由乙方人员负责，爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后，乙方人员才可以进入工作面。
11、乙方工作人员负责进行爆后检查，处理盲炮、哑炮后，由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认，单次爆破任务结束。
12、如遇不可抗力因素（暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等）或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工，由此造成甲方的损失，乙方不承担责任。
五、其他：
1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若经仲裁委员会仲裁不能解决的，则任何一方可以向当地法院提起诉讼。
2、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。
3、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。
甲方：乙方
（盖章）（盖章）
负责人：负责人：
合同协议签订日期：年月日
推荐第9篇：拆除工程安全协议书
拆除工程安全协议书
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。
工程项目名称：金力公司原水泥粉磨车间拆除工程
工程地址：金力公司厂区
工程范围：源水泥粉磨车间拆除
协议期限：至本工程完工
本协议与工程施工合同同步有效；发包方的安全责任：工程项目发包前，发包方必须对承包方资质和条件进行审查，合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构：施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。在有危险性的电力生产区域内作业，开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经发包方工程项目主管机构、技术和安全部门审查合格后方可施工。
一、发包方安全责任：不定期检查承包方施工现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收；验收不合格的不准投入使用。
二、承包方的安全责任：
1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。
2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。
3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。
4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。
5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。
7、承包方应自觉接受发包方安全部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。
8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安全部门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。
11、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。
三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。
四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方安全部门有权予以纠正制止，有权通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。
五、因承包方责任造成的发包方安全事故，由发包方按事故调查规程处理，承包方安全部门参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。
发包单位(章)：承包单位(章)：
法人代表:法人代表:
法人委托代理人 :法人委托代理人:
签定日期：年月日
注：本责任书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。
推荐第10篇：工程安全责任协议书
工程安全是指在工程全寿命周期内利用系统安全工程原理,将系统及环境中现实的与潜在的、显性的与隐性的各种危险因素、有害因素始终置于有效控制状态,获取安全保障,最大限度减少人员和财产损失,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到安全程度。以下是小编为大家搜集整理提供到的工程安全责任协议书，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！
工程安全责任协议书
1编号：
甲方：
乙方：
为了加强项目施工安全管理，坚持安全第
一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程范围：甲方委托乙方对
3、工程地点：
二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员： 乙方项目负责人： 联系电话： 乙方现场安全负责人： 联系电话：
五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)
九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。
十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉进行处罚。
十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。
十二、本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包协议附件。
十三、若有新增内容条款，作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
十四、本协议自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
负责人： 负责人：
经办人：
联系电话：
签订日期： 年 月 日
签订地点： 经办人： 联系电话：
工程安全责任协议书
2甲方：
乙方：
经双方共同协商，就甲方委托乙方的一切工程(含零星工程)施工的安全责任问题，订立如下协议：
一、凡甲方委托乙方的一切工程施工项目(含零星工程)适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。
二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。
三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。
四、乙方在实施“工程协议”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关;乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
五、由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的， 一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
六、乙方的特种作业人员(含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员)必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。
七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业(施工)时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。
甲方： 乙方：
经办人： 经办人：
年 月 日 年 月 日
工程安全责任协议书
3甲 方 ：
乙 方： (项 目 承 包 人)
为了加强建筑安全生产、文明施工管理，保障施工过程中甲乙双方有关作业人员、管理人员的人身安全和现场设备、设施的安全，同时也为了保障不发生对外部人员造成意外伤害，结合我公司的实际情况，明确双方责、权、利关系，现与项目承包人(乙方)签订本责任协议书。
第一条 工程概况：
1、工程名称： 宜春·和园一期
2、工程地点： 江西省宜春市芦洲北路以北
3、承包栋号：
4、工程结构： 框架
5、建筑面积： 55000㎡
6、施工范围： 土建,水电
7、开竣工日期及总日历天： 2012 年 月 日至 2013 年 月 日，总日历天数 420 天。
第二条 双方责任：
一、甲方责任
1、宣传贯彻执行国家及各级建设行政主管部门和安全监察部门
以及公司有关安全生产的法律、法规和方针、政策、措施，配合工地组织编写安全技术措施，计划和安全操作规程。
2、督促各职能部门搞好安全生产工作。
3、有偿为乙方提供有关实施安全操作的合格防护用品。
4、参加对各施工人员的资格鉴定,行使安全否决权。
5、依照规定上报伤亡事故和组织本公司有关人员参加调查处理工作。
二、乙方责任
1、乙方是工程项目第一安全责任人。在工程项目中必须无条件执行建筑安全法令、法规，建立健全安全、防火管理组织机构及所有安全制度，并设有专职安全人员负责日常的安全监督、检查和管理(安全组织机构及安全制度必须上报)。
2.安全第一预防为主，乙方在施工现场着重将安全防护工摆在第一位，要求施工人员必须做到如下：
要制定一套完整的安全防护措施，选用优质合格的安全防护材料，材料要有合格证。制定一套安全可靠的安全操作规程，对基坑工程、脚手架工程、模板工程、钢筋工程、安全用电工程、机具设备、搅拌机、塔吊起重设备工程交叉作业等都在制造专项切实可行的专项施工方案。
三宝利用、四口防护一定要人人遵守。
架设电线要规范，一机一闸、一漏一保，设备重复接地，使用设备的安全防护都要做好。班前要交底，班中要检查，班后要总结布置。
预防违规指挥，违规操作，预防自身也要预防伤害他人，总之人人都要提高警惕，班后要总结布置。
3、负责组织现场的安全管理人员又对新工人进行三级安全教育，做好现场有关安全生产的宣传品的张挂和布置。
4、按照安全生产的规定组织施工，落实安全技术措施和安全操作规程。特种作业人员必须岗前培训，合格后持有效证件上岗，并签定有劳动协议(试卷及劳务协议保存备查)。
5、配合好甲方搞好现场的安全检查，对查出的事故隐患及时整改。发生重大伤亡事故，应在两个小时之内向甲方报告，并向上级政府安全部门上报，保护好现场，按公司制定的安全事故应急方案，立即组织人员抢救，在抢救伤员时如需移动现场物证明时，应进行拍照以保证物证。并协助有关部门组织事故分析会。
6、乙方负责项目施工人员的安全管理和安全教育，并做好各级安全教育记录。施工人员必须持证上岗，乙方要对项目施工人员的人身安全、设备安全工作负全部责任，承担所发生的人身、设备事故的一切后果责任。
7、工程地点不论在市区或郊区，乙方施工现场必须设有围护、围栏及警示标志，并设有专人看护，防止闲杂人员进入施工现场，以免造成外部人员伤害。如发生意外，一切后果由乙方负责。
8、乙方在施工过程中，全体施工人员必须佩带合格的安全帽，并系好帽带。高空作业必须佩带安全带和加防护网。所有的安全防护品必须有出产厂家合格证和质检部门的检测报告，保留备查。
9、乙方在施工中用电，必须使用统一标准的配电箱，实行三项五线制，保证一机一箱一闸一保护，设备需重复接地，否则发生人身及设备事故由乙方负责。
10、乙方在施工过程中按JG59-99标准编制和实施各种施工安全措施，强化对在施工人员的安全意识教育，防止发生人身、设备、意外事故。
11、乙方要做好现场文明施工，保证施工工地整洁有序，如由于文明施工不合格造成的一切后果，由乙方负全部责任。
12、如发生由于施工设备、设施故障或操作失误、违章操作造成的伤害等事故时，由乙方承担全部责任。
13、乙方有权在不违反公司制度和安全法规的条件下，对在施工人员采取一切合法的强制安全管理措施。
14、乙方录用的全部施工人员，必须由乙方按规定上人身意外伤害保险。
第三条、乙方安全生产责任达标如下：
(1)大机具设备，人身安全事故率为零。
(2)轻伤事故不超 0.1 %。
(3)扎手扎脚人员不超 0.5 %。
(4)外部人员意外伤害为零。
第四条 奖罚办法
1、乙方全部完成协议约定的责任内容，达到安全生产责任目标不奖不罚。
2、乙方未完成第三条生产达标其中任一项目标，每项处5000元至20000元罚款，乙方承担全部责任。
3、上级部门检查，由于乙方施工管理及现场各项达标不合格而发生的处罚，由乙方全部承担。
4、日常安全单项不符合要求的对乙方做以下处罚：
(1)凡施工项目没有专职或兼职有证的安全管理人员，罚500元至1000元罚金，作为工程项目进行有证人员培训和办理资质证的费用。
(2)对工人进行安全“三级”教育，必须留记录卡，无培训记录卡罚项目承包人300元，有卡但受训人不全、无本人签字，缺一人罚安全员10元。
(3)施工现场设有的安全标志牌，警示牌，各不少于五组，安全证件、制度必须上墙张贴公布。凡不按规定执行，除200元罚款外，还需补办合格。
(4)施工项目安全内业必须及时准确填写，无安全会议记录罚安全负责人200元，安全员100元，作业与时间不同步，分别罚50元、30元。作业班组无安全会议记录、交底记录罚安全负责人、安全员各50元，罚班组长30元。无临时用电安全方案、吊车安拆方案罚每项200元，罚安全负责人、安全员每项各100元。
(5)干部不得违章指挥，工人不得违章作业，发生一起处项目负责人、当事人各100元罚金。在施工人员必须佩带安全帽，违者罚当事人10元/次。
第五条 约束和违约
1、约束：双方必须严格遵守本协议的所有条款。乙方必须维护甲方的良好形象。如乙方在项目实施中有影响甲方形象的行为，甲方将采取果断措施维护自身形象，一切后果由乙方负责。
2、约束：签订本协议时，乙方同时上缴履约保证金人民币壹拾万元整(100,000.00元)，工程竣工结束完成本协议的要求，返给乙方。
3、违约：(1)协商解决。
(2)法院诉讼解决。
第六条 协议生效与终止
1、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。工程项目交工验收保修期满后，自然失效。
2、本协议一式两份，甲、乙双方分别保存。
甲 方：
工程(安全)负责人：
乙 方：
工 程 项 目 责任人：
第11篇：工程安全质量协议书
安全这个平凡的字眼，可它却又是千万生命的起源，安全乃是重中之重的事物，没有安全，就算你将来是万亿富翁，也是幻想。下面，小编为大家分享工程安全质量协议书，希望对大家有所帮助!
甲方：中铁XXXXX项目经理部
乙方：
为贯彻执行“百年大计，质量第一”及“安全第一，预防为主”的质量、安全管理方针，根据甲方管理要求，双方就工程签定本安全质量的责任书。
第一条管理目标
1、安全目标
(1)杜绝死亡事故。
(2)杜绝伤害和火灾事故。
(3)一般事故频率控制在2%以内。
2、质量目标
(1)满足合同工程质量目标要求，工程一次交验合格率达到100%
(2)杜绝重大质量事故，消除一般质量事故。
(3)有质量通病整改计划，且工程质量通病整改率达到100%。
第二条、甲乙双方责任
1、甲方责任：
(1)监督和督促乙方认真贯彻执行与工程施工相关的质量标准及国家有关安全生产法规和企业规章制度。
(2)根据施工现场及乙方施工内容，对乙方的施工安全、质量验收规范和质量评定标准的交底工作进行针对性检查。
(3)组织对乙方进行定期或不定期的施工现场安全、文明、卫生和施工质量等例行监督检查。
(4)对乙方施工过程中出现的安全质量事故和问题实施经济处罚。
(5)甲方若接到建设单位及监理对乙方施工的工程安全、质量提出整改通知，甲方将根据情况督促乙方实施整改并给予经济处罚。
(6)对乙方施工的安全、质量工作实施监督检查
2、乙方责任
(1)认真贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、文明工地等政策法规和企业的规章制度。服从建设单位、监理和甲方代表的管理。
(2)建设健全安全和质量生产管理机构，班组设有专职安全员和质量员
(3)经常性地对施工人员进行安全、质量意识教育、组织学习相关安全、技术操作规范、政策法规和甲方的规章制度。定期召开安全、质量例会并做好记录。
(4)做好施工项目的安全、质量、文明工地建设等检查工作。对查出的问题和隐患，要定人、定措施、定时间积极整改，确保责任到人并及时检查结果书面报送甲方现场代表。
(5)对施工现场范围内设置的安全防护措施、电气线路、机械设备、脚手架等必修符合安全技术要求并设置响应醒目的安全标志牌。
(6)发生各类安全、质量事故时，应报告甲方代表并保护好现场，及时抢救伤员。并按“四不放过”的原则严肃处理。
(7)乙方必修为现场施工人员办理人身意外伤害保险。保险票据留给甲方保存。否则，甲方有权代乙方办理，费用从工程款中扣除。
(8)乙方在强化安全质量管理的同时必修加强施工现场的安全保卫工作和环境保护工作，自觉遵守有关管理规定。
(9)对施工过程中的安全、质量事故所发生的全部责任及经济损失均由乙方承担。
第三条奖罚措施
1、奖励：
若工程施工质量合格，无安全事故，工期满足合同及建设单位要求，材料使用不浪费，现场文明施工较好，施工过程(不损害甲方利益情况下)获建设单位认可与好评，甲方向乙方奖励万元。
2、处罚：
1、乙方的安全出现缺陷时，甲方按下列规定处罚：
a、发生因工人员死亡事故，处以7～10万元罚款。
b、发生因工人员重伤事故，处以1～3万元罚款。
c、因发生轻伤事故，处以0.1～0.5万元罚款。
d、乙方发生安全事故时，要立即通知甲方代表，发现有隐瞒不报每次处以0.1～0.3万元罚款。
e、若乙方存在安全事故隐患，而不按甲方要求整改或者整改不彻底者，每出现一次处以0.05～0.2万元罚款。
f、甲方组织安全检查中，或发现乙方违章操作、违章指挥和违反安全生产规定的行为，按甲方企业安全管理规定给予处罚。
2、乙方的质量管理和工程质量出现缺陷时，甲方按下列规定处罚：
a、发生重大质量事故，每次处以1～3万元罚款。
b、发生一般质量事故时，监理和甲方管理部门，提出的工程质量缺陷，若不及时组织整改，每次处以0.1～0.5万元罚款。
c、乙方对建设单位、监理和甲方管理部门，提出的工程质量缺陷，若不及时组织更改，每次处以0.1～0.3万元罚款。
第四条其他
本责任书随主合同生效之日生效，主合同失效而失效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
日期： 日期：
第12篇：工程安全监理协议书
工程安全监理协议书
工程项目名称：
委托人（甲方）：
监理人（乙方）：
为指导和督促本工程安全工作，提高本工程安全生产，文明施工管理水平，特订立本安全监理协议书。
委托人的安全职责
一、委托人应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供
气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
二、委托人不得对监理人员提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性
标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
三、委托人不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的
安全防护用具，机械设备，施工机具及配件，消防设施和器材。
监理人的安全职责
监理人行政负责人对本监理工程项目的安全监理工作全面负责，项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责，并根据工程项目特点，确定施工现场具体安全监理人员，明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下，从事施工现场日常安全监理工作，安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考核合格，持证上岗。
一、安全监理文件的编制。
监理人编制的项目监理规划应包含安全监理方案，并明确安全监理内容、工作程序和制度措施。编制的监理实施细则应包含安全监理的个体措施。
二、施工准备阶段安全监理的主要工作
1 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。1
2 审查专业分包和劳务分包单位资质。
3 审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种
作业人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。 4 督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工单位检
查各分包企业的安全生产制度。
5 审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工
及应急抢险方案。
6 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。
三、施工过程中安全监理的主要工作
1 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，
制止违规施工作业。
2 对施工单位中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规
施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告委托人；施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。
3 督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。 4 复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全
监理人员签署认可的不得投入使用。
5 安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。
四、安全监理的资料管理
1 参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求。
2 安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理工作
情况，记录发现和处理的安全施工问题。总监应定期审阅并签署意见。 3 监理人应增编安全监理月报表，对当月施工现场的安全施工状况和安全监理
工作做出评述，报委托人和安全监督部门。
4 使用音像资料记录施工现场安全生产重要情况和施工安全隐患，并摘要载入
安全监理月报。
5 资料必须真实、完整。
法律责任
1 委托人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规
定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
2 监理人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规
定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
本协议书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 本协议书一式四份，由甲乙双方各执二份。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
日期：日期：
第13篇：分包工程安全协议书
分包工程指在建筑施工单位签订的施工合同中，因为市场原因或工期太紧，或施工单位的资质限制，往往需要将承包工程的一部分或几部分分包给其他单位施工的分项或分部工程。承包人所承包工程中的非地基和非主体结构工程的部分，经发包人同意，由总包人和分包人就分包项目达成一致的工程。接下来，小编为你带来分包工程安全协议书，希望对你有帮助。
1分包工程安全管理协议书
甲方：XXX
乙方：XXX
经协商，双方在已经签订的工程分包合同框架范围内，另签订本 安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。
第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系（管理体系要求为：全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故）。
第三条甲方的安全责任、权利和义务
1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行安全生产三级教育。
3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。
4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。按照工程分包合同约定提供安全防护设施。
5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的安全生产条件被评价为不合格的，甲方有权责令乙方限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。
第四条乙方的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人-200人的，设2 名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员必须持证上岗，且素质符合规定要求，名单报甲方备案。
3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证，特种作业人员持证上岗。
4、按照甲方要求对施工班组进行安全技术交底（交底记录报甲方备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
5、对本单位员工进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。
6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。
7、按照工程分包合同约定提供安全防护设施，确保采购、发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。
8、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
9、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。
第五条事故调查处理
1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。
2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，根据事故调查结果承担相应后果和责任。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和责任。
4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条甲乙双方安全生产管理备案资料
1、工程安全管理网络图 注：甲方安装分公司安全管理网络图见项目部网络图
2、甲乙双方工程安全生产管理第一责任人、安全管理负责人和安全管理人员名单
甲方：XXXXXXX
乙方：XXXXXXX
3、工程专项安全生产管理制度 参照：《安装分公司安全生产管理办法》
第七条 其他
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：XXX
乙方代表（签字）：XXX
签约时间：20XX年X月XX日
签约地点：武汉关山一路552号
2分包工程安全协议书
总承包方：XXX（以下称甲方）
工程分包方：XXX(以下称乙方)
因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议：
一、甲方责任：
1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照 项目部相关制度同等执行。
2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。
3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。
二、乙方责任：
1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质证书、安全生产许可证、营业执照、当地建筑工程交易中心备案证明等复印件加盖单位红章，提供分包单位法定代表人签发的本项目经理（负责人）、安全员的《任命书》及建设部统一的各自《安全考核合格证》原件等安全手续，并为所有自雇职工办理意外伤害保险并报总承包单位备案。
2、甲乙双方属于经济、承包关系，乙方所自行雇俑的人员与乙方为雇佣关系，乙方对自雇职工安全教育培训并报总承包单位备案，乙方所自行雇俑人员的工程进度、工作安排、生产条件、生产工具（特别是吊篮）、工资发放、人员的雇佣与辞退等全面管理及负责：
3、乙方进场前必须交纳安全保证金：
给总承包方（总承包方开具专用收据）， 无条件接受业主、总承包方及监理等的违章教育及处罚；乙方如没有违章处罚款项或没有发生任何事故等相关费用，在经三方验收确认后，结算工程款或退还保证金。
4、按照“谁施工谁负责”的原则，实行包质量、包安全、包文明施工、包综合治理，乙方 对自雇人员的安全生产，文明施工、综合治理全面责任，经常对自雇人员加强安全教育并进行安全技术交底，并对安全生产工作、综合治理督促检查：服从总承包、监理及业主等的统一管理，履行安全职责，承担安全责任。乙方对总承包方或相关方检查的所有安全隐患应无条件限期整改合格，达到安全要求，并向总承包方回复，整改不合格、拒绝整改或不接受管理，总承包方可责令其停工或无条件退场：
5、乙方进场时向总承包方提供自雇人员合法有效身份证原件及照片4张及高空作业有效资格证书等相关信息，乙方因管理不当用人不善，发生敲诈勒索，社会治安包括各种伤害事故等，即使总承包方或业主事先垫付部分费用，在结算时该费用仍从乙方工程款中全额扣除，如对承包方造成不良影响，乙方承担赔偿等责任，同时视情节轻重，情节严重将追究法律责任。
6、乙方对所有安全隐患应立即停止作业整改合格后再施工，并向甲方、总承包方、监理单位书面汇报后撤离现场，若知情不报或留下安全隐患，造成事故等严重后果，乙方承担主要责任及相关费用：对不具备安全条件的部位不得冒险施工，并向甲方、总承包方汇报，一经施工就表示你单位确认施工现场消防、作业环境、设施设备等符合安全生产要求，因此所产生的不良后果及相关费用由乙方承担主要责任及相关费用。
7.乙方有权拒绝甲方、总承包等的违章指挥，如违章指挥乙方拒绝后，甲方、总承包方(项目经理以上管理人员)用强制性手段（如扣罚等）迫使乙方施工所造成的不良后果，甲方、总承包方承担主要负责相关费用：
8.乙方对施工用具、材料及个人物品等自行妥善保管，如有丢失责任自负费用自理，在工地内外自雇人员发生的工伤等事故，包括自然 治安（交通、雷击），火灾等意外事故、非自身作业范围内非工伤事故等，除保险公司赔付以外的其它费用由乙方自负（在为自雇员工已缴纳意外伤害保险的前提下要求保险公司赔付），否则乙方负全部责任及相关一切费用。
乙方及自雇人员对他人（包括甲方或其它人员）造成的伤害，乙方负全部责任及相关费用。反之，XXX乙方及自雇人员被他人伤害，则伤害他人一方面要负全部责任：发生事故，必须立即组织抢救，XXX采取一切有效措施抢救，采取一切有效措施防止事态扩大并保护好现场，立即向总承包业主监理XXX等相关单位报告。
三、处罚一般规定：
1、禁止聚众闹事或打架斗殴等违法违纪行为。打架斗殴不论谁是谁非，乙方自雇职工打架一次，先罚款5 00元;自雇职工与总承包班组及分、外包单位班组职工之间，只要发生打架（斗殴），不论谁是谁非，先罚1000元，另根据责任追加处罚，打人治伤的承担全部医疗费及误工等相关费用（包括赔偿费），不服从调解或造成严重后果的由公安部门处理。
2．乙方对自己的职工自行管理，不请假外出属于无故旷工，造成一切后果自负；对未经安全教育培训合格，办理相关暂住、登记、工伤保险等手续，擅自安排职工上岗，总承包方将根据相关法规，对乙方按100元/人进行处罚，此类人员发生违章行为或遭受事故，乙方负全部责任和费用：未经专业培训或非机械操作工无证擅自动用塔机、木工、钢筋工及装饰用机械等中小型机电设备或动用电气焊设备所造成的一切后果，乙方负全部责任，所有费用自理；总承包方只负责协助调查处理之责，概不承担任何费用。给总承包单位造成不良影响的，乙方承担相关赔偿及消除响等责任。
3、高空杨尘一次罚款100元，高空抛物者一次罚200元，致人伤残的负全部责任及承担所有相关费用，直至交公安部门处理;对损坏或破坏公共物品或损坏安全、消防或机械等设施照价赔偿，并视情节处罚200－500元，造成事故依法追究其责任：在楼上大便一次罚款500元直至清理出场。
4、按照三级配电两级保护要求配电和管理，电线必须架空使用，禁止使用大于60W的灯泡照 ，明禁止使用碘钨灯照明或取暖；施工中禁止使用多用插座、无二次降压保护装置的电焊机、不带漏电保护器的移动电箱或漏电保护失效的电器设备，发现一次罚款100元;用其它金属丝代替保险丝每次罚款100元；私自关电影响生产处罚乙方500元/次，另根据情节轻重追究责任。 `
5、所有职工上班前不得饮酒，喝酒者负责人不得安排上班，违反者处罚乙方每次500元/人对因饮酒造成事故的乙方负全部责任与自雇职工共同承包相关费用。
6、总承包方或监理对乙方违章人员的处罚不记名，总承包方或监理持有相关照片或记录等罚，XX款以及按照合同约定的处罚款项，均直接算到分包单位账上；重大违章或其它处罚事项，根据有关律法规条文，总承包单位的有关规定、与业主签定的相关合同条款及总承包项目部研究决定执行，所有处罚款项均无需确认，从各自安全保证金或工程款中扣除。
四、配合协助管理：
1、总包方帮助甲方配合乙方工作，提供现有的人临设施、现有的内外脚手架、人货电梯、水电、安全设施、纠察、资料收集整理汇编，对乙方的日常工作负监督、检查责任，不承担任何费用。
2、总包方收取乙方配合协助资料费XX元/平方米，总包方只开具收据不提供发票。
五、其他：
⒈ 进场后，现场的成品（墙面、门窗角、卫生洁具、机电设备等）如因乙方造成损坏或丢失， 由乙方照价赔偿级承担相关安装费用。
⒉ 本协议共叁页，一式两份，双方签字生效，甲方执壹份， 乙方各执壹份：
⒊ 本协议作为施工协议的补充协议，同样具有法律效力，如因违约发生争议，可诉以劳动仲裁机关裁决。
4．20XX年X月XX日签定之日起生效，施工协议规定的工程结束，该协议同时废止，双方权利和义务关系终止；
5．总承包项目部的各种制度规定及《违章处理细则》（见附页）对乙方及自雇职工同等有效。
总承包方: XXX
代表： XXX
乙方：XXX
代表: XXX
现场负责人：XXX
电话 XXXX
立协议日期：20XX年X月XX日
3施工分包安全协议书
工程名称:XXXXXX
总包单位:XXXXXX
分包单位:XXXXXX
签订日期:XXXXXX
3分包工程安全协议书
为了进一步贯彻落实“安全第
一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。
一、安全生产方面甲方的责任与义务
1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。
2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。
3、甲方对乙方进场的人员组织进行三级安全教育和经常性安全教育，并检查乙方班组级安全教育情况。
4、甲方负责编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。
5、甲方根据相关规定对分包单位进行安全技术交底，并定期检查安全技术交底执行情况。
6、由甲方提供的机械设备、脚手架材料、临时用电等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，甲方应组织有关人员按规定进行验收，验收合格后方可由乙方使用，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。
7、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。
8、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。
9、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。
二、安全生产方面乙方的责任与义务
1、乙方必须贯彻执行国家、北京市、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
3.乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。
4、乙方必须认真贯彻执行甲方的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导，确保施工安全。
5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。
6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。
7、乙方人员入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗。
8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。
9、乙方在施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。
10、乙方必须依据相关法规配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报甲方安全管理人员，整改合格后方可作业。
11、乙方的负责人和专职安全管理人员应在本队人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。
12、乙方必须严格执行检查整改消项制度。
13、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;
14、分包方自带的各类施工机械设备，必须是合格产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
15、乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方验收，合格后方可使用。
16、乙方自带或租赁的大型防护设施、材料和大型机械设备，在自检的基础上向甲方申报验收，验收合格后方可使用。
17、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如：安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应，并建立劳动防护用品采购、发放记录。
19、发生生产安全事故乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作，采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。
20、如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。
21、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
三、消防工作甲乙双方的责任与义务：
1、甲、乙双方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例。
2、甲方应建立并监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。
3、乙方应严格按甲方消防保卫制度的要求建立义务消防队，负责现场初期火灾的扑救工作。
四、现场文明施工及其人员管理方面甲乙双的责任与义务：
1、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。
2、乙方应对其人员加强教育，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。
3、乙方必须遵守甲方有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。
4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，禁止喝酒作业、寻衅闹事。
5、乙方应严格按照生活区管理制度、工地食堂管理制度的要求采取预防措施，确保不发生食物中毒及传染病。
五、安全管理协议书的份数
本协议书一式三份，由双方各持一份，报公司工程部备案一份。
六、有效期
本协议书自签字(盖章)之日起生效，待工程竣工自行解除。
甲方(总包方盖章)： 乙方(分包方盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
20XX年X月XX日
第14篇：工程监理安全协议书
工程监理安全协议书
工程名称：
发 包 人：
监 理 人：
为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，名称，就工程施工监理承包合同（合同编号：）的安全管理责任达成以下共识，特签订本责任书，供双方共同遵守：
1 安全管理的目标：
（1）防止和避免发生监理人员及所监理项目的施工人员发生人身伤亡事故。
（2）防止和避免所监理工程项目发生直接经济损失达5万元以上的机械设备、交通和火灾事故。
（3）防止和避免所监理工程项目发生重大环境污染事故、人员中毒事故和重大垮塌事故。
（4）防止和避免所监理工程项目发生重大的工程质量事故。
（5）防止和避免所监理工程项目发生性质恶劣、影响较大的安全责任事故。 2 发包人的安全管理责任
（1）发包人应按照国家有关规定在各项施工合同中单独计列安全文明措施费用，并及时支付，为承包商履行施工安全责任提供必要的资金。
（2）发包人有责任检查、监督和协调工程现场的安全、社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作。并将及时发布有关安全的各种指示。
（3）发包人负责组建安全生产小组，统一筹划、管理和协调工程现场的安全工作。
（4）发包人负责与当地政府有关部门协商，在有条件的工程建设地对工程现场实行封闭管理，以避免外界的干扰或施工对外界人员的影响。
（5）发包人积极与有关职能部门联系，积极配合施工单位搞好消防和治安保卫工作。
（6）发包人负责督促监理人在每年汛前及汛期组织有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥和协调工程现场的防汛抗灾工作。
（7）发包人负责督促监理人做好冬季三防，雨季三防工作。
（8）由于发包人违章指挥导致出现的安全责任事故，由业主方承担全部责任。
3 监理的安全管理责任
(1) 在承包商施工、完工及修补缺陷的整个合同履行过程中，监理应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，必须执行工程建设强制性标准，按合同规定履行其安全生产的监理职责。
监理人的主要负责人依法对其监理的工程项目的安全生产承担监理责任。
(2) 监理人授权的工程总监理工程师，应当由取得相应总监资格的人员担任，并对工程项目施工方法和作业的安全性、可靠性、稳定性以及施工区域的安全生产负有监理直接责任。
（3）主持召开安全生专题会，定期不定期地组织安全检查，针对施工承包人的违章行为、安全隐患和发生的安全事故，有权给予口头警告、发出书面整 改，直至责令停工，并根据本协议和项目法人的有关规定进行处罚。
(4) 总监及其监理工程师应检查监督承包商对列入施工合同的安全生产措施费的使用，确保该费用能够用于施工安全防护用具和设施的采购和更新、安全施工措施的落实，安全施工条件的改善，未挪作他用。
(5) 总监及其监理工程师应当关注施工安全管理体系的建设，督促承包商贯彻国家有关安全生产的法律法规，建立、健全安全管理机构，落实安全生产责任制，建立安全生产规章制度，制定安全操作规程。
(6) 总监及其监理工程师必须严格执行工程建设强制性标准。在审查承包商提交的施工组织设计、特殊作业、危险作业、大型施工项目、分部分项工程或单项工程施工方案时，必须对施工安全措施进行认真的审查和评价。对违背安全生产的施工程序、施工方法以及不能保证工程安全和施工安全的措施不予批准。
施工组织设计的安全措施应包含（但不限于）以下内容：
a.防止基础开挖坍塌事故措施；
b.防止高空坠落事故措施；
c.防止缺氧窒息或有害气体逸出事故措施；
d.防洪和安全度汛措施；
e.防止触电电击事故措施；
f.防止火灾事故措施；
g.防止机械设备对人体的伤害措施；
h.防止行车交通事故措施。
(7) 总监及其监理工程师应加强对施工现场的巡视、检查或旁站监理。在实施监理过程中，发现承包商的施工人员正在从事未经批准的施工程序和方法，可能造成工程质量问题、或可能给施工安全带来危害的作业的，应当立即制止；发现施工现场存在安全隐患的，应及时通知承包商进行整改；情况严重的，应当要求承包商暂停施工；承包商拒不整改或不停止施工的，应及时向发包人报告。
(8) 总监及其监理工程师应当督促承包商健全机电设备管理机构和落实专业人员的配臵，检查承包商施工设备的安全管理工作。
(9) 文明施工是安全生产的重要环节。总监及其监理工程师在进行施工区域检查时，应将文明施工列为重要内容。督促承包商搭建的临时建筑物符合安全要求；危险部位应设臵有符合标准规定的安全警示标志和安全警戒；施工现场的材料堆放有序，设备停放整齐，通风、供风、供电管线一致，照明充足，施工道路平整、场地无积水、排水通畅、工作场地整洁；为安全生产创造条件。
(10) 总监及其监理工程师在施工区域进行检查时，应当特别加强对施工通道(包括排架、栈桥、护栏、警示标标志等)的检查，发现安全隐患，应责令承包商采取必要的安全措施（包括安全网、防护网、防护墙，安全保护和防护器具等）。
(11) 总监及其监理工程师应负责对承包商管辖范围内的消防、防汛和防灾、救灾等工作进行定期或不定期的安全检查，督促承包商健全安全管理机构、人员到位，相应设施、器材、物资落实；发现问题，应指示承包商纠正。
(12) 由于监理人违章指挥或过失行为导致事故的，由监理人承担全部责任。 监理人员发生因工伤亡事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理部门的规定，及时、如实地向建设行政主管部门和负责安全生产监督管理的部门报告。同时抄报-----
施工现场发生生产安全事故后，总监及其监理工程师应协助承包商分析原因，总结教训，提出防止类似事故的措施，避免该类事故的重复发生。 4 工伤事故及保险
在合同实施期间，监理人或其总监应为其雇用的所有人员投保人身意外伤害险及设备险。发包人应督促各参建单位为所属的员工投保人身意外伤害保险和设备险。
5、法律责任
1委托人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
2监理人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
本协议书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 本协议书一式二份，由甲乙双方各执一份。
发包人：
日期：
监理人： 日期：
第15篇：外包工程安全协议书
安 全 协 议 书
甲 方： （以下简称：甲方） 法定代表人： 联 系 人： 联 系 电 话：
乙 方： （以下简称：乙方） 法定代表人： 联 系 人：
联 系 电 话：
工作内容： 工作地点：
现场负责人： 电话： 入厂人数： 工作期限：自 2018年 月 日 至 2018年 月 日 止
为确保 生产经营活动正常有序进行，确保进入甲方区域的外单位工作任务顺利完成，防止发生生产安全事故和治安消防事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》等相关法律法规，经甲、乙双方商定，就乙方在甲方工作期间的安全管理工作签订协议如下：
一、乙方接受甲方安全管理的内容包括生产安全、人身安全、设备安全、交通安全、环境保护、治安、消防等管理制度,道守国家的相关法律法规
二、甲方的权利和义务
1、甲方安全科负责向乙方送达甲方制定的《外单位入厂工作安全管理规定》、《承包工程施工单位安全管理规定》、《承包工程施工单位治安消防管理规定》和《治安管理处罚办法》，并留有记录。
2、乙方应当根据甲方与乙方签订的承包施工工程合同、劳务合同、服务合同、设备安装调试维修等合同（以下简称：合同）进入甲方场地工作。
3、甲方安全科负责对《合同》中有关乙方工作区域、工作内容、安全管理职责等内容进行核对确认，并根据《合同》为乙方办理入厂手续。未签订合同或合
合同编号： 同约定不明确的，安全部门有权拒绝为乙方办理入厂手续。
4、甲方有权审查乙方资质，对不具备资质或资质与工作内容不相符的，有权拒绝为其办理入厂手续。
5、甲方有权对乙方的工作区域、工作内容进行安全监督和检查，对检查发现的安全隐患，甲方有权下发《隐患整改通知单》，责令乙方进行整改。对重大安全隐患整改不力的，甲方有权暂停乙方的工作。
6、对乙方的违章操作行为或不服从甲方管理的行为，甲方有权依据甲方制定的有关规定给予处罚。对乙方不服从甲方管理或拒不改正的，甲方有权解除乙方合同。
四、乙方的权利和义务
1、乙方开工前，与甲方签定《外包施工项目安全协议书》，并交纳施工项目安全保证金 （大写），《外包施工项目安全协议书》未签订项目不得开工,否则后果由乙方负全部责任。施工项目安全完成后，经甲方验收合格后退还施工项目安全保证金。
2、乙方应当遵守国家、北京市和行业主管部门制定的安全生产等法律法规和安全技术规程，遵守国家、北京市制定的环境保护、治安、消防及交通法规，遵守甲方制定的《外单位入厂工作安全管理规定》、《承包工程施工单位安全管理规定》、《承包工程施工单位治安消防管理规定》和《治安管理处罚办法》，向每个施工人员传达，并留有教育记录。
3、乙方应接受甲方对乙方安全生产资质的审查，按照甲方规定办理登记，办理入厂手续。
4、乙方负责乙方工作区域的安全管理工作，负责对所属工作人员进行安全、消防、治安、交通和环境保护知识的教育和培训，并留存记录以备查核。指定一名安全员负责日常安全管理工作并接受甲方监督指导。
5、乙方应按照国家和北京市制定的法律法规合法用工，严禁使用未成年工、有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。
6、乙方应严格审核本单位特种作业人员的上岗资质，所有特种作业人员应做到持证上岗，并接受甲方安全管理人员的检查。
7、乙方工作中需明火作业、接装临时接线装置时，须携带特种作业操作证到甲方安全科办理审批手续。乙方自备的各种机电设备、施工机械要有齐全的安全装置。
8、乙方负责对分包单位的安全生产资质进行审核，实施安全管理。如分包单位发生事故，由总包单位承担责任。
9、乙方应爱护甲方的设备、物资、产品和各种设施、，无权随意动用和拿取，由此造成的损失，由乙方负责赔偿；乙方自备的各类物资以及个人财产，由乙方自行妥善保管，由于乙方保管不善而造成的丢失、损坏，由乙方自负。
10、在工作过程中，若甲方人员违章指挥，强令冒险作业，乙方有权拒绝执行。甲方提供的工作区域有安全隐患，乙方有权要求甲方整改。
11、进入施工区域或甲方生产区域必须配备区域相应的合格劳保用品（耳塞或防尘口罩）。着装需符合施工安全要求，长头发需盘起并按要求正确佩戴工帽；乙方有义务要求施工人员正确佩戴劳保用品，甲方有权进行监督；
12、乙方在施工过程中使用的所用设备、设施(含车辆），必须符合设备使用安全要求，使用前检查并确保配备安全防护措施是否到位，不达标不得使用，如整体项目安全防护措施不到位，不得施工；涉及高空及涉水作业、下井、高低温等危险工作时必须做好安全防护措施，方能工作，措施不到位，不得施工。
13、乙方人员、车辆出入需接受乙方的管制监督。乙方应确保进入甲方区域内的车辆达到北京市及经济技术开发区规定尾气排放标准；乙方车辆进甲方区域内车速不大于5km/h，进入甲方生产区域车速不大于3km/h，车辆行驶过程，驾驶员必须注意力集中做到安全驾驶。在进出甲方区域时必须经门岗值班人员检查，出具由甲、乙双方项目现场管理人员签字确认的物品放行单后，方能放行。
14、甲方除指定吸烟区域外禁止吸烟，禁止在甲方所有区域燃放烟花爆竹。
五、在乙方进入甲方工作期间，因乙方人员直接责任或因乙方对作业现场管理不善、违规操作等原因，发生生产安全事故、火灾事故、治安案件及刑事案件的，由乙方承担全部责任，交由政府有关部门处理。对造成甲方及第三方人员伤亡、财产损失的，乙方承担由此给甲方及第三方造成的全部损失。
六、在工作期间，因甲方原因发生生产安全事故、火灾事故、治安案件及刑事案件的，给乙方造成人员伤亡、财产损失的，甲方承担由此给乙方造成的实际损失。
七、其他
1、若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，所交纳施工项目安全保证金不予退还；
2、若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按安全施工要求，致使施工时存
3 在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方撤出甲方区域，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
3、乙方必须严格按照甲乙双方商定的工作计划所要求时间或期限，不可影响甲方正常生产，若有特殊原因，甲乙双方在确保施工安全的情况下商定延长工期。
八、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，自双方法定代表人或授权委托人签字并盖章之日起生效，至项目完工验收结算为止。
甲方： 乙方： （章） （章）
法定代表人签字： 法定代表人签字： （或委托代理人） （或委托代理人）
年 月 日 年 月 日
第16篇：外包工程安全协议书
外包工程安全协议书
签订协议最主要的就是有一个保障，有一个途径能够解决。下面是小编为大家带来的外包工程安全协议书模板，希望能够对你有所帮助！
外包安全协议书篇1：外包单位安全协议书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为切实贯彻落实“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外包单位管理，保障承包单位的人身安全，明确承包单位在作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全协议书：
一、工作概况
1、承包内容：_______________________________________________________
2、承包地点：_______________________________________________________
3、承包方式：_______________________________________________________
二、甲乙双方共同责任
1、甲乙双方须共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2、在甲方的统一管理下，共同组成作业现场临时安全负责人，对作业人员清楚交接作业安全方法和措施，并在作业过程中严格贯彻执行。
3、始终坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织生产时先落实安全保护措施，防止安全事故发生。
4、共同抓好承包单位用工人员安全教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工或作业。
5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
三、甲方的具体责任
1、甲方对承包单位施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方告知本企业、本现场的安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
2、在安排乙方工作时须针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全注意事项。
3、对乙方人员及其它证件应进行登记造册，复验身份证件，并协助乙方按名单对作业人员进行“三级”安全教育。
4、对乙方作业中的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。如发现严重的违章、违纪和事故隐患，应立即责令整改或停工，监督整改后按双方商定的管理办法进行处理。对于乙方严重违纪者给予立即终止用工协议并清退出场，给甲方所造成的一切经济损失由乙方承担。
5、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
四、乙方的具体责任
1、接受甲方管理人员的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，并对作业过程中的自身安全负责。
2、乙方应指定专人负责用工人员安全管理、作业现场安全等具体工作。
3、乙方负责人应根据甲方的安全作业要求组织好所管辖人员安全。
4、对相对固定作业人员须登记造册，定期对作业人员进行安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并及时进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。
5、乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒伪劣产品和不合格的设备设施或国家明令禁止的设备。
6、承包单位作业人员在作业中必须遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。作业中如因乙方作业人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。
五、甲方罚则
1、进入生产区域未戴安全帽的罚款100元/次，未按规定佩戴的罚款50元/次；作业时，未按要求佩戴安全带等劳动防护用品的，罚款100—500元/次；
2、未按规定办理相关作业票证擅自作业的，罚款500—2000元/次，未按票证要求落实相应措施的罚款100—300元/项，超范围作业或超时间作业的，以无证作业处罚，氧气瓶与乙炔瓶间距不足5米，或者两者与动火点间距不足10米的，以作业措施不到位处罚；
3、现场作业单位、作业人员未在安环部备案的，责令停止作业，并处1000—5000 元的经济处罚，作业单位、作业人员与作业票证不一致的，责令停止作业，并处500—2000元的经济处罚；
4、电焊线必须绝缘层完整，严禁借用在设备、工艺管道作为电焊贿赂线或在在用设备、工艺管道进行试焊，违者罚款500元/次，造成损失的后果自负。电焊接线必须由我公司专业电工进行接线，并在动火证上签名备查，私自乱接者按无证动火处罚；
5、公司生产区域内严禁吸烟，违者罚款每人500元/次；
6、上班期间严禁饮酒，违者罚款200元/次；
7、除检修车辆以外，其他任何车辆严禁进入厂区，违者罚款100元/次；
8、严禁偷盗公司财产，违者处以10倍以上罚款，承包方需承担连带责任，并严禁偷盗者再次进入公司作业；
9、凡违反上述规定的，公司有权责令停止作业，并对其进行安全教育或者处罚，触犯相关法律法规的将移交司法部门处理；
10、违规行为给公司造成损失的，由作业单位负全部责任，并将加大处罚力度，具体处罚由徐州丰成盐化工有限公司安委会讨论决定；
11、其它未有规定的违规行为由徐州丰成盐化工有限公司安委会讨论决定；
12、以上规定由徐州丰成盐化工有限公司安委会作最终解释。
六、此协议一式两份，经甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方签字：乙方签字： 联系电话联系电话： 年 月 日年 月 日
外包安全协议书篇2：外包工程安全协议书 发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）：
一、工程概况：
1、工程地址：天津市华苑产业区（环外）海泰南北大街15号要求内。
2、工程主要内容：厂房维护、设施维护和检修的施工工程。
二、工程项目期限：
自20xx年1月1日起开工至20xx年12月31日止。
三、协议内容：
根据国家《安全生产法》和天津市有关规程、规定，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全。经双方平等协商一致同意，在双方在签订工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。具体条款如下： 甲方的义务与权力：
1.向乙方介绍承包项目作业环境，企业生产特点、工艺、危险源点、厂规厂法及各项安全制度，协助乙方做好安全教育。2.提供必要的安全作业条件，按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票。
3.甲方要为乙方提供安全，可靠的一次电源设施。
4.甲方安全巡检人员，在乙方作业现场发现违章行为和安全隐患，有权制止乙方并责令乙方停工整改。由此造成的损失由乙方承担。
5.检查乙方特种作业持证上岗情况，有权制止无证操作现象。6.根据厂规厂法中有关规定，对乙方违章行为进行经济处罚。 7.合同执行完毕甲、乙双方确认无劳动安全纠纷，方可财务结算。
乙方的义务：
1.乙方严格遵守甲方的厂规厂法、及各项安全管理制度，严格履行甲方特种作业工作票制度，按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票后方可作业，并指派专人负责现场监护。
2.根据工程项目制定安全施工方案，并征求甲方意见。3.所带机具、设备要符合安全要求，安全附件齐全可靠，主动接受甲方检查验证。
4.现场施工人员，应穿戴符合要求的防护用品，特种作业人员必须持证上岗。
5.要坚持文明施工，危险作业区应设警示标志，要配备专职安全检查人员负责现场。
6.乙方在施工作业中发生人身伤亡事故或造成甲方或第三方人员伤亡事故，均由乙方负责。如造成甲方或第三方的损失，乙方要承担赔偿责任。
以上协议于20xx 年1月 1日双方盖章后生效，双方必须共同遵守。
甲方单位（发包） （公章）
甲方负责人签字： 年月
乙方单位（承包） （公章） 乙方负责人签字： 年月
第17篇：拆除工程安全协议书
拆除工程安全协议书
发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）：
为确保不老生态园钢结构温室拆除工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。
工程项目名称： 不老生态园温室钢结构房屋拆除工程
工程地址： 密云区不老屯镇不老生态园内
工程范围： 钢结构温室拆除全部拆除
协议期限：至本工程完工
一、发包方安全责任：不定期检查承包方施工现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
二、承包方的安全责任：
1、承包方对所承担的拆除工程，必须制订施工方案，并结合现场实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方负责人审查合格后监督实施。
2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。
3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育。
4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。
5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
6、承包方应自觉接受发包方负责人的安全监督和指导。对发包方负责人检查提出的安全整改意见，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方度责任。
7、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
8、施工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、接地线等承包方不得擅自拆除、更改。
9、承包方承建的项目，禁止再行转包。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。
10、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
11、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。
三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。
四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方有权予以纠正制止，有权通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。拆除工程中，发生意外事故，由乙方负责。
发包单位(章)：
承包单位(章)：
法人代表:
法人代表: 法人委托代理人 :
法人委托代理人: 签定日期：
年
月
日
注：本责任书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。
第18篇：发包工程安全协议书
发包工程安全协议书
（第
年）
号
甲
方：国网能源阜康发电有限公司
乙
方：
工程项目：
发包工程安全协议书
发包单位：
（以下简称甲方） 承包单位：
（以下简称乙方）
根据甲方工作需要，现将
工程项目发包乙方施工，为确保工程项目安全顺利进行，为明确甲乙双方的安全职责，根据安全生产工作的相关规定，经协商签订本协议，甲乙双方应严格履行。
一、甲乙双方必须认真执行国家有关安全生产法规，加强安全管理，确保安全施工。
二、甲乙双方要认真执行甲方《外包工程（承包商）安全管理规定》等有关规章制度。乙方不向甲方索取，即视为乙方已备有上述安全规定。
三、开工前，乙方按规定向甲方交纳
元作为安全保证金（一般为工程项目费用的5％-10％）。 乙方在本工程施工中，若发生非甲方原因造成的人身死亡事故时扣除全部保证金，若发生人身重伤事故，扣除保证金的50%，发生其它安全生产异常情况时，按企业有关规定进行扣罚，若因乙方责任造成甲方设备、电网事故，扣除全部或部分保证金，并要及时上报甲方。发生人身事故或危及设备的不安全情况，除按规定逐级上报外还应立即报告发包方，各单位均不得隐瞒事故。
四、乙方不服从甲方安全管理，严重违章作业，野蛮施工，管理混乱以及由乙方责任造成严重事故的，甲方可以立即终止合同，扣除乙方的安全保证金。
五、安全目标
1.不发生轻伤及以上人身伤害事故；2.不发生设备损坏事故； 3.不发生火灾； 4.不发生环境污染事故； 5.杜绝违章指挥、违章作业现象。
六、甲方应承担以下安全责任：
1、对乙方的资质进行审查，安全生产相关规定的有关要求。
2、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
3、在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起生产设备停电、停运事故的场所作业时，甲方应事先要求乙方制订安全措施，经甲方审查后，监督实施。
4、甲方发现乙方施工中的不安全情况及违章作业，有权纠正直至停止其工作。对乙方违章作业行为有权按照甲方《安全生产奖惩规定》进行经济处罚。
七、乙方应承担以下安全责任：
1、乙方承包工程任务后，严禁将工程转包。
2、开工前应进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
3、应制订施工项目的安全技术措施，经甲方技术部门审查合格后执行。必要时可请甲方技术部门协助制订安全技术措施。安全技术措施由甲方安监部门审查并备案。
4、现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》和甲方的有关安全管理规定。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，并符合相关规定，
6、乙方根据工作性质应配齐现场的个人的安全防护用品。并督促施工人员正确使用安全防护用品和劳动防护用品。
7、乙方对所处的施工区域、作业环境等，应认真检查，发现隐患应及时向甲方反映，落实整改后方可进行施工，一经施工，就表示乙方确认施工场所符合安全要求和处于安全状态。乙方应对施工过程中产生的后果自行负责。
8、乙方在施工期间所用的设备以及工具等由乙方自备。如乙方向甲方借用或租赁设备和工具，乙方应进行检验，一经接受，就表示乙方确认所借用或租赁的设备和工具合格，设备和工具的保管、维修以及使用过程中产生的故障、损坏负责修复和赔偿，造成人身事故由乙方承担责任。
9、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，重点防火部位如需动火时由甲方责任单位办理动火工作票。
10、乙方不得擅自敷设电气线路，否则造成后果，由乙方负责。
11、乙方在施工中，应保证地下管道、管线、电缆及高低压架空线、通讯线路的安全，遇有问题应及时向甲方联系，采取保护措施。
12、严禁使用未成年人、童工和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，否则造成后果由乙方负责。
13、乙方的特种作业人员应持有政府有关部门颁发的有效证件，持证上岗。
14、乙方应接受甲方的安全监督和指导，对甲方的工程管理、安全部门所提出的意见应及时整改。发生事故危及安全生产的情况，应立即报告甲方工程管理、安全部门。
15、乙方人员在施工期间（区域）违反甲方《发包工程管理办法》造成伤亡、火警、火灾、机械伤害事故等，由乙方承担全部责任。乙方责任造成甲方人员和其他人员伤害，由乙方负责。
16、乙方在施工期间发生死亡事故，扣除安全施工保证金100%，发生重伤事故，扣除50%。发生非甲方原因造成的承包方人员伤亡事故，由承包方上报伤亡事故。
八、甲方工作负责人
、安全监护人
。
九、乙方工作负责人
、安全监护人
。
十、本协议书作为工程合同的附件，双方签字后生效；本协议须在工程开工前交甲方安监部门存档备案。
十一、甲乙双方严格遵守本单位《 发包工程安全管理办法》和《安全监督通知书》。
甲方：
甲方代表：
（签章）
年
月
日
乙方：
乙方代表：
（签章）
年
月
日
甲方安监部门负责人：
（签章）
年
月
日
第19篇：工程安全环保协议书
工程安全环保协议书
承包人： （以下简称“甲方”） 分包人： （以下简称“乙方”）
为了切实落实安全生产的责任，确保工作人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就*********道路工程土石方工程施工合同订立本安全协议。
一、工程概况 工程名称： 工程地点：
施工内容：见合同要求
工期要求：按甲乙双方间合同约定的工期
二、协议条款
为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管施工必须管安全”和“谁施工谁负责”的原则，明确职责，落实责任，保证双方职工和企业财产的安全，保障工程项目建设的安全稳定顺行。经双方同意，特订本协议如下：
（一）甲乙双方均应牢固树立“安全第
一、预防为主”的思想，严格遵守国家职业健康安全及环境法律法规，健全各项规章制度和管理网络，开展正常的安全教育和安全监督检查，为职工的健康安全和工程的顺利进行提供保障。
（二）甲方责任单位应在乙方进入施工现场前，向乙方进行风险交底，阐明其他要求，并做好详细记录。甲方应依法对乙方安全生产作业进行监督管理。
（三）乙方在承建项目后，应负责本单位及施工范围内的安全管理，未经甲方项目主管部门书面同意不得擅自分包转包。乙方必须建
1 立健全安全生产管理网络，设立专门的安全管理机构或专职安全管理人员。具体负责施工过程中的安全管理和协调作业。保证工作人员服从项目主管单位或部门的安全监督及管理。
（四）乙方必须加强施工中的安全管理，施工前必须进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定和环境因素的评价、调查。并做好动态危险源的识别及控制，达到风险的动态控制。乙方在施工前对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，均需报甲方存档。同时组织所有工作人员进行必要的安全教育培训及考试（试卷、成绩报甲方项目主管单位备查）。
（五）乙方工作人员应严格遵守和执行国家法律法规，遵守甲方的安全环保管理制度，服从甲方项目主管单位及有关职能部门的安全环保管理。严格按操作规程规范操作，严禁“三违”现象（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。乙方人员违章且不听劝阻者，甲方有权责令停止作业，并由乙方承担停工造成的一切经济损失。
（六）乙方在施工过程中发生的各类安全生产事故（含重大人身险肇事故）须及时报告甲方，发生重大事故必须立即报告甲方，甲方应协助进行事故处理。并按照国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
（七）严格特种设备和危险品的管理，乙方施工进入施工现场必须佩带作业证，特殊工种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。并将工作人员持证上岗情况，施工前报项目主管单位备案（留复印件备查）。
（八）乙方与其他施工单位在同一作业区进行作业时，可能危及 2 对方安全的，应与对方签订安全管理协议，明确各自职责，采取相应措施，专人管理，特殊情况下交叉作业双方必须设专人监护，保证施工安全。
（九）施工过程中，乙方应加强现场管理，做到防护用品配戴规范齐全，安全标志明显，施工现场整洁，安全通道畅通，材料堆放整齐，安全设施牢固可靠，确保安全文明生产。
（十）乙方应当保护施工现场的环境，施工废弃物分类规范处理，防止废水、粉尘、烟尘、噪声和振动对周围环境的污染和危害。施工结束后，乙方应及时修复建设过程中破坏的环境设施。
（十一）乙方在危险区域动火、爆破等作业时，必须在办理有关审批手续并落实防范措施后方可进行施工。
（十二）为保证上述各项安全措施顺利实施，乙方必须向************分公司财务资金部以电汇形式一次性交纳安全风险抵押金壹拾万元整。土石方工程施工完成后一个月内，甲方扣除应由乙方承担的违约金以及相应的罚款外，余额全部无息返还乙方。
（十三）其他有关事项，按照甲方《其他相关方安全生产监督管理规定》执行。
三、甲方权利和义务：
（一）负责对乙方施工过程进行安全监督检查。
（二）负责制定安全生产技术措施并督促实施。
（三）负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。
四、乙方权利和义务：
（一）按照国家、当地和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发
3 的有关安全生产、消防作业的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定做好安全防护和文明施工，自觉搞好在施工过程中的安全自查作业，配合好甲方的安全监察作业，对自身安全管理和所属人员发生的安全事故负责，并积极处理。
（二）未经甲方项目主管部门同意，不得擅自分包转让，擅自分包转让造成的任何后果自负。
（三）人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号等；严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员（如违法犯罪人员）。
（四）施工前乙方必须编制切实可行的安全措施方案，报甲方及监理单位批准后实施。
（五）施工过程中，乙方必须加强现场管理，严禁违章操作、违章指挥，做到防护用品配备齐全，安全标志明显，施工现场整洁，安全道路畅通，材料堆放整齐，交叉作业设立监护人员，安全设施牢固可靠，确保安全生产。乙方要建立相应的安全管理组织及管理制度，指定专人负责安全施工管理，开展班组安全活动（包括工前五分钟活动），执行安全文明施工检查制度、每周安全例会制度等。
（六）加强劳动保护，劳保护品乙方自备，如：安全帽必须佩戴齐全，临空、高空作业必须扎好安全带并设置安全网或围栏，及时治理各种隐患。在基坑边坡施工中，乙方应采取必要的安全措施，确保边坡稳定及人员安全。及时做好施工区域的排水作业，确保施工安全。
（七）乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等（除施工协议约定的以外）均由乙方自备。
（八）乙方的人员不得对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、4 安全标志和警告牌擅自拆除、更改，如确实需要拆除更动的，必须经工地负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。由于擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位承担责任。
（九）乙方在施工期间必须服从甲方的安全管理，配合安监部门及甲方的安全检查，对于查出的隐患，乙方必须落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”的规定，严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热等防冻措施时，必须经安全主管人员同意。落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
（十）施工、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，并建立安全教育培训档案；未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。
特种作业必须执行《国家特种人员安全技术培训考核管理规定》。施工现场特种作业人员须持证上岗,原证经甲方审核后,留复印件备查。中小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器机械设备。
（十一）乙方在签订协议后，应自觉在本地备案并到派出所办理临时户口和暂住证的手续， 到本地安监站、劳动局、劳动保护监督部门，办理施工登记手续。
（十二）贯彻“谁施工，谁负责安全”的原则，乙方在施工期，造成伤（病）亡、火灾、设备损坏、环境污染等事故(包括乙方责任造成甲方人员、其他方人员伤亡等)，乙方有及时抢救伤员的义务并负责经济赔偿及善后处理，事故损失和善后处理费用由责任方负责。
（十三）乙方应当保护施工现场周围的环境，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围环境的污染和危害。
（十四）乙方自行缴纳意外伤害险及医疗保险（乙方应为自身施工人员办理意外保险）。
（十五）对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任；对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。
（十六）施工结束后，乙方应当恢复在建设过程中遭受破坏的环境(包括建筑垃圾处理)。
五、违约条款
（一）乙方违反上述协议条款造成的一切损失，由乙方自行负责。
（二）乙方开工前因未向甲方缴纳安全风险抵押金或未签订《施工安全环保协议书》而开工的，乙方应向甲方支付5000元的违约金，甲方有权终止与乙方的所有施工合同。
（三）协议有效期间，对造成人身伤亡事故的处罚：
1、乙方发生轻伤或负主要责任造成他人轻伤1人次（含一般险肇事故），对被侵害人造成侵权责任应由乙方全部承担，同时向甲方支付5000～10000元人民币违约金。
2、乙方发生重伤或负主要责任造成他人重伤1人次（含重大人身险肇事故），对被侵害人造成侵权责任应由乙方全部承担，同时向甲方支付8000～20000元人民币违约金。
3、发生工亡或负主要责任造成他人工亡1人次，对被侵害人造成侵权责任应由乙方全部承担，同时向甲方支付20000～50000元人民币违约金。
4、乙方或负主要责任当月发生两起（含两起）以上轻伤事故的（含一般险肇事故），对被侵害人造成侵权责任应由乙方全部承担，同时向甲方支付10000～20000元人民币违约金。
5、经甲方监督检查，乙方各类事故隐患未及时整改的，视情节轻重每一项向甲方支付违约金1000～100000元。
（四）对上述
（三）外的违约的处理参照甲方《其他相关方安全生产监督管理规定》及《*******公司安全生产违规违纪行为处罚规定》执行。
(五)对上述条款的违约处理，采取通知单形式，自开具奖罚通知单之日起3日内将违约金（罚款）交纳至甲方的安全环保科。逾期不交者，按所欠款项金额的2～5倍从风险抵押金或履约保证金、或工程款中扣除。
六、附注:
（一）本协议经立协双方签字、盖章有效，本协议作为 的附属条款，与施工合同具有同等法律效力。
（二）本协议书一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。具有同等法律效力。
（三）本协议书自签订之日起执行，竣工后废除。以下无正文！
承包人：(盖章) 分包人：(盖章)
7 法定代表人（或委托代理人） 法定代表人（或委托代理人）
年 月 日 年 月 日
第20篇：土石方工程安全协议书
附件1:
安全生产责任协议书
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生 你 的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2％来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布臵和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
附件2
文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，认真做好本工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“招标人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立双方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创造活动的实施由承包人负责。接受地方政府的监督。
三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：
1、施工现场必须按规定要求设臵施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。
2、施工区域与非施工区域必须按规定设臵分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设臵交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
5、施工现场平面布臵合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序对放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。
6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境和绿化的污染，严格控制噪音。
四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。
五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改。凡承包人整改不力，逾期不改的，发包人有权以承包人责任违约，可给予一次性的经济处理(1000~5000元人民币)，并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从工程款中直接扣除，最高上限为10万元。
六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均有承包人承担。
七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
附件3
治安、防火责任协议书
为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：
一、发包人的权利和义务
1．发包人在与承包人签约工程合同时发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布臵，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。
2．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500~1000元人民币／次)。
3．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： (1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。
(2)未严格执行《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。
(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。
(4)违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。
4．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000~50000元人民币的一次性责任违约经济处理。
5．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。
6．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。
二、承包人的权利和义务
1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。
2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》执服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。
3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受辖区公安消防部门和发包人的业务指导、督促、检查。对公安消防部门和发包人布臵的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安消防部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。
4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处臵、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。
5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。
三、其他
1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。
2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
