农村建房邻居协议范文
推荐第1篇：农村建房邻居协议书
农村建房邻居协议书
1、农村建房邻居协议书
甲方：（建筑方）姓名性别出生现住址。
乙方：（邻居方）姓名性别出生现住址。
（东西南北四邻依次同上并列排名）。
为正确处理相邻关系，根据《民法通则》第八十三条之规定，特签定如下协议：
1、建房四至边界、长宽及面积。
2、通风、采光、排水办法。
3、建房期间不影响四邻的施工方式。
4、运料通行。
5、红白喜事的通行道路。
6、其他事项
当事人签名指印
落款日期
2、农村邻里建房协议书
甲方：姓名性别年龄民族电话
住址：
乙方：姓名性别年龄民族电话
住址：
甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米（详见后附示意图）。
2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。
3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。
4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。
5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。
6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。
甲方：（签字盖章）
乙方：（签字盖章）
中人：（签字盖章）
20XX年月日
3、农村邻里建房协议书
甲方：
身份证：
住址：
乙方：
身份证：
住址：
甲乙双方宅基地东西相邻，甲方居东乙方居西，现乙方新建楼房位于XXX，为相邻宅基的使用、采光、通风、流水等相关事宜，经双方自愿协商达成如下协议条款以共同遵守。
一、乙方新建楼房整体面向西，共计XX层，乙方新建楼房后墙体（东墙体）至甲方宅基地预留XX米作为乙方楼房滴水，甲方可使用，但不得在滴水处建房。
二、今后乙方在现址上不得加盖增高房屋及附属物，如违约乙方必须无条件拆除，后甲方造成损失的应予赔偿。
三、乙方后墙（东墙）必须安装落水管道，直接留入自建的下水道，不得将雨水排放到甲方宅基地上，厨房、卫生间脏水不得向后排放，否则甲方有权封堵。
四、乙方将楼房产权转让给第三方，乙方应告知第三方此条款，第三方应继续履行此协议，如造成损失，由乙方负责赔偿。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
六、本协议甲乙双方签字生效。
甲方：
乙方：
证明人：
年月日
推荐第2篇：邻居建房协议(甲方：王道才
建房协议书
甲方：王道才，男，1974年2月1日出生，汉族，身份证号：42108119740201427X，其妻王丹，身份证号：421081197402014309，住石首市东升镇平安社区东升大道101号。
乙方：黄建明，男，身份证号码：421081196806104314。其妻袁兰英，身份证号：421081196907234329。
主管单位：石首市城乡规划管理局东升分局，石首市东升镇人民政府村镇建设办公室。
甲方现有石首市东升镇平安社区东升大道101号四间四层宽15.9米，深9.81米，高度17.8米的砖混楼房一栋与乙方房屋相邻，乙方原有宽3.5米，深8米二层砖混房屋一栋，房后有一长3.5米，宽6米的天井，天井后面有一间宽6米，深6米的平房。双方的房屋之间历史上有宽0.95米，长15.9米的隔空巷道。乙方于2013年3月12日拆除老房子拟建新房，为确保各方的合法权益，本着睦邻友好的原则，就相关事宜订立协议如下：
一、乙方新建所有建筑物（包括附属设施如防盗网、挑梁等）不得逾越双方相隔0.95米从上至下的垂直空间，且任何一方均不得擅自在该空间内进行人工或机械挖掘施工，乙方不得擅作他用。
二、乙方不得面对甲方15.9米的后墙开窗、排气、排烟。
三、乙方可建东西向三层楼房，但以甲方房子的地面为准总高度不能超过10.8米，一至二层以甲方东边面墙为准，包墙可建进深9米的房屋，今后也不能加层。第三层房屋进深包墙为5.5米，后面保留3.5米长的露天阳台，阳台的空间内不能有建筑物，不得以任何形式封闭，但西南方向可安装高度不超过1.32米的透视护栏。
四、乙方新建房屋从东至西9米处往后留一天井，天井东西深2.5米，宽
3.4米，（宽度包括0.95米的隔巷道在内）。天井上不得以任何形式封闭，以不影响甲方房屋的通风、采光，乙方在紧靠自己北墙处建一座包墙宽度1.2米的楼梯。
五、乙方天井后面新建的平房总高度不得超过甲方二楼窗户的底部，今后不能增高或加层，且前檐不能超过原墙脚。
六、乙方建房应确保甲方房屋安全，且乙方应在新建房屋之前到甲方房屋内现场查看，并对甲方房屋现状拍照后，在照片反面签名确认，详情以照片为证。乙方经对甲方房屋一至四层进行拍照后，已认可整体无任何裂痕，完好无缺陷。今后因乙方建房对甲方房屋造成损害，概由乙方按当时市场价值进行赔偿。
七、乙方在建房过程中，如违反本协议，甲方有权阻止施工。并强制拆除乙方违反本协议规定的建筑物。乙方若遵守本协议，甲方则对其建房予以支持。
八、甲方若在相关的法律法规允许的情况下，对房屋进行维修、改造和重建与乙方相邻北墙外0.95米的空间内，地下墙脚基部最外端和墙体不超过原来的位置重建，乙方应遵从历史，无条件同意。不得以任何理由进行干扰和阻挠。也不得要求甲方支付任何费用。
九、今后乙方的房屋转让，任何一位受让人都必须遵守本协议。如不遵守本协议，对甲方房屋造成损害，由乙方和受让方共同按市场价值负赔偿责任。
十、上述约定是双方当事人的真实意思表示，双方对其全部内容完全理解，无任何异议。经双方签字确认后即产生法律效力，若有违约行为，所产生的不良后果皆由违约方承担。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，送交石首市城乡规划管理局东升分局、石首市东升镇人民政府村镇建设办公室各一份，签字盖章生效。
甲方：乙方：
主管单位：主管单位：
年月日
推荐第3篇：邻居建房协议书
邻居建房协议书
甲方:郑东
乙方：伍纯、龙丽
甲乙双方因就建房之需，经协商，特达成如下协议，以共同遵守：
1、甲乙双方根据《建设工程规划许可证》有关规定，为节约出发，实行靠体靠墙的办法。
2、甲方靠墙部分建设的卫生间墙体必须砌体，砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度可单砖（不明确规定）。
3、甲方在建房捣柱时必须用薄夹板隔开。
4、甲方在建房时，不得在乙方墙体上打铁钉，破坏乙方墙体结构。
5、为防止甲乙双方靠墙部分墙体渗漏，甲方在建房时，在双方上建筑屋顶合墙壁部分要做好防水。
6、甲方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，尽量防止水泥砂浆溅射到乙方墙壁上，若有必须无条件帮乙方清洗干净，并预留安全出入通道，因甲方不注意安全，出现安全事故，乙方承担一切责任。
7、本协议签订后双方均不得反悔，不得以任何理由阻止甲方施工。
8、本协议一式四份，各执一份。具有同等法律效力。 甲方签字：
乙方签字：
调解见证签字：
日期：年月日
推荐第4篇：建房邻居协议书
第1篇：农村邻里建房协议书
甲方：姓名 性别 年龄 民族 电话
住址：
乙方：姓名 性别 年龄 民族 电话
住址：
甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米（详见后附示意图）。
2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。
3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。
4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。（学生打架调解协议书）
5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。
6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。
甲方：（签字盖章）
乙方：（签字盖章）
中人：（签字盖章）
农村建房邻居协议书
年 月 日
第2篇：农村建房邻居协议书
甲方：（建筑方）姓名 性别 年龄 民族 电话
乙方：（邻居方）姓名 性别 年龄 民族 电话 （东西南北四邻依次同上并列排名）。
为正确处理相邻关系，根据《民法通则》第八十三条之规定，特签定如下协议：
1、建房四至边界、长宽及面积。
2、通风、采光、排水办法。
3、建房期间不影响四邻的施工方式。
4、运料通行。
5、红白喜事的通行道路。
6、其他事项
当事人签名指印
落款日期
第3篇：农村邻里建房协议书
甲方：
身份证：
住址：
乙方：
身份证：
住址：
甲乙双方宅基地东西相邻，甲方居东乙方居西，现乙方新建楼房位于XXX，为相邻宅基的使用、采光、通风、流水等相关事宜，经双方自愿协商达成如下协议条款以共同遵守。
一、乙方新建楼房整体面向西，共计XX层，乙方新建楼房后墙体（东墙体）至甲方宅基地预留XX米作为乙方楼房滴水，甲方可使用，但不得在滴水处建房。
二、今后乙方在现址上不得加盖增高房屋及附属物，如违约乙方必须无条件拆除，后甲方造成损失的应予赔偿。
三、乙方后墙（东墙）必须安装落水管道，直接留入自建的下水道，不得将雨水排放到甲方宅基地上，厨房、卫生间脏水不得向后排放，否则甲方有权封堵。
农村建房邻居协议书合同范本
四、乙方将楼房产权转让给第三方，乙方应告知第三方此条款，第三方应继续履行此协议，如造成损失，由乙方负责赔偿。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
六、本协议甲乙双方签字生效。
推荐第5篇：农村建房合作协议
合作协议
甲方：身份证号码：
住址：
乙方：身份证号码：
住址：
丙方：身份证号码
住址：
甲、乙、丙三方就合作开发经友好协商，达成如下协议：
一、甲方将以甲方名义从平方米（以下简称“该地块”设房屋。
2：1的出资比例共同分30万元，乙方出资人民币2010万元，用于在该地块建设房屋一栋，平方米，共层（资金以乙、丙双方实际投入为。
号（账号），由甲方妥善保管并全部用于房屋建设。
四、本协议签订之前，乙方已于2011年3月式缴交给甲方，丙方已于2011年3月日以转账的方式将贰万元缴交给甲方。
五、三方同意指定甲方为代表，负责房屋的建设、监工、购买建筑材料、支付建设费用、办理报建等相关事项。
六、房屋建筑面积如需增加或者减少，甲方需征求乙丙双方的意见，
七、房屋建成后，甲、乙、丙三方对房屋所有权及其有关收益约定按份共有，具体份额为：甲方拥有150乙、丙双方按出资比例（即2：1）分割拥有。
甲方才可签订。
分配，即甲方取得150双方按出资比例予以分配。
20%，乙方获得补偿款总额的50%，30%。
返还给乙、丙双方。
十二、本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方共同协商，并另行签订补充协议。
十三、本协议壹式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，均具同等法律效
力。
十四、本协议经三方签字后即生效。
甲方：日期： 乙方：日期： 丙方：日期：
推荐第6篇：建房协议
建房协议
甲方：
乙方：
经甲乙双方协议如下：
一、房屋结构：
一层层高为3.6米包板；
二层为3.4米包板；屋面四方天沟、彩瓦、外墙三方贴砖，一方搓沙灰。
二、付款方式：
进场付壹万元整，一层放板付壹万元整，二层放板付壹万元整，圆垛付贰万元整，余下的结算后下欠肆仟元整，没有问题，一年后付清。
三、结算方法：
每平米按275元计算，算法按滴水结算。
四、包工方法：
泥、木、付、钢筋、架子、模板、铁丝、钉子、伙食。
五、内贴不来，水电不来。
甲方（签字）：联系电话：乙方（签字）：联系电话：
见证人（签字）：联系电话：
日期：年月日
推荐第7篇：~$建房协议
建 房 协 议
甲方：蔡传雷
乙方：张吉亮
现甲方位于五里亭建私房一栋，甲方愿意承包给乙方施工。为了维护双方权益，本着友好自愿的原则，经双方协商达成如下条款：
一、承包方式：乙方以双包的形式，即包工包料（包门窗）。
二、承包价格：按每平方米650元计算。
三、承包施工的内容及范围
1、地梁以上的主体及所有施工和材料归乙方负责。
2、具体的承包施工范围以甲方的设计图为准，一楼净高4.5米，二至七层净高为3.0米 。
四、施工工期
施工工期为5个月，从乙方正式进场为准（除了雨季日和上面干涉）。如乙方无故拖延施工进度，甲方有权拒付工程款和单方毁约的权利。
五、安全施工
乙方必须对工人进行安全教育及作业培训，严格按安全作业操作规程施工。在施工过程中，出现任何安全事故，均由乙方自行负责，与甲方无关。
六、付款方式
每层盖板甲方支付给乙方该层工程款60%，工程完工后预留3000元保质金，工程完工后所剩余款一次性支付给乙方。保质金一年后无任何质量问题，甲方应返还给乙方。
七、未尽事宜，双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。签字后生效，均具有法律效力。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
2014年2月22日
推荐第8篇：建房协议
建房协议
甲方:
日期：
年
月
日
乙方:
日期：
年
月
日
为搞好建筑起见,经甲乙双方协商,商定如下:
一、在施工中,甲方提供乙方水、电供给。
二、乙方施工如需材料，必须提前两天通知甲方。甲方必须密切配合，确保施工进度。
三、乙方在施工过程中要以“安全第一”为原则，时时刻刻注意安全问题，不安全，不施工。在施工过程中如发生任何安全问题甲方不承担任何责任。
四、在施工期间，甲乙双方必须互相配合，按甲乙双方面议执行。
五、本次建房长15米，宽6.7米。第一层净高3.8米， 第二层净高3.6米，第三层净高3.5米，共计约300平方米。经甲乙双方协商，从
年
月
日开始至
年
月
日完工，工期共计
天。工钱每平方米200元，经甲方验收工程质量合格后，付乙方
元（ 小写：
）。在交付使用前应将垃圾全部清理出楼面运走。
六、两边两层趁山墙，工钱再说。
共1页
七、楼梯间按平方总数,加一半。
八、一楼有加墙柱，二楼、三楼请加加墙柱。
九、平方内无条件处理，两个半月完工。
十、本协议两份，甲乙各执一份，自签字之日起生效。
共2页
推荐第9篇：建房协议
建房协议
建设方：
(以下简称甲方) 施工方：
(以下简称乙方) 依据((中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正、公开和诚实的原则，甲、乙双方应建设工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：私人住宅，砖混结构，一层。
2、工程内容：住宅。
3、工程地点：千福。
4、施工范围：主体结构、内、外墙及地面，室内全部地板砖，内墙普通仿瓷，外墙为瓷砖。
二、工程承包范围
本工程为单包工程，所需要材料由甲方自己采购。 T、建设而积以滴水到滴水实地丈量。
2、承包价格：420元／平方米。
3、乙方按甲方要求施工，保证工程质量。
4、乙方在施工过程中所用的水电费由甲方自行支付与安装。
三、施工要求
2、甲方承担门窗、石膏线条、的安装。水、电线路的安装及内外装修田乙方负责完成。
四、付款方式
工程开工后支付工程施工费10000．00元，其余工程款待工程完工验收合格后全部付清。
五、竣工验收
工程验收合格后在施工总费用中暂扣2000元作为质量保证金，待投入使用一年后无质量问题，甲方给予支付暂扣的保证金。
六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交有关部门一份以作鉴写，本合同一经签字生效。
建设方：
施工方：
年
月
日
推荐第10篇：建房协议
建 房 协 议
甲方：乙方：甲方将交给乙方承包建房，经双方协商，自觉遵守以下协议：
甲方：
一、按照实际建筑面积，每平方元，支付乙方（乙方全包工包料）。具体付款步骤：开始打基础首付壹万元；开始砌墙付贰万元；上好一层楼板付贰万元；棒、瓦运到后付贰万元，内外墙粉前付壹万元。交房验收后，除留叁仟元质保金，剩余款一次性付清乙方，待二场中雨后，如房屋不渗漏雨，将质保金退还乙方。
二、负责施工期间的水、电费用。
三、建房中出现的任何事故，甲方概不承担任何责任。乙方：
一、按照甲方提供的图纸施工，如需改动需征得甲方同意。
二、全包工包料完成建房施工。砌墙用石粉水泥浆3：1配料，墙面内外粉用沙子、水泥浆3：1配料；内墙白灰抹面。
三、地槽挖到老土、夯基、石基要满浆，上层打钢筋地梁。
四、下层用砖砌高3.2米,上层用空心方块，高3 米，单层楼板，一层楼板下用黄沙、水泥浆打三层钢筋砖，二层封顶用用黄沙、水泥浆打三层钢筋砖，六米大梁不能低于0.6米高，八根主钢筋直径不能低于2.5公分，每米不少于5圈箍，楼板过木保证质量，地平全压光。
房顶用带筋板、红大瓦。
五、交房后保证叁年地基不下沉，整体建筑不裂不漏，如发现问题，甲方告知后全免费及时修好。
六、排水、自来水管道布局和所需材料及明通知甲方进料，同步布局安装。
七、负责协调四邻及社区关系，保证建房顺利进行，因上述原因影响施工，损失责任自负。负责保证施工现场和施工人员的人身安全。从签字之日起一个月内完成工程。
附：建房布局图纸二份，甲乙双方各执一份。
此协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日
建 房 协 议
甲方：乙方：甲方将交给乙方承包建房，经双方协商，自觉遵守以下协议：
甲方：
一、按照实际建筑面积，每平方元，支付乙方（乙方全包工包料）。具体付款步骤：开始打基础首付壹万元；开始砌墙付叁万元；上好一层楼板付叁万元；棒、瓦运到后付贰万元，内外墙粉前付壹万元。交房验收后，除留叁仟元质保金，剩余款一次性付清乙方，待二场子中雨后，如房屋不渗漏雨，将质保金退还乙方。
二、负责施工期间的水、电费用。
三、建房中出现的任何事故，甲方概不承担任何责任。乙方：
一、按照甲方提供的图纸施工，如需改动需征得甲方同意。
二、全包工包料完成建房施工。砌墙用石粉水泥浆3：1配料，墙面内外粉用沙子、水泥浆3：1配料；内墙白灰抹面。
三、地槽挖到老土、夯基、石基要满浆，上层打钢筋地梁。
四、下层用砖砌高3.2米,上层高3 米，全用砖，双层楼板，一层楼板下用黄沙、水泥浆打三层钢筋砖，二层楼板下用钢筋、水泥圈梁，六米大梁不能低于0.6米高，两头用钢筋水泥构造柱，大梁八根主钢筋直径不能低于2.5公分，每米不少于5圈箍，楼板过木保证质
量，地平全压光，隔热层高1米。房顶用带筋板、红大瓦。
五、交房后保证叁年地基不下沉，整体建筑不裂不漏，如发现问题，甲方告知后全免费及时修好。
六、排水、自来水管道布局和所需材料及明通知甲方进料，同步布局安装。
七、负责协调四邻及社区关系，保证建房顺利进行，因上述原因影响施工，损失责任自负。负责保证施工现场和施工人员的人身安全。从签字之日起一个月内完成工程。
附：建房布局图纸二份，甲乙双方各执一份。
此协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日
第11篇：建房协议
建房协议
甲方：（建房户主）
乙方：彭集街道村镇建设办公室
为加强村镇建设规划管理，确保建设项目保质保量完成，经双方同意，达成如下协议。
一、甲方应严格按法定程序组织建设。
1.向村委会或所属单位提出书面申请书，同意签章后，报乙方办理相关建设手续。
2.提供有资质单位设计的图纸三套。
二、乙方负责协助甲方办理相关手续，费用由甲方承担。
三、甲方在取得合法建设手续后，向乙方提出开工申请，并足额缴纳建设保证金元。
四、乙方在收到甲方的开工申请及保证金后，安排专职人员到建设现场实施放线定点。
五、放线定点时，施工方、村委会或所属单位负责人、甲方、乙方必须在场。所涉人员由甲方负责召集。由乙方现场填写放线定点明白纸，各方签字后，分别留存。
六、甲方应严格按照放线定点明白纸所载内容组织建设，不得随意变动更改，否则一经乙方核实，甲方所交建设保证金作废。
七、工程竣工后，由甲方向乙方提出工程竣工验收申请，并负责召集相关人员到场。
八、工程竣工验收合格的，建设保证金足额退还。
以上条款双方必须共同遵守，否则，一切法律责任自负。
甲方：
联系电话：
村委会或所属单位负责人：
乙方：彭集街道村镇建设办公室
年月日
第12篇：建房协议
建房协议
甲方：
乙方：
一、甲方把一幢加层的房屋单包给乙方建盖，加
二、三层，三层高3.3米，单包工从二层起，甲方水、电、料子到场地，单价为280元每平方米，每层按顶计算（包括小边），二次装修除外，乙方负责机械模板，所有施工辅材由甲方买。
二、承包内容
1、每层室内贴地板砖，普通刮白，水、电通，并安装普通白炽灯。每层一具卫生间，一个厨房，满贴（顶梁除外），地板砖不贴花样，不做隐形墙砖，不上漆，门窗、灯饰、楼梯扶手等不安装。
2、二层以下其它要做另算，清水顶不粉。
3、外墙迎面涂料，后面素粉刷水泥浆，两侧不做，天井贴砖（不小于10cm×20cm），不出任何外形，要做另算。
三、付款方式
每浇一层付款3万元，最后工程一次付清(不付清不得搬入房屋住)，甲方每浇一次负责早饭。
四、乙方负责按所写合同内容建盖，安全由乙方负责，甲方负责看守工地(丢失照赔)，有份参照图纸，甲方要不一个现场管理人员，施工中现场指正修改，不得故意为难乙方，甲方如果没有现场管理人员，出现返工由甲方负责工钱，此合同一式两份，共同遵守，如有违约赔偿对方5000元，因基础下沉房屋断裂漏水与乙方无关。
甲方签字：乙方签字：
年月日
第13篇：建房协议
建房协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，甲方修建约240m2房屋，砖混结构，具体内容以草图为准，包工包料，每平方米450元，达成以下协议：
一、工程内容：挖基础，倒混凝土，彻砖、抹灰、回填倒边梁、梯步梁、厨房厕所现浇、楼面盖预制板，安装厕所各屋面下水管，做化粪池，外墙清水墙勾缝、外墙墙角90公分抹灰，梯步预制板安装板，彻砖做梯步，不含门、窗、水、电安装费用。
二、工程质量和安全：乙方保证工程质量，工程中严格规范操作，涉及安全和质量问题均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、付款方式：工程进场施工后，付款30%，一层主体完工付款20%，主体全部并验收合格后付45%，尾款5%经甲方检查无质量问题后付清。
四、甲方负责协调周边关系，办理手续，准备资金。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签订协议后生效。
甲方：乙方：
2013年5月20日
第14篇：建房协议
建 房 协 议
甲方： 乙方：
甲方现在南站修栋私人宾馆五层，结构为砖混结构，以包工不包料的半包形式承包给乙方，承包价为280元/m。建筑面积按每层的实际施工面积累计，总共约800多平方米。完工后按实际面积结算。为维护双方共同合法权益，特协商如下条款。
一、承包范围：乙方负责从正负零以上，建筑平方米以内的主体工程，包括模工、钢筋工、泥工、架子工、水电工（只负责预埋）。室内为粗粉，不负责贴任何砖，室外为贰方外墙砖。乙方负责撑子树、模板、架树和所有机械设备。
二、甲方责任：
1、甲方负责周边邻里关系协调，以勉影响工程进度，另外如遇政策性停工或拆除，甲方按实际工作量补乙方工资。
2、甲方建筑材料要及时进场，做到不停工、不误工。
3、甲方自行负责防水工程，每层预制板的吊装，但板缝、板带由乙方施工。
4、甲方负责乙方的住宿、就餐场所并提供餐具、燃料。
三、乙方责任：
21、乙方负责本工程的所有机械设备。
2、乙方做到文明施工，合理安排施工人员，保质保量，必须达到合格工程。
3、提高进度，在不受外界因素影响下，争取在一个半月里完成主体工程。
4、在施工中，一定要注意安全，如遇乙方施工操作中带来的安全事故由乙方自理。
四、付款方式：
1、施工队进场施工后付材料款贰万元。
2、主体一至五层每层完工付贰万伍仟元。
3、粉刷：内粉完每完成一层付壹万元，外粉墙面完成付壹万元，外墙砖完成付壹万元。
4、其余完工后一次付清，中途有困难可预支，但不超过每次工资数量。
五、其它：
本合同一式两份，望甲乙双方共同遵守并执行为盼，如有变动，甲乙双方共同协商解决。
甲方代表：
乙方代表：
二O一二年八月三十日
第15篇：建房协议
建房协议
甲方: 乙方:
经双方答成书面协议 做房共六列两层,由双包给乙方 两同志承建,具体协议如下:
一、甲方必须做三通一年，提供水电到施工现场由乙方使用不计费。
二、房屋六列二层：
1、基础立柱框架，基
二、三层现浇、围梁、墙体为0.24实心墙；
2、基础为立柱二级承台：1.8×1.8×0.3 1.2×1.2×0.20，基板筋为优直径12，间距为0.14×0.14×1.7米，立柱为4根长18和4根长16马钢立柱为0.4×0.35×实侧高度，基梁为包现浇石0.50厚×0.24宽，现浇板为0.10公分，混泥土为（00基承台，C30为梁柱板）。梁钢筋马钢扇墙为长20 3根 2根 18 腰筋为长14 前后中三道墙为长18和长16直径14 2根，圈筋为直径8高线1至2屋围梁为优长12，围筋直径6高线，模板为0.24双包为0.24。
三、装修外前排石砖为0.14×0.28的瓷砖，余下地面均水泥混沙1.5 0.5抹光为混合沙浆抹光普。
四、付款方式：基层层现浇六列共计价为贰拾柒万元整；
1、付款方式：分五次付清，第一次（钉桩所有机械到位）付总工程款的30%；第二次（一楼封顶）付总工程款的20%；第三次（主体成墙）付工程款的30%，（门窗款按议好价格扣下）；第四次付款结束工程款的10%，余下一次付清（质保金一年付清）。
五、安全和机械：
机械由乙方自行处理，水电由甲方无偿提供，安全均由乙方付责，非工作人员进入现场乙方概不负责。
六、门窗：
1、门：三套 尺寸 2.7×2.85×3套；
2、窗：21套 尺寸 1.5×1.8×9套； 1.5×1.5×6套； 0.8×1×3套； 0.9×0.6×3套；
七、按顶三个楼梯屋（尺寸和樊楼生家一样）；
八、地下室围墙四方此水泥粉刷收光。
甲方： 乙方：
2012年元月11日
第16篇：建房协议
合作建房合同范本
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿
授权代表：＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿
授权代表：＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿
第一条前言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定，基于：
1.甲方已于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日依法以招标（或拍卖、行政划拨）方式取得位于＿＿＿、编号为＿＿＿的地块的土地使用权，该地块的规划用途为______、容积率为＿＿＿、计划建筑面积为＿＿＿平方米、土地使用权年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止、土地使用权证（或用地红线图）编号为＿＿＿＿；
2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业；
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。
第二条合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_____栋_____层的办公（或商住、住宅）楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条建房资金
建房资金预计为人民币__________元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条报批手续
除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
第五条设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工验收工作。
第六条产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有____栋____层房屋的产权，乙方拥有____栋____房屋的产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
第七条违约责任
1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。
2.除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在____个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金；当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。
第八条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九条合同生效
本合同自政府主管部门批准后生效。
甲方：_______________________乙方：_______________________
授权代表（签字）：____________授权代表（签字）：____________
日期：______________________________________________
地点：______________________________________________
合伙建房协议书
2015-04-29 10:58 来源：纠错 | 打印 | 收藏 | 大 | 中 | 小
分享到：
甲方：
乙方：
第一条根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》其他有关法律、法规的规定，
甲方已于【1997】营集建（97）字第号登记的土地使用权面积为142.78㎡，因年久失修和5.12地震的影响，现无法居住。于2011年月申请房屋改建，国土民许№批准非农业建设用地为125㎡.我因无资金重建，经与乙方商议，自愿达成如下建房协议。
第二条合伙建房
在甲方同意提供依据现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成每层三套6加1的住宅房，并按本合同第六条的约定进行产权分配。
第三条建房资金筹集和管理。
在甲方按规划和设计图纸要件平整地基，打好一层房屋基础后，乙方一次性支付给甲方，建房资金人民币叁拾万元，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由甲方自行承担筹集资金，建筑材料的采购和日常临星支出费用由甲方负责，必须建立每日记录台帐本（写明：项目名称„„数量。价款金额。支出和下欠款金额，时间），在每月1至3日将上月的支出记录交乙方签字确认。
第四条。工程设计和施工。管理
整个工程设计和建筑工程监督、施工安全管理。由甲方负责，甲方负责与建筑承包方签定安全承包合同书，并给建筑承包方购买拾人一年的意外人生保险。设计图纸须经甲乙方书面确认后方可实施修建。
第五条。建筑材料和建筑工人工资的资金预算和购买。
按半框架现浇砖混结构每平方米480元，（肆佰捌元）和工人工资162元（壹陆贰元）每平方米进行核算，包括开挖基础和顶盖为青瓦房，内外为搓沙墙，前墙贴条砖。，院坝„„水沟„„保坎。楼梯。侧所。厨房排水管的安装都在建筑工程承包之内。楼梯过道铁管抚栏和侧所。厨房排水管。用材按双方确认的价款进行核算。办理各种审批手续的临时性开支，建立日记帐本，以双方签字确认后核算，除因不可抗力的自然因素外，必须在开工后的10至12个月完成主体工程和附属基础设施建设，工程竣工验收合格后，交由甲乙双方办理产权手续。
第六条。产权分配
（1）按照甲方已于【1997】营集建（97）字第号登记的土地使用权面积的两倍补偿原有住宅房面积，以国土民许批文为据。所还楼层待拟。
（2）对少占或多占部分面积按所在楼层的实际面积和销售价款实行货币价款方式进行清算。
（3）房屋竣工验收合格后，按补偿原有住宅房面积的套数余下部分，进行楼层和套数达配，按抓阄的办法确定甲乙双方应分得的房屋产权。
（4）房屋的处分和转售价款由甲乙双方商议确认后方可转让，每套房屋转让的收入资金按投入的清算资金比例分次支付，收益部分甲乙双方各占50‟。
第七条违约责任
（1）若乙方不能按第三条投入建设资金，因块资金造成的经济损失应由乙承担。应承担陪偿责任。
（2）甲方因产权原因，造成乙方在两年内不能全额收回投入的资金及利息和收益，甲方应按乙方首次投入资金日期陪偿给乙方投入的资金。利息和收益共计人民币伍拾万元。
（3）办理各种审批手续甲方提供依据，乙方协助办理。
第八条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应公平友好协商，协商不成，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九条合同生效
经甲乙双方签字后生效。（甲乙双方各持一份）
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
合伙建房协议书
甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 身份证号: 甲乙双方在公平合理、互惠互利、协商一致的基础上就合伙建房事宜达成如下协议,双方共同严格遵守。
一、乙方XXX以其土地使用权(证号:南宁国用2004第4XXXXX号)出资与甲方合伙建房(双方已取得《建设工程规划许可证》编号:青秀2007私建字第XXXX号,施工红线图项目编号:0705095XXXXXXXXC),建房所需资金全部由甲方承担,甲方负责建房资金及施工的管理,乙方不得以任何理由侵占甲方建房资金。
二、甲乙双方决定共建五层,所建房屋双方按份共同享有永久所有权,第二层及第五层归甲方所有,第一层及第
三、四层归乙方所有,乙方自行加建的楼层归乙方所有,但不得影响房屋质量。
三、甲乙双方合伙所建房屋竣工之日起甲乙双方即按份对房屋享有所有权,甲乙双方均有对归本方所有的楼层占有、使用、收益及处分的权利,双方互不干涉。
四、甲乙双方合伙所建房屋产权证办至乙方XXX名下,但乙方不得以任何理由侵占、破坏、出租、出卖及抵押甲方所有部分房屋。
五、甲乙双方合伙所建房屋办证所需的税费及罚款,由甲乙双方按楼层数量比例承担。
六、因政府拆迁所得的补偿款,甲乙双方按楼层数量比例分配。
七、甲乙双方合伙所建房屋在竣工前因各种原因损毁,所有经济损失由甲乙双方按楼层数量比例承担。
八、如乙方擅自侵占、破坏、出租、出卖及抵押甲方所有部分房屋,乙方应当按房屋市场价格赔偿甲方全部经济损失。
九、甲乙双方不得随意解除本协议,否则违约方应当赔偿守约方全部经济损失。
十、本协议未尽事宜,甲乙双方可以另行协商解决,签订补充协议。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字并捺手印生效。
甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日
合伙建房分配合同
来源：华律网发表时间：2014年04月01日浏览：1168 次
合伙建房合同
甲方： ________________ 地址：________________ 电话：______ 传真：_____ 授权代表：____ 职务： _____ 乙方：________________ 地址： _______________ 电话：______ 传真：_____ 授权代表：____ 职务： _____ 第一条前言根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定，基于：1.甲方已于___年___月___日依法以招标(或拍卖、行政划拨)方式取得位于___、编号为___的地块的土地使用权，该地块的规划用途为 ______、容积率为___、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自_ __年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____ 2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业; 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。
第二条合作建房甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条 建房资金建房资金预计为人民币__________元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条 报批手续除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
第五条 设计、建筑工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工验收工作。 第六条 产权分成全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有____栋____ 层房屋的产权，乙方拥有____栋____房屋的产权。乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
第七条 违约1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。2.除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在____个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金; 当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。第八条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同生效本合同自政府主管部门批准后生效。
甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 授权代表(签字)：____________ 授权代表(签字)：____________ 日期：______________________________________________ 地点：______________________________________________
兄弟合作建房权属协议书
甲方：
身份证号：
联系电话：
乙方：
身份证号：
联系电话：
合作建房权属协议说明：甲乙双方在公平合理，互惠互利，协商一致的基础上就合伙建房事宜达成协议，双方共同遵守（并附建房宅基地规划图）。兹建有六层楼建筑一栋位于黄金洞集镇金川大道70--1至70--2号地段，参与集资建房人：＿＿＿
＿＿＿＿两兄弟。双方经共同商议，达成协议如下：
一、本着自愿参加，共同出资，享受同等权力，承担同等义务的原则，二人共同出资购买黄金洞集镇70--1至70--2地段，商场比邻上游地皮＿＿＿＿㎡，拟建造2楼商业门面，4套住宅。
二、筹资方式：双方必须按时筹集自己所占有股份的资金。2004年7月破土动工，2005年8月全部竣工。建房共耗资金＿＿万元（大写：
万元），每股花去资金＿＿＿＿万元（大写：
万元），其中包括用于购地和规划设计等，商议动工前，均积极筹款，用于购置材料和建房事宜。
三、房屋设计，施工队的确定，建房承包方案，工程验收、材料的采购等重大事项必须两兄弟一起民主讨论决定。民主商定推举工程负责人王远东为授权工程负责人，负责工程一切事宜。
四、甲乙双方协商决定共建六层楼，所建房屋按股份共同享有永久所有权，房屋第
三、六楼层房产权归甲方所有，第
四、五楼层房产权归乙方所有，第一楼层及第二楼层房产权归甲乙双方共同所有。【备注:第一楼层金川大道门牌70--1（第10
1、102卷帘门号）房产权归甲方所有，金川大道门牌70--2（第10
3、104卷帘门号）房产权归乙方所有；第二楼层卷帘门牌201，202号房产权归乙方所有，第二楼层卷帘门牌203，204号房产权归甲方所有。】
五、甲乙双方共同享有所属楼层的永久使用权及所有权。甲乙双方合伙建房竣工之日起，甲乙双方即按股份对房屋享有所有权，甲乙双方都有对本方所有的楼屋占有，使用，收益及处分的权力，双方互不干涉。
六、甲乙双方合伙所建房屋产权证及土地使用证办至甲方妻子胡秀艳名下，但甲方不得以任何理由侵占，破坏，出租，出卖及抵押乙方所拥有股份的房屋。若乙方需要办理相关证件，甲方应无条件予以配合并协助办理。甲乙双方合伙建房屋办证所需的费用，由甲乙双方共同平均承担。
七、因政府规划征用该地拆迁所得的补偿款，甲乙双方按楼层数量比例分配补偿款。
八、如单方擅自侵占，破坏，出租，出卖及抵押合作方所拥有的股份房屋，违约方应当按房屋市场价格赔偿守约方的全部经济损失并支付相应违约金。
九、甲乙双方不得随意解除本协议，否则违约方应当赔偿守约方全部经济损失并支付相应违约金。
农村合作建房协议书(范本一)
甲方(全称): (以下简称甲方)
乙方(全称): (以下简称乙方)
甲方: 乙方: 根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造。
1、建 房 协 议 书 (合 同) 方，补偿款老房随改随付，最迟不得超过两年(2016 年 12 月底为期限，不 管老房改与未改，必须一次性付清) 。
2、张敬国选择 3 标段，得本协议在建新房四楼一套，另拿两万元人民 币补偿甲方，补偿款在住进或转卖之日起一次性付清，最迟不得超出两年 为了老三张敬华的新农村房屋建设顺利开工，也为了解决兄弟间的后顾 (2016 年 12 月底为期限，不管住没住、卖没卖，必须一次性付清) 。补充说 之忧，经兄弟三人以公平公正的原则， (老大张敬仁未到由其子张卫代理、明，按口头协议承建方将四楼做到跟底下楼层一样不缩阳台，张敬国必须拿 老二张敬国、老四张敬红)协商解决，把建新房与老房合为一体，分做三个 壹万元给承建方张卫作为活动经费，反之没有成功补充说明废除。
标段分配，1 标段负责承建新房，2 标段负责老房改造，
3、标段负责住新房
三、以后四楼房顶假若有可能加层，协议三方共同享有，住四楼的任何 四楼一套，由叔侄三自行选择其中任意一个标段完成。
人无权干涉。
一、张敬华为甲方，1 标段为承建方为乙方，甲方在建房期间不承担任
四、此协议按一式四份发放，包括老三张敬华在内，老大张敬仁及妻儿 何费用和责任，新房成功后(直接住进一楼及前车库一间归他本人所有)另 女，老二张敬国及妻儿女，老四张敬红及妻儿女，其中任何一个人都不得反 外以上叔侄三人分别补偿甲方人民币共计十万元，不含养老费，到时另由当 悔。
事人叔侄三人共同负担， (注张敬华及其他两位参选人员必须放弃老房屋所
五、此协议书在签字之日起生效，以上户主及本组小组长成员加老表李 有权) 。
大华等签字为证。
二、选择标段结果 责任和义务如下：
最后特别补充一点，付补偿款给甲方时，必须要本协议三方代理人在场
1、张卫选择 1 标段为承建方，在建房期间质量要达标，安全责任自己 共同见证。
承担，他人概不负责，房屋一楼设前后两间车库，后车库和
二、三楼自行处 理，一楼负责水、电、门、窗、防盗网，简装(刷白)到位，四楼水电按市 场销售模式到位，另外拿四万元人民币补偿甲方，补偿款卖房后一次付清， 最迟不得超过两年(2016 年 12 月底为期限，不管房子卖与未卖，必须一次 性付清) 。
2、张敬红选择 2 标段，负责老房改造两间，另拿四万元人民币补偿甲
甲方：________________
乙方：________________
户主：________________
2014 年 12 月 8 日 签字：
农村合作建房协议书(范本二)
甲方：姓名________________性别________________ 年龄 ________________民族 ________________电话
住址：________________
乙方：姓名________________ 性别 ________________年龄________________ 民族 ________________电话
住址：________________
甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米(详见后附示意图)。
2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币 圆整。
3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。
4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。
5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。
6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。
甲方：(签字盖章)
乙方：(签字盖章)
中人：(签字盖章) xx年________________ 月 ________________日
-----------
甲方：________________(姓名，身份证号码)
乙方：________________(姓名，身份证号码)
甲方拟建房屋一座，位置在___县__镇__村__组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务
⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。
⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。
⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
⒋工期从_____年___月___日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。
⒌乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。
二、质量要求
⒈乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。
⒉重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。
⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。
三、付款方式
⒈工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币___元。
⒉付款时间：第一次付款在施工开始后___天内，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。
四、违约责任
⒈由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金___元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。
3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。
五、争议解决办法
⒈发生合同争议时，双方应友好协商。
⒉如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。
六、附则
⒈本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。
⒉本合同自签订之日起生效。
⒊以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字：________________
乙方签字：________________
年
月
日
农村合作建房协议书(范本三)
甲方： ________________
地址：________________
电话：______ 传真：_____
授权代表：____ 职务： _____
乙方：________________
地址： _______________
电话：______ 传真：_____
授权代表：____ 职务： _____
第一条 前 言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其 他有关法律、法规的规定，基于：
1.甲方已于___年___月___日依法以招标(或拍卖、行政划拨)方 式取得位于___、编号为___的地块的土地使用权，该地块的规划用途为 ______、容积率为___、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自_ __年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用 地红线图)编号为____ ;
2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房 地产开发企业;
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。
第二条 合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或 商住、住宅)楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条 建房资金
建房资金预计为人民币__________元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于 或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的 一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应 缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条 报批手续
除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续 均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供 甲方持有的所需材料。
第五条 设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第 条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成，整个建筑工程应在 本合同生效后第 天内开工，并在第 个月内完成竣工验收工作。
第六条 产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有____栋____ 层房屋的产权，乙方拥有____栋____房屋的产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的 房地产证。
第七条 违约责任
1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作，甲 方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。
2.除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在____个月以 内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金; 当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。
第八条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁 规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九条 合同生效
本合同自政府主管部门批准后生效。
甲方：_______________________ 乙方：_______________________
授权代表(签字)：____________ 授权代表(签字)：____________
日期：______________________________________________
地点：______________________________________________
延伸阅读：农村合作建房合同纠纷案
问题提示:城镇居民与农村居民合作建房协议因违法而无效,如何确定双方的损失赔偿问题?
【要点提示】城镇居民与农村居民合作建房协议因违法而无效,旧房子及新建房均被拆除,由此引发双方的损失赔偿问题。由于房子的特殊性质,价值难以认定,因此应该合理分配双方的举证责任。
【案情简介】
原告:李某
被告:王某
被告:许某
原告李某诉称:2007年10月12日,二被告与其签订《协议书》,约定由二被告提供拥有完整合法手续的一处面积78.5平方米的地块供原告出资建房,房屋建成后由原告与被告各自拥有50%的产权。协议签订后,原告向被告支付了5万元定金。2007年10月中旬,原告开始依照双方的合同约定投资建房,并组织施工。2007年12月底,上述房屋一层封顶,然而城管部门却以建房不合法为由,禁止房屋继续建设,并拆除已建设的部分工程,截至当时,原告已累计投入建房资金5万元。在得知原、被告签订的《协议书》违反国家法律强制性规定无效后,原告多次要求被告返还定金并折价补偿原告的投资损失,但被告均未理睬。原告诉至法院,请求判令:(1)二被告立即返还原告定金5万元,并折价补偿原告建房投入的5万元;(2)本案的诉讼费用由被告承担。
被告王某、许某辩称:(1)原、被告签订的《协议书》归于无效系由于《协议书》中的内容违反国家强制性规定所致,原告方对此同样存在过错。(2)原告方因炒股资金被套导致无法续建房屋,是产生纠纷的原因,原告已构成违约。(3)原、被告签订的《协议书》中并没有关于定金的约定,而是约定了原告方支付给被告的5万元补偿费。原告主张定金不能成立。(4)被告原房屋被拆,原告应赔偿等值住宅、相关损失及精神伤害。所以,原告的诉讼请求,缺乏事实和法律依据,请求驳回原告的诉讼请求。
【审判】
区人民法院经审理查明:2007年10月12日,原告李某与被告王某、许某签订了一份《协议书》,约定由李某出资在王某所有的位于街道大路头132号(地号005141004)上搭建两层楼房,建成后房屋产权的50%归李某所有,今后该房屋的所有权益收入按各50%分配,李某向王某支付50000 元补偿费。同日,李某向王某支付了50000元。王某向李某开具《收条》载明: “今收到李某建房子定金伍万元。”《协议书》签订后,李某出资拆除了王某的旧房。同时,由王某与建筑工人签订《房屋翻建协议》,在王某的旧房新建了一层的毛坯房,面积约90平方米。2007年12月底,城市管理行政执法局以原、被告合作搭建的房屋不合法为由,决定停止上述房屋的建设。尔后,双方资金投入等问题产生纠纷,李某提起诉讼。
另查明:(1)1997年8月28日,市土地房产管理局向王某颁发集建(97)字第11243号集体土地建设用地使用证,载明地号005141004号地块的156平方米土地使用权归王某使用。(2)原、被告双方对地号为005141004上的新建房屋(系毛坯房,包括地基部分)的价值存在争议,原审法院委托天和项目管理投资咨询有限公司进行造价鉴定。2009年2月19日,该公司以该房屋无施工图、竣工图、结算书、隐蔽工程验收记录、工程联系单等等鉴定所必须的资料,无法对工程造价进行鉴定为由,退还委托件。(3)审理期间,原告申请对新建房屋的价值进行评估鉴定,被告认为新建房屋需连同老房子一起鉴定,才同意鉴定。2010年4月8日,许某出具《重申(说明)》,案涉房屋的翻建从设计、施工等全由原告负责,相关建设资料在原告处。由于缺乏建设所必须的资料,新建毛坯房的造价未能鉴定。
上述事实有《协议书》、《收条》、《集体土地建设用地使用证》(97)字第11243号)、《重申(说明)》、出资建房明细、照片、《房屋翻建协议》、《证明》、林建福的证言、建房告示牌,及本院的询问笔录、庭审笔录等佐证。
区人民法院根据上述事实和证据认为:本案系合作建房合同纠纷,案涉集体土地建设用地使用证建(97)字第11243号项下的地块系农村集体所有的土地,其性质是宅基地,按法律规定只允许使用权人王某在该地块上建造房屋,而使用权人不得非法出租、买卖或变相买卖。原告李某与被告王某、许某之间签订的《协议书》中约定,由原告出资被告出地进行建造房屋的方式合作,李某由此拥有房屋50%的产权及收益。由此可见,原、被告双方实际上是非法变相购买房产,其行为违反国家关于农村土地管理的相关法律法规,应认定为无效,双方对此负有同等过错。一方面,依无效合同返还的规则,原告主张被告返还定金50000元,被告抗辩此款系补偿款而非定金,因该款在《协议书》为补偿费,被告基于无效合同而取得,故本院认定原告李某向王某支付的50000元的性质为补偿费,因旧房屋已拆除,其损失原、被告双方各自承担50%,故本院对原告该诉求,予以部分支持,即被告返还原告补偿费25000元。另一方面,原告关于折价补偿建房投入50000元的诉求,因案涉毛坯房的造价由于缺乏造价鉴定所必须的建设工程资料,且原、被告双方无法达成一致意见,未能鉴定评估的后果应由双方各自负担。从原告举证的汇总明细中表明,其因合作建房的总费用49880元,其中拆除旧房屋垫付款4080元,被告现住家的整修费用5035元,实际建房费用为40765元。本院认为,原告投入的其他费用与补偿建房的诉求无关,原告建房实际费用为40765元,被告予以返还。此外,被告关于原房屋被拆相关损失赔偿及精神伤害等抗辩意见以及案涉新建毛坯房的归属等相关问题,因被告没有提供具体诉求及依据并依法提起反诉,本案不予处理,双方若有纠纷应再另行主张。依据《中华人民共和国民法通则》第五十八条、第六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决如下:
一、原告李某与被告王某、许某签订的合作建房《协议书》无效;
二、被告王某、许某应于本判决生效后十日内返还原告李某补偿款25000元,赔偿原告李某建房投入40765元,共计65765元。
【律师评析】
本案是由于城镇居民与农民合作建房引发的纠纷。由于城乡土地政策的二元化及房地产市场调控的有限,越来越多的城镇居民选择与农民合作建房。由此引发的矛盾往往涉及以下几个问题:
一、合作建房协议的违法性
本案中原告认为依据我国《土地管理法》及国务院的规定,双方签订的合作建房协议是无效的。被告却认为,合作建房协议属于双方真实意思的表示,即使其中的内容违法,但是除了违法部分,其他的内容是有效的。法院认为,根据《土地管理法》,宅基地属于农村集体经济组织所有,村民只能在宅基地上建造房屋,不能出租、买卖或变相买卖。无论双方所签订的合同文书形式如何,只要实质上存在城市居民购买村民宅基地行为,都是无效合同,法律不能保护,试图以合法形式来掩盖购买村民宅基地此一目的的行为是不能得到法院支持的。因此双方的合作建房协议是无效的。
二、无效合同引发的双方损失赔偿问题
本案的合作建房协议无效,双方因此造成的损失应当根据过错程度各自承担相应责任。关于过错责任,均知晓合同项下地块的性质是宅基地,因此,原、被告双方对于合同无效负有同等的过错。关于损失,因本案的对象是房屋,旧的房屋及新建毛胚房均被拆除,价值难以评估,双方的损失应如何认定。法院在审理的过程中,委托相关资质的鉴定机构对房屋进行评估,均因为房屋被拆除及资料不完整而无法完成。对此,法院认为应当合理分配举证责任,根据谁主张谁举证的原则,由原、被告尽举证责任,对举证不能的承担相应的法律后果。
三、建议完善集体土地流转制度
由于近年来合作建房问题愈演愈烈,政府有关部门对此有政策文件明确否定。但是此类问题的实质是对农民集体所有土地进行的限制,究其深层次的原因还是土地制度的问题,若城乡分割的市场格局不能真正改变, “同地同价同权”的统一土地市场就不能建立,问题就无法得到根治。
2008年1月1日开始实施的《城乡规划法》代替了原来的《城市规划法》,彻底改变城乡二元结构的规划制度,进入城乡一体化的规划管理时代;把城市和农村统一起来,进行统筹规划,这也预示着未来城乡一体化发展的总体趋势。但与此相反,商品化的土地使用权的管理却仍然是用征地制度这座独木桥来连接城乡两个地产市场,在二元土地制度之下,一元规划显然不能真正充分发挥作用,由此导致了《城乡规划法》成为一部跛脚的法律,难以达到其预期的立法效果。因此应当以解决“小产权房”问题为契机,根本变革早已不适合社会主义市场经济要求的集体土地流转制度,打破土地流转的政府独家行政垄断。推动农村集体土地制度改革,建立完善的集体建设用地使用权流转制度,从而促进城乡一体化发展。
第17篇：邻居危房改建协议
邻居危房改建协议
位于南湖风景区渔光居委会水库组居民张凤竹，在本组居民陈志勇三层私房有建于1985年的平房两栋，中间由张凤竹建于1992年的围墙相隔。现因张凤竹的平房已成危房，需改建成楼房，征得前邻居陈志勇（父母和兄嫂）全家同意达成如下协议：
一、张凤竹将全部宅基地范围内土方下挖至与楼区审计局院内平行，后建成地下车库，车库高度与张凤竹原宅基地一样（即与围墙基础等高）。
二、车库以上所建楼房阳台离围墙间距（）米。
三、张凤竹在今后改建房屋过程中，陈志勇全家（包括父母兄嫂）不得以任何借口和理由阻扰和干涉及投诉，举报有关部门。
四、如张凤竹在建房过程中如对陈志勇全家（父母和兄嫂）房屋有损坏，由张凤竹负责赔偿。
五、本协议一式两份，双方各执一份，签字后具有法律效力。
甲方：乙方：
年月日
第18篇：农村好邻居事迹材料
篇1：千名好邻居事迹材料 梁儒杰同志典型材料
梁儒杰同志1975年参加税收工作，历任专管员、会计、副所长、征管科长、税务稽查大队队长。1994年10月任肥城市国家税务局副局长，2001年11月任局长，2002年当选肥城市第十五届人大代表。
作为税务部门的一名基层领导，他把完成税收任务，为国聚财，作为自己的第一职责；把为地方经济发展服务，造福于民，当成自己义不容辞的最大职责。把人大代表工作与本职工作结合起来，通过搞好税收工作，促进地方经济发展来体现人大代表的价值。
一是依法治税，聚财为国。带领全局同志深化征管改革和机构改革，建立了科学有序的机构体系、岗责体系、税收稽查体系和征管质量考核体系。高度重视先进科技对提高税收征管效率和质量的重要意义，依托税收信息化技术，推广应用了金税工程、ctais软件和个体定税信息系统以及纳税评估信息系统，实现了对纳税全过程的科技化管理。深刻认识经济和税收的辨证关系，从战略的高度研究和把握税收对经济的支持和服务作用，他同时兼任肥城市经济研究小组和经济审计小组成员，工作中主动找党政领导研究问题，反映情况，预测经济运转形势，为政府决策提供政策和信息咨询。近年来，带领同志们为企业提供经济信息750余条，帮助回收货款15000余万元，贷款18000余万元，为企业提出改善产品结构、改善经营管理意见40余条。
二是情系桑梓，执政为民。作为税务战线的人大代表，梁儒杰同志有更多的机会了解纳税人及人民群众所反映的热点和难点问题。他，满怀对税收事业的挚爱和对人民的感情，把做好人的工作与人大代表的职责紧密结合起来。首先做好单位内部人的工作。积极开展各项活动，活跃干部的业余文化生活。全系统每年组织一次理论研讨会、春季运动会、诗歌书法比赛、文艺汇演和公休活动。每次活动他都能亲自参加，他同时还是全局的象棋、台球双项冠军。在为同志们构建一个好的工作学习环境的同时，坚持为民分忧。尽最大努力改善同志们工作生活条件。他还十分关心社会上的弱势群体。带头并动员全局广大干部职工积极参与希望工程、春蕾计划、手拉手活动进行救弱扶贫，开展了税法进课堂、文明下乡村、服务到企业等各类社会活动。春节期间，他利用少有的空闲，深入民间走访座谈，了解社情民意，此后写了题为《春节访贫的几点体会》的文章，历数当今三农存在的问题。该文章同时被《泰安论坛》、《泰安国税》和肥城市政府主办的《肥城通讯》登载，引起了有关方面的高度重视。近年来，在梁儒杰同志的带领下，全局与全市32所学校、10个乡镇的敬老院和20户贫困户建立了帮扶关系，常年捐献物资款项，仅2010年全局就捐献款物22000余元。 三是清正廉洁立党为公。梁儒杰同志常说：正人先正己，服人先立德。无论是在税收减免、干部任免，还是在平时的社会交往中，他都十分注重强化自律意识，发挥人民代表的模范带头作用。在班子中，他主张制定并执行了《一把手监督办法》、《党组成员工作规范》等规章制度，讲民主求团结，凡是涉及基建财务、干部任免、人员安置等重大问题，都坚持民主决策，不搞一人说了算。而且所有重大问题都事先征求干部意见，事前张榜公示，广泛接受群众监督。对队伍，他以强化两权监督为切入点，制定了《党风廉政建设责任制》和《八小时以外监督办法》，开展了家属助廉活动，进行全方位管理监督。由于措施到位，公平透明，做到了秩序不乱，干劲倍增，工作效率明显提高。不少同志深有感触地说：像这样的竞争，凭的是真本事。我们心服口服。
梁儒杰同志就是以这种求实、创新的精神，以对党的税收事业的无比忠诚和对人民的深厚感情，在平凡的基层岗位上，谱写了一篇无私奉献、创业聚财的乐章。在他的带领下，肥城市国税局连年被评为山东省国税系统文明建设先进县局和省级文明单位。基层分局全部被授予市级文明单位和文明示范点。该局被授予全国税务系统先进集体和全国税务系统文明单位。该局党组连续三年被泰安市国税局评为先进领导班子，其本人连续五年被上级局荣记三等功。篇2：好邻居事迹材料 好邻居事迹材料
李淑芹是居民代表，也是居民组长。在社区居委会工作了30年的时间，对整个居民小组熟悉的不能再熟悉了，常住居民和流动人口都愿意和李淑芹亲近，在居民中威信很高。平常她就爱为社区的事情奔走，帮助居委会收卫生费、参与社区的巡逻值班等等。居民小组里遇到谁家有困难了，她肯定会伸出援助之手。
李淑芹主动在居民小组内搞卫生，从自家卫生做起，养成良好的生活习惯，带动居民小组的住户爱护环境卫生。同时，她还主动承担居民小组内的各种宣传工作，宣传动员居民们积极参加社区各项活动。尤其是流动人口家庭，李淑芹也不疏忽，号召他们一道参与社区各种活动，增强了社区居委会的凝聚力量。在一个小小的居民小组中，街坊邻里、社区居民通过李淑芹这个好邻居而团结、凝聚在一起，拧成一股绳，共同为了和谐、健康、美好的生活努力着，奋斗着。 李淑芹有一个幸福和睦的家庭。生活中的她，尊老爱幼，心态阳光，主动承担全部家庭事务，李淑芹倡导一家人都崇尚科学，勤俭节约，珍惜资源，同时，还爱护公共财物，关注街道的环境卫生与安全，经常主动向社区居委会提出合理化建议。见到有人从后门出去没有把门锁上，她就主动在那里帮助看守；冬天下雪后，她立即带头扫雪，方便大家安全行走。
李淑芹一家人助人为乐，热心公益事业，诚实守信，非常注意维护邻里关系，与邻居之间始终保持友好和睦，相互关心，互相帮助，多次主动探望并热心鼓励生病的邻居。邻居们都特别愿意与她交往谈心，社区居委会的工作需要帮助，也会想到李淑芹。 在李淑芹的心里始终装着她身边的邻居。
王玉兰是李淑芹的邻居，十五年前其乐融融的五口之家因为丈夫的因病瘫痪，使得一家原本幸福平静的生活一去不复返，所有的重担突然就压在了这个王玉兰这个女人的身上。生活的艰辛可想而知。虽然居委会一直对他们家进行帮扶，但光靠输血是救不活人的，王玉兰深知这一点，因此她白天出去到建筑工地打工，晚上回来照顾丈夫和孩子。那时的建筑工地上没有大型机械，主要靠的就是劳动力，王玉兰和男人一样干着和泥、抬沙子、搬砖的活，她要干男人干的活才能挣到和他们一样的钱，因为全家都要靠她来养活啊。生活的重担压的她几乎喘不过来气。李淑芹看在眼里，痛在心中。只要她一有时间就会去帮助王玉兰。
由于白天王玉兰出去打工不在家，孩子一般都吃不上饭，要吃也是凉饭，李淑芹知道此事以后便叫三个小孩来自己家吃饭，虽说没什么好吃的，但是终究吃的是热饭。李淑芹见王玉兰的孩子都渐渐长大，仅她打工的收入是不能让孩子继续读书了，于是便主动找到王玉兰，给她出谋划策劝她在居民区里开个小卖铺。但是王玉兰知道，自己多年来不仅没有什么积蓄，还欠了不少外债，哪有什么钱来开小卖铺呀！李淑芹深知王玉兰的忧虑，便告诉她说自己已经和丈夫商量好了，可以把钱借给她，什么时候有钱了什么时候还。就这样在李淑芹夫妇的帮助下，王玉兰的小卖铺开张了，不仅方便了居民，也很大程度上缓解了王玉兰家的生活困难。
如今王玉兰一说起自己的生活，都会流着眼泪对大家说我这辈子多亏遇上了李淑芹这个好邻居啊。李淑芹对王玉兰无私的帮助全社区的老少有目共睹。也正是有了这种帮助，才使王玉兰走出困境，迎接新的生活。
对王玉兰的帮助只是李淑芹乐善好助的一个缩影，她帮人助困的事迹社区里每个人都能说出那么几件。2009年除夕前两天，富锦市遭遇了几十年不遇的冰雪灾害。风雪交加的腊月二十八那天上午，80多岁的独居老人赵淑娴老人本想起身上厕所，却不小心滑倒在雪地里。老人试图爬起来，却因为路面很滑而没能站起来。在寒冷的雪地里老人喘着粗气，鼻子被冻得通红，手脚不停地颤抖„„李淑芹恰巧路过老人的家门口，见此情景，急忙来到老人身边，瘦弱的她吃力地背起了老人。李淑芹送老人到家后，马上替老人擦洗冻僵的身子，换掉湿了的衣服，煮了滚烫的姜茶，细心地一勺一勺地喂入老人的口中。那年春节，李淑芹的家里添了一口人，就是赵淑娴老人，她把因摔倒而伤了腿的老人接到自己家里过年。赵叔娴老人每每提起这件事时，都是两眼饱含泪花的。
在节假日李淑芹还组织学生为老伤残军人王忠仁打扫院子、担水、劈柴、擦玻璃等活动，特别是节日期间，孤寡老人需要社会的帮助，她组织学生多次到肖树礼和老王头家干活，干累了就让孩子们休息，给老人表演节目，其乐融融，即帮助老人干活，又使孩子从小养成爱劳动，尊敬老人的优秀品德。
有时受过李淑芹帮助的人会提着礼物去感谢她，每当此时她总是说我们都是邻里邻居的，算是一家人，干吗这么客气那。就这样把别人回绝了。在她心中她总是认为自己做的那些都是谁看见了都会做的小事情。
这种邻里情正像李淑芹常说的那句话：远亲不如近邻、近邻胜似亲人。这样一句简单的话，这样一个简单的人，带给我们的却是一份浓浓的情。其实很多像她这样的榜样，就在我们身边，让我们学习，温暖着我们。篇3：好邻居先进材料--刘汉民 好邻居事迹材料
刘汉民是居住在卫东社区聚鑫小区的居民，也是一名
社区小区网格长，在社区居委会工作中起到了很大的作用，他对整个小区熟悉的不能在熟悉了，常住居民和流动人口都愿意和刘汉民亲近，在居民中威信很高。平常他就爱为社区的事情奔走，参与社区的巡逻值班等等。居民小组里遇到谁家有困难了，他肯定会伸出援助之手。 刘汉民主动在居民小组内搞卫生，从自家卫生做起，
养成良好的生活习惯，带动居民小组的住户爱护环境卫生，同时，他还主动承担居民小组内的各种宣传工作，宣传动员居民们积极参加社区各项活动。尤其是流动人口家庭，刘汉民也不疏忽，号召他们一道参与社区各种活动，增强了社区居委会的凝聚力量。在一个小小的居民小组中，街坊邻里、社区居民通过刘汉民这个好邻居而团结、凝聚在一起，拧成一股绳，共同为了和谐、健康、美好的生活努力着，奋斗着。 刘汉民有一个幸福和睦的家庭，生活中的他，尊老爱幼，心态阳光，主动承担全部家庭事务，刘汉民倡导一家人都崇尚科学，勤俭节约，珍惜资源，同时，还爱护公共财物，关注社区的环境卫生与安全，经常主动向社区居委会提出合理化建议。刘汉民一家人在他的影响下都很助人为乐，热心公益事业，诚实守信，非常注意维护邻里关系，与邻居之间始终保持有好和睦，相互关心，相互帮助，多次主动探望并热心鼓励生病的邻居。邻居们都特别愿意与他交往谈心，社区居委会的工作需要帮助，也会想到刘汉民。
在刘汉民的心里始终“装”着他身边的邻居。人闲心不闲，奉献为他人，不辞辛苦，默默奉献。时刻以她的热心关注这社区的发展，以他的一言一行感动着周围的人们，从他的身上人们看到了文明社区的楷模，也看到了和谐家园的美丽。
第19篇：合伙建房协议
合伙建房协议
合伙人：郑国清、郑国兴两人在桐山老乡政府有地一块，面积为108平方米，协商共同建房如下：
1、经合伙人协商共建三层，为楼梯房，建房资金合伙人共同出资，各出资一半。
2、合伙人在建房之中不能拿工资，也不能以任何理由私自篡改建房施工图纸。
3、在建房之中，合伙人要承担建房的一切风险和义务。
4、建房完工后，经合伙人共同协商楼层的分配。
5、以上几条经合伙人协商同意，共同遵守，任何个人不能违约，违约者作自动退出。
本协议一式二份，各存一份，签字生效。
合伙人签名：
2006年7月20日
第20篇：共建房协议
关于祖屋协议
平远县长田镇甲背村朱通贤的祖屋占地面积（）平方米，现属其两儿子朱安福和朱长福共同拥有。因房屋破旧改造，经两兄弟协商，就重建祖屋以及建成新房后的有关事宜达成如下协议：
一、房屋土地权属朱安福的儿子朱文军和朱长福的儿子朱文洪各占50%。
二、新改建楼层为两层，建房资金大部分由朱长福儿子朱文洪出资，所建房屋双方按出资份额共同享有永久所有权：
1、首层西南第一间的套间和二层上楼梯第二间客房属朱安福儿子朱文军及其后裔所拥有永久权。
2、其余所有房间属朱长福儿子朱文洪及其后裔所拥有永久权。其中二层上楼梯第一间客房朱文洪可以提供朱安福的女儿朱文蔚及其子女探亲时居住。
三、如遇政府征收，转让等则按以下协议办理：
1、祖屋土地赔偿款按朱文军及其后裔和朱文洪及其后裔各占50%。
2、建筑补偿款朱文军及其后裔占20%，朱文洪及其后裔占80%.
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字并捺手印生效。
（附建筑图纸）
协议人：协议人：
年月日年月日
见证人：
年月日
