甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方于孝昌县王店镇王康小区5.6.7#楼,振动沉管灌桩基础施工任务,因甲方没有机械设备,需要乙方带机械设备进场,甲方将该项工程的包工任务予以分发包,现有乙方自愿承担此项任务,为了明确双方的责任、权利和利益,以协商特共同订立协议:
一、承包方式:甲方根据设计图和规划要求将该5.6.7#楼∮377单打振动沉管灌注桩基础按205元/根桩(大写:贰佰零伍元/根)其桩长约6~9米不等,如超出桩长9米部分另按28元/米(大写:贰拾伍元)的价格包工给乙方,打桩机械进出场费用约肆万元由甲乙双方各承担一半。工程量按桩数结算。
二、双方责任:甲方向乙方提供施工用水、电及临时住宿,乙方要确保施工质量合格,乙方自备施工用的所有机械、工具和作业人员,严格按照设计要求及施工规范施工,保质保量完成该工程施工任务。在施工过程中如出现安全事故,一切由乙方承担,甲方概不负责。
三、质量要求:乙方必须保证桩基础质量,桩身承载力达到要求测要求,桩身成桩质量合格,否则造成的任何损失均由乙方承担。如因甲方提供的材料原因造成工程质量达不到设计要求,因此造成的损失由甲方承担,乙方概不负任何责任。
四、工期要求:甲方要求乙方从机械进场施工开始,45个工作日,完成合同内的施工任务,因乙方原因造成工期拖延,甲方有权对乙方处以每天100元的罚款直至完工,如超前完工,则甲方向乙方奖励XX元。
五、付款方式:乙方机械、人员进场当天,甲方预付乙方人民币伍万元,每完成壹栋楼的基础施工任务后甲方支付乙方每栋楼工程款的95%.全部工程完工后,甲方支付到乙方总工程款的95%,余款在建筑基础平±0.00后15天内一次付清。本项目工程款不含税金和个人所得税。
六、未尽事宜,双方共同协商解决。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程款支付完毕后自行作废。
甲方代表:乙方代表:
签章:
合同签定日期:年月日
消防安装工程施工管理协议书
甲方: (以下简称甲方)
乙方(施工负责人): (以下简称乙方) 为了加强施工现场管理,提高施工进度,保证工程质量,使 工程顺利完工,在明确甲、乙双方的权利和义务的前提下,签订本协议。
第一条 工程项目名称:
第二条 项目施工地址
第三条 工程施工范围
1、火灾自动报警系统的线管预埋、穿线、设备安装、调试及与之相关配套工程的施工。
2、室内外消火栓系统的管道安装、设备安装、冲洗、试压及与之相关配套工程的施工。
3、自动喷淋系统的管道安装、设备安装、试压、调试及与之相关配套工程的施工。
4、消防泵房及生活泵房内的管道安装、设备安装、调试及与之相关配套工程的施工。第四条 工程施工费
1、火灾自动报警及联动控制系统施工费按消防联动控制点数(包括消防广播、消防电话、控制柜等)进行计算,施费单价为55元/点(含劳保费、施工工具及辅材费,辅材包括扎丝、铁钉);
2、室内消火栓系统施工费按消火栓箱的套数进行计算,施工费单价为300元/套(含劳保费、施工工具及辅材费,辅材包括扎丝、铁钉、焊条);
3、自动喷淋系统按图纸及现场实际进行计算(喷头、闸阀、水流指示器、蝶阀等),施费单价为60元/点,(含劳保费、施工工具及辅材费,辅材包括扎丝、铁钉);
4、消防泵房及生活泵房系统施工费由双方另行协商。
5、室外消火栓环管及给水管道系统施工费由双方另行协商。第五条 工程施工费的结算
1、项目施工费为各分项目竣工图纸上的设备数量乘以施工单价的合计,最终项目的施工费需现场甲方代表人签字认可,方可作为财务部门结算工程施工费的结算依据。
2、工程施工费的拨付原则上参照甲方与建设单位签订合同的付款进度执行,即工程完工后付至工程施工费的60%(中途费用根据工程进度相应支付),剩余款项验收合格后付清。如遇特殊情况,应服从甲方的统一安排。
第六条 工程施工质量管理规定
1、施工过程中,乙方应以消防施工验收规范及本工程的施工设计图纸要求的施工质量进行施工。
2、属于工程施工质量原因需要乙方进行整改的,乙方在接到甲方代表人口头质量整改通知后应立即进行整改,在规定的时间内整改完毕后应口头告知甲方代表人。如乙方接到甲方代表人口头质量整改通知后,在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面质量整改通知单,并处予50-500元的经济处罚。
3、不属于工程质量原因需要乙方进行调整的,乙方在接到甲方代表人口头整改通知后应立即进行调整,在规定的时间内调整完毕后应口头告知甲方代表人,甲方代表人将根据具体的整改内容给予乙方相应的经济补偿(整改完毕后由乙方出具书面签证,甲方代表人签字认可后作为增补结算依据)。
4、工程完工后,甲方将组织乙方对项目进行初步验收,乙方对在验收过程中发现的质量问题应进行限期整改。乙方在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面质量整改通知单,并处予100-1000元的经济处罚。
5、工程竣工验收后,乙方应对所施工项目维保1年。第七条 工程施工安全管理规定
1、开工前甲方代表人对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、乙方对施工现场的安全生产全面负责,甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
3、甲方代表人不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
4、甲方每年为乙方和乙方所属施工人员购买人身意外伤害保险。
5、乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
8、乙方必须接受甲方代表人的监督、检查,对甲方代表人提出的安全整改意见必须及时整改,在规定的时间内整改完毕后应口头告知甲方代表人。如乙方在接到甲方代表人口头安全整改通知后,在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面安全整改通知单,并处予200-2000元的经济处罚。
9、乙方施工过程中发生人身伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方代表人,并积极配合调查。
10、施工现场发生材料被盗丢失,根据甲方代表人现场事故认定,如乙方负有主要责任的,乙方全额赔偿;如乙方负有间接责任的,乙方减半赔偿。(主要责任是指乙方在是施工现场材料堆放地未采取有效保护措施而发生的材料丢失;间接责任是指乙方在施工现场材料堆放地已经采取了比较有效的保护措施,但材料仍然被盗丢失的)
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。第八条 其他规定
1、乙方正式进场前,应提前将本项目材料计划书面报于甲方代表人,经甲方代表人书面确认后,方可作为材料采购依据。
2、乙方所需的材料,甲方代表人可按工程实际进度分批、分时送达施工现场,并提前口头通知乙方,乙方应合理安排人员在施工现场进行收货交接,并签字确认。
3、乙方在签订本协议后3天内自行组织施工人员及施工工具进场,并根据项目规模确定施工人数和工种,专业施工工人需持有该工种上岗证。
4、乙方进场前,由甲方代表人负责联系好施工仓库,并提供乙方使用。在施工过程中,乙方应做好现场施工仓库的管理工作,内容包括仓库内的卫生、安全和材料是否合理堆放。甲方代表人不定时进行检查,发现问题口头告知乙方进行整改,乙方在规定的时间内整改完毕后应口头告知甲方代表人,在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面整改通知单,并处予50-500元的经济处罚。如乙方仓库管理合理、材料摆放有序、无偷盗情况发生,项目完工后甲方代表人将给予500-2000元奖励。
第九条 本条协议有效期:本协议自双方代表签字盖章后生效,至工程竣工、办理交接手续及款项结算付清后失效。
第十条 本协议如有异议,应由甲、乙双方协商解决,协商后的条款可作为补充协议,补充协议与本协议同等有效。
第十一条 本协议一式二份,甲乙双方各执壹份。
甲方代表人:(签字)
乙方代表人:(签字)
签字日期:
安全施工责任书 甲方:
乙方:
为了进一步贯彻落实“安全第
一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保会馆项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签定本合约。
一、管理目标:
1.杜绝重大安全事故,工亡事故为零;
2.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;
3.现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;
4.不发生重大中毒事故以及群发性传染病;
5.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;
二、安全生产要求
1.乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。
3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。
4.乙方必须执行下列安全管理制度:
1)、安全技术方案报批制度:乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施,须报甲方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。
2)、乙方必须执行安全技术交底制度。
3)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度;
4.)、乙方技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理乙方单位安全资格审查认可证后方可组织施工;
5)、乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工。
6)、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。
7)、乙方必须执行甲方的安全检查制度:
8)、乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由乙方承担;
9)、乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;
10)、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度。
11)、乙方必须严格执行检查整改各项制度。
12)、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;
13)、乙方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
14)、乙方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报甲方,接受专职部门的专业验收;乙方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足甲方所在地方政府有关规定。
15)、乙方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
16)、乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
17)、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
18)、乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
19)、如果发生因工伤亡事故,乙方应在1小时内,以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,甲方为抢救提供必要条件;
20)、乙方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担;
21)、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;
22)、如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为乙方人员的,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方先行支付,因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。
23)、乙方要对乙方工程范围内工作人员的安全负责;
24)、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
25)、施工现场内,乙方必须按甲方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
26)、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意;
27)、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;
28)、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除;
29)、乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;
30)、乙方应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,以报甲方批准,但此批准并不减轻乙方的安全责任;
31)、乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。
三、消防保卫工作要求:
1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,乙方应严格按甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查,对甲方所签发的隐患整改通知,乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方的要求,甲方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、乙方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可对其处罚。
四、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责;
2、乙方必须严格执行会馆保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;
3、乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,乙方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第
一、预防为主”的方针;
五、其他补充条款
本合约书正本一式叁份,具有同等效力,由双方各持一份,保安部备档一份。
六、有效期
自 年 月 日生效至合同书的截止期同时截止
甲 方:
乙 方:
委托代理人:
委托代理人:
甲方(全称) (简称甲方) 乙方(全称) (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规遵循平等自愿〃公正和诚实信用的原则〃保障工人多劳多得〃维护劳动者合法权益〃实行自愿组成的承包组〃进行单项劳务承包〃双方自愿达成以下协议。
一、工程概况:本工程为扬州蒋王片421地块高级别墅群〃地下一层、地上四层〃建筑面积
见各楼施工图〃建筑结构形式为框架结构〃设计合理使用年限为50年〃抗震设防烈度为7度(0.15q),防火设计的建筑分类为:多层建筑。耐火等级为地上二级〃地下一级。
二、承包范围:
1、单栋楼座所有结施、建施图纸设计标示的全部装修装饰工程量内容(屋面工程、内外墙
抹灰、地面工程、室外散水台阶工程、中小型机具、手动手持工具、辅助材料。不含粘砖)及施工中的变更洽商。施工现场内及周边场内的水平运输、垂直运输〃施工材料进出场的装卸和不可预见的施工降效及所有措施费、利润、税金、管理费〃垂直运输、水平运输〃配合各工种的施工〃配合安全文明施工、成品保护、雨季施工、冬季施工、竣工验收的配合用工等及其它一切与土建装修装饰工程相关的全部工作内容。
2、本协议的组成: ⑴屋面、露台工程仅不限于防水找平层、保温层、保护层、刚性砼面层、天沟、瓦条、挂瓦、屋檐抹灰、通风管道冒顶的制作安装抹灰等一切屋面装饰工程。 ⑵室内作业工程不仅仅限于内墙面中级抹灰(含厨房卫生间等有防水房间的防水找平层、保护层及墙面≤0.5m²的剔凿〃穿墙洞眼预留及封堵〃室内脚手架搭拆)〃楼梯踏步台阶抹灰〃梁、柱、门窗塞缝、收边、收口〃护角线抹灰〃门槛部位的特殊处理〃地面及踢脚线〃墙面预留及专业洞的封堵。配合架子工、水电、消防、保温、栏杆、通风管道、门窗、仿木格栅、油工等分包专业的用工等一切关于室内装修装饰的全部施工内容。
⑶室外作业工程不仅仅限于外墙基层找平、外墙面的分层抹灰、膨胀钉固定镀锌钢丝网、装饰檐、柱抹灰〃门窗特殊部位的处理及装饰线条抹灰、滴水线条安装〃阳台、露台、空调板收边收口〃散水、台阶、坡道、汽车库出入口及排水沟的一切事项等一切关于室外装修装饰的全部工程。
3、以节约材料为本〃当天活完场地清〃所有在施工中严禁出现大料小用、长料短用、好料 孬用等材料浪费现象〃若发现将对其进行处罚〃此罚款在当月进度款中扣除。
4、此协议书已含各种费用〃乙方不得因各种原因要求增加抢工费、措施费、场地狭小造成的多次搬运费、场地租赁费、临时设施增加费及远地施工增加费等类似费用以及其他各种费用。本协议已综合含了但不限于安装工程施工人员的工资、保险费(包括医疗和人身保险)、施工安全措施费、施工管理费、配合总包方管理费、辅助用工、中小型机械设备费、保险费、现场经费、工期费、抢险费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、成品保护费、脚手架使用费、超高(高层)施工费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、扰民调停费(指由分包方自身原因引起的扰民或民抗)、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费、安全防护、安全文明施工费、工具使用费、测量试验费、夜间施工费、垃圾清运费、竣工清理费、环境保护费、与其他分包方的配合照管费以及分包方可能遇到的不可预计用工费等。分包方已承诺不会就上述各项费用向总包方提出要求补偿。
5、材料及小型工具
甲方仅提供塔吊、搅拌机、手推车及主材〃除此以外所有手持手动工具及辅助材料等均由乙方自备。
三、分项施工协议价格:
1、按照结构及建筑图纸显示〃按实际施工以建筑面积计算〃每建筑面积单价为 元/平方米。单项工程结束后按现场实际发生单层建筑面积累加进行计算。此报价包含政府征收的各项费用。此单价在协议书单价中一次性包死〃不发生任何零工〃无论任何情况下〃均不做调整)。
四、工程质量:严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》〃质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工〃且服从甲方的管理〃严格要求按技术交底施工。
五、劳务费结算方式:
1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭〃使用饭票制度〃伙食费算入当月进度款内。
2、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量〃经甲方核实后〃于下月10日前付到所施
产值的20%进度款〃分包作业工作全部完成〃乙方向甲方递交完整的结算资料〃双方按照本合同书中约定的计价方式〃得出合同总价款〃甲方应付到所施产值进度款的70%〃余 30 %验收合格后一个月内付清。
甲方仅提供塔吊、搅拌机、手推车及主材〃除此以外所有手持手动工具及辅助材料等均由乙方自备。
三、分项施工协议价格:
1、按照结构及建筑图纸显示〃按实际施工以建筑面积计算〃每建筑面积单价为 元/平方米。单项工程结束后按现场实际发生单层建筑面积累加进行计算。此报价包含政府征收的各项费用。此单价在协议书单价中一次性包死〃不发生任何零工〃无论任何情况下〃均不做调整)。
四、工程质量:严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》〃质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工〃且服从甲方的管理〃严格要求按技术交底施工。
五、劳务费结算方式:
1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭〃使用饭票制度〃伙食费算入当月进度款内。
2、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量〃经甲方核实后〃于下月10日前付到所施
产值的20%进度款〃分包作业工作全部完成〃乙方向甲方递交完整的结算资料〃双方按照本合同书中约定的计价方式〃得出合同总价款〃甲方应付到所施产值进度款的70%〃余 30 %验收合格后一个月内付清。
⑶乙方在施工过程中〃出于施工人员自身行为导致的工伤安全事故由乙方自己负责〃甲方不承担法律责任和一切经济费用。
⑷乙方在施工过程中如不遵守工地规章制度〃所导致安全事故〃由乙方副全部责任。乙方在施工过程中积极与其它工种配合〃施工现场与生活区达到安全文明施工要求〃顺利达到工程竣工验收要求。
⑸乙方不得随意浪费或乱用公司材料〃乙方所领用的工具及材料必须如数归还〃如有丢失或故意损坏按价赔偿(除损耗材料外)。 ⑹乙方要为工人办理安全保险〃其费用由乙方自行解决。在施工过程中本班组违章作业违章指挥发生工伤事故〃后果由本班组自己负责〃如本班组工人私自乱拆工地的防护措施〃造成伤害他人〃本班组应承担全部责任。
4.乙方承包的本工程在验收后的负有保修义务〃因乙方施工质量所引起的所有修补工作〃均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理〃甲方可另派专业人员维修〃所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
5.承包人以非正当方式(包括3人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及《国务院信访工作条例》*国务院第431号令+第二十条规定的行为)向发包人提出要求的〃承包人支付违约金 50000 元(此违约金直接从工程款内扣除);如该违约金不足以弥补发包人的损失〃发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的〃发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束.
八、安全生产和文明施工:
1.乙方必须严格执行国家相关法律、法规及相关规范标准要求依据施工图纸的设计要求及 图纸会审、洽商、变更〃要求进行施工及验收。
2.乙方应按照国家和地方政府有关安全、文明施工的标准〃规范制订施工现场管理〃各项 规章制度〃并认真执行〃确保施工现场的安全、文明施工。
3.乙方必须正常发放人员工资〃特别是农民工工资〃由此所发生的一切后果由乙方自负。若因工资问题造成工人闹事或集体上访〃所发生的一切经济后果由乙方负全部责任。 4.乙方关于夜间施工要按地方有关规定执行。降低施工噪音〃避免扰民。
5.由于乙方安全、文明措施不利或管理不善造成人身伤亡事故、机械设备事故、火灾事故
导致执法部门对施工现场进行处罚〃由乙方自行承担责任和费用〃与甲方无任何经济关系。发包人并对分包方给予经济处罚。
6.乙方应提供施工人员工资支付担保函〃并跟工人签订劳动协议〃必须为工人办理工伤和 医疗保险。
7.乙方在施工中〃必须保证节约材料、不浪费〃完活料净场地清。
九、成品保护及其它:
1.乙方对自身施工的成品保护要做到及时有效的保护〃同时保证不破坏其它专业的施工 成品。
2.必须听从甲方单位的管理及安排〃积极主动配合甲方单位管理人员的工作〃乙方要根 据施工进度的需要〃合理安排自身的人员配备〃以满足施工进度的要求。
3.工程施工中出现工程疑问或工序交接问题应立即和甲方管理人员进行协商完善的处 理问题。
4.乙方负责所有自用材料、设备、二次倒运。(含场区内及周边范围内)。
5.所有在施人员各种手续证件必须齐全有效〃因人员违章施工造成各种事故均由乙方承
担全部责任。甲方有权根据施工的实际施工情况调整乙方的施工人员〃施工中甲方如发现乙方无能力完成承包专业项目或质量达不到合格标准〃或发生安全事故〃以及严重影响工期等事故〃甲方有权终止协议并责令其退场〃先撤场后清算。甲方另行安排其它专业队伍〃因此造成的损失由乙方承担。 6.因专业性强乙方无法完成施工或其它原因造成的〃甲方必须要求第三方进入施工现
场〃所发生的费用由乙方工程款中扣除。乙方应承担全部责任。每层按甲方总工程量的进度计划去完成〃如不能按时完成〃公司罚款由乙方(指承包组)自负。
7.因乙方原因如中途人员不足、技术力量不过硬〃保证不了工期和质量〃乙方自行解决〃若乙方解决不了〃造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时〃并要求乙方2日内退出施工现场〃乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的期限内〃由甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认。乙方在合同范围内未完成或所完成一部分的工程量〃将按其所干工程量的50℅结算。其余劳务费作废。
8.在施工途中由于乙方施工的原因造成中途停工、误工、罢工甲方有权终止协议〃并且按实际工程量的劳务费50%结算给乙方结清〃其余劳务费作废。
9.乙方的施工人员在甲方的卫生许可证、营业证、健康证办理完毕后统一食堂凭票、就餐卡〃不能在生活区及施工现场私自生火做饭〃违者造成一切经济损失由乙方负责全部责任。
10.在施工现场及生活区打架斗殴、酗酒、闹事〃轻者罚款1000元—5000元现金〃重者移交司法机关处理〃并由乙方承担一切事故后果。若本劳务队工人在工地以外发生一切事故〃都由本班组自己解决〃项目部不承担一切责任。
11.在施工中甲方因抢工期、保质量〃乙方必须保证施工人数充足〃若施工人员不充足〃甲方通知乙方增加施工人员〃若乙方不妥善解决〃延误工期一切损失由乙方负责〃同时甲方可以调动其它劳务队伍进行抢活施工〃抢活施工人员的劳务费由乙方承担〃按实际完成的工程量计算。
十、验收及保管:
1.甲方供应的材料到施工现场〃乙方配合甲方对产品质量的验收检查〃发现问题及时提出。2.乙方负责材料的码放、清点并妥善保管〃因乙方原因发生丢失、损坏的由乙方负责赔偿。十
一、违约及处罚:
乙方违反上述条款则被视为违约〃甲方有权追索违约金直至终止本协议。违约金以天计〃每天合工程总价款的5%〃累计不超过协议总价的50%。
十二、工程外项目即协议外的所有施工项目〃其工程量及工日单价按照江苏2001标准预算定额结算工程量。十
三、本劳务费必须按协议结清〃结清后此协议自动作废。
十四、工资发放制度:按照建委指示〃实行实名制管理的原则。订立劳动合同、依据考勤记录、编制工资表并上交到甲方项目部〃乙方确保工资发放到每个工人手中。
十五、其它条款:
十六、未尽事宜:双方协商解决〃签订补充协议。本协议必须附承包班组的委托书一份〃花名册、身份证复印件各一份。
本协议一式两份〃具有同等法效力〃签字后生效。 另附安全协议并与本协议有同等效力。 甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
建筑工程合同书
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方): ******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结
合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二条 工程造价为人民币
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 30天。
开工日期: 2010 年 05 月 20 日,竣工日期: 2010 年 06 月 20 日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准和保修期
(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计
算,
(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙
方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;
(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员
不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。 ② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规
定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的
关系,否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔
偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律
效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商
无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
签订日期: 签订日期:篇2:零星工程施工合同范本
零星工程施工协议书 (no.)
发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):
应甲方需要,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。
四、工程造价:本工程预算价为元
(大写金额:整)(详见工程预算书)。
五、承包方式:包工包料。
六、付款方式:
合同签订后 7 日内,甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款;工程完工时,甲方一次性支付剩余款项。
七、结算方式:实测工程量×固定单价
八、工程工期
工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。
九、施工要求
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项
1
1、乙方必须严格控制工期。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
十一、本协议共 2 页,一式肆份,甲方执壹份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
附件:工程预算书
甲 方(盖章):
法定代表人(签字): 签订日期: 年 月
乙 方(盖章): 法定代表人(签字): 签订日期: 年 月 2 日 日篇3:工程施工协议书
工程施工协议书
甲方:新疆北新路桥集团股份有限公司马云公路my3标项目经理部
乙方:
资质证书号码: 发证机关: 资质专业等级: 复审时间以及有效期:
住所和单位地址:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,乙方在完全遵守甲方与业主签订合同条款的前提下,经双方友好协商,本着平等公平、自愿互利、诚实守信的原则,愿意按照国家有关规定、技术规范及甲方技术和管理的要求,承担部分工程的施工任务,甲乙双方就有关事宜达成如下协议,以兹共同遵守:
一、工程概况
1.1 工程名称:甘肃马云公路项目my3标 1.2 工程地点:甘肃省定西市陇西县云田镇 1.3 承包方式:采用单价固定的方式,该单价包括开工前期至工程竣工验收过程乙方为完成本协议项下分包工程所发生的一切费用。包括(但不限于)施工资料和检测等项目。 1.4 工程内容及价格:详情见本协议附件施工项目及劳务费用单价表,表中工程量划分仅作协议价格计算依据,甲方根据施工进度可进行调整,乙方必须服从。
二、工程质量要求 2.1 工程质量等级:乙方所建工程质量标准为与业主签订的工程合同标准(以质检站检测标准并出具证书为准)。 2.2 乙方应有相应的施工经验,施工技术人员、技术工人,具备相应技术资质及操作能力,特殊工种的操作人员必须持证上岗,人员数量应满足工程需要,否则由此而造成的事故、损失由乙方全部承担。 2.3 本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、公路工程质量检验评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。 2.4 乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%。工程质量保修期为2年,在质量保修责任期内,乙方应按甲方书面返修通知书要求无条件将工程返修合格。如乙方迟延履行返修义务,甲方有权另行委托其他施工方返修,所发生的全部返修费用及造成的损失均由乙方承担,返修工程费用从工程款、履约保证金中扣除,不足部分由乙方赔付。
三、工期
3.1本合同工期自 2013 年 10 月 15 日开工,至 2014 年 6 月 30 日完工,总工期为 天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。甲方根据施工进度可进行调整,乙方必须服从。 3.2乙方在 2013 年 10月 18 日前完成临时建设,在 2013 年10月20 日前按甲方要求保证所有人员、设备进场,且能满足施工要求,如果乙方人员延期进场导致开工时间迟延,每迟延一日,乙方应向甲方支付违约金10000元;乙方延期进场超过十五日的,视乙方为违约,甲方有权书面通知乙方解除本协议,乙方支付的履约保证金不予退还。乙方签订合同前应向甲方提交近三年与本工程相类似的工程业绩、用于本工程的机械设备清单、主要管理人员和技术人员名单(附身份证复印件)。本协议履行期间不得随意更换。如发现清单人员名单与实际不符,乙方应限期改正,否则乙方应向甲方按5000元/人缴纳罚款;情节严重者的,甲方有权解除协议,履约保证金不予退还,协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行。工程完工后,乙方人员或机械设备退场时,乙方必须向甲方提交书面报告,甲方同意后方能退场,否则,由此而造成的损失全部由乙方承担。 3.3 工期顺延与延长 3.3.1 施工中因业主或甲方原因导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延; 3.3.2 工程施工内容增加的,甲、乙双方在业主认可的追加工期范围内协商确定工期延长时间。
3.4 工期延误的违约责任: 3.4.1 若甲方在施工中发现乙方在规定期限内无力完成施工任务或达不到均衡生产能力(均衡生产能力:指总工程量与总工期平均月完成量),或存在质量问题及内部管理问题,甲方有权减少其工程量或解除合作协议要求乙方限期退场,协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行,同时乙方对因此造成的一切损失(包括另觅合作人的进场费及赶工期的费用等)均由乙方全部承担。 3.4.2 乙方必须严格按甲方周、旬、月、季生产施工计划组织施工,完成甲方下达的阶段性施工进度计划。如乙方阶段性施工迟延完成超过15日的,或乙方连续两个阶段未如期完成施工任务的,或乙方超过本条第3.1项约定的完工期限30日仍未能交工的,乙方应向甲方承担10000元/天违约金,并应于甲方规定时间内完成施工内容。如乙方在甲方规定的时间内仍未完成施工内容的,视为乙方根本违约,甲方有权书面通知乙方解除本协议,同时乙方应于收到解除通知之日起7个工作日内无条件撤离施工现
场;乙方逾期撤离的,甲方有权对乙方清场,相关损失和责任由乙方承担。就协议解除前乙方已完成施工部分经甲方和监理方验收合格的,可作为乙方结算依据,乙方拒绝到场或未在规定时间到场参与工程量核对的,视为乙方认可甲方会同监理单位确定的工程量。
四、工程费用结算和支付 4.1在保证设计要求以及甲方现场施工技术人员技术交底要求的基础上,甲方以乙方实际完成且甲方最终验收合格工程量给予乙方进行结算。乙方完成的路基土石方工程量中的土石方界定,以在施工过程中甲方质检科、施工科会同乙方按实测的土石分界高程进行测算核定。
4.2工程量核定:每月经甲方现场施工技术员、质检员、总工、项目经理签认后方可进行结算。
4.3有下列情况之一者,工程量将不予认可或不作为当月结算和付款的依据。 4.3.1不按照设计文件、甲方现场施工人员的技术交底及甲方签认的工作量。 4.3.2因乙方自身原因造成的返工工程量; 4.3.3未经甲方现场施工技术员、质检员、总工、项目经理签认的工程量。 4.3.4未经项目经理最终签认的工程量结算单,不能作为结算和付款的依据。 4.4 工程完工时,按照乙方最终实际完成的工程量和协议书上确认的单价,双方进行完工结算,中间(月)结算单仅作为已付款和最终结算基础依据。 4.5 施工期间乙方应以甲方提供的授权委托书的形式明确由 手续;由 负责财务手续。上述授权人员自甲方处提取的借款,领取或租用的材料、机械、设备(包括材料费、租赁费、损耗等),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。其中,施工机械设备及设施租费,按甲方规定的费用计算。 4.6甲方按照乙方当月通过业主计量的工程量支付工程进度款,待本项工程交工检测、验收合格后,甲方支付到乙方完成实际工程总量的92%,剩余 5%作为质量保证金, 3 %作为农民工工资保证金。质量保证金待工程全部完成,验收合格保修期满后,甲方可根据现场实际情况支付剩余的工程款。农民工工资保证金待乙方全部完工验收合格后,六个月内没有拖欠人工工资情况发生时甲方支付给乙方。 4.7 乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付的劳务工工资,如有乙方欠付劳务工工资情形,甲方有权从乙方劳务费用中,直接向劳务工支付工资,并扣减应付乙方劳务费用。
4.8 业主款项到位后,甲方按乙方有效结算手续支付劳务费,并扣除(但不限于)
下列费用。
4.9.1 乙方预提的劳务费用。 4.9.2 核定并扣除劳务费总额的质量保证金; 4.9.3 农民工工资保证; 4.9.4 按照中华人民共和国《税法》规定,依法纳税,乙方应向甲方提供相应有效的税务发票。 4.9.5 乙方应承担违约金、赔偿金等其他损失(如有)。
五、履约保证金
乙方在合同签前必须向甲方提交 元 (大写人民币: 整 )履约保证金(不计息),该保证金内容与甲方向业主方承诺内容、范围一致,竣工决算完成后,如乙方全面依本协议履行义务,履约保证金甲方如数退还。如乙方存在违约行为,履约保证金将按实际发生的违约损失扣除。
六、设备、材料供应 6.1 为确保工程质量和工期,施工主要材料由甲方统一管理和供应,并根据乙方承担的工作内容,确定施工定额材料消耗数量、材料规格型号、价格等,本协议附件之劳务费用单价已包含人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费等等乙方实施并完成所有施工内容所需的一切费用及隐含风险在内的含税费用总和。其中甲方供应给乙方的主材,以材料采购到工地现场价加2.5%的采保费后,按实际领用量进行结算。 6.2 乙方在材料使用过程中,必须严格控制用量,遵循节约归己、超耗不补的原则。乙方在施工中按甲方文明现场管理规定,做好材料现场管理和材料交接验收工作,杜绝抛洒浪费现象。 6.3 经甲方书面同意对非主要材料乙方可以自行采购,但必须在甲方指定的《合格供应商名册》内采购,并以乙方名义签订买卖合同,甲方代乙方垫付材料款的,垫付发生之日垫付款项相应冲减甲方应付劳务费;经乙方请求供应方及甲方同意后,甲方代乙方承担支付义务的,自甲方书面向供应方承诺付款之日,相应冲减甲方应付劳务费用。 6.4 未经甲方书面同意乙方不得以甲方或甲方承建工程名义在外赊欠材料或其他费用,否则发生的一切经济纠纷、责任由乙方全部承担。 6.5 在甲方指导和监督下,根据需要乙方可自行租赁机械设备和周转性材料,乙方应保证租赁设备和材料质量、数量满足合同工期和工程施工的需要,上述租赁合同应以乙方名义签订,如甲方代乙方垫付租赁费的,垫付发生之日垫付款项相应冲减甲方应付劳务费;经乙方请求出租方及甲方同意后,甲方代乙方承担支付义务的,自甲方书面向出租方承诺付款之日相应冲减甲方应付劳务费。
七、施工安全、工程现场管理与验收 7.1 乙方应确保施工安全,遵守相关安全施工操作规范,持证上岗,否则不允许
。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此而发生的费用,施工(具体见安全协议)
全部由乙方承担。 7.2 乙方必须为其施工人员投保必要的商业保险,施工期间发生的工伤等事故责任由乙方全部承担。
7.3 乙方必须遵守管理方文明施工和现场各种管理规定。 7.4 乙方现场管理人员必须常驻工地,不得擅自离开工地,有事必须书面请假,每月不超过三天,主要负责人未请假离开工地的,甲方按500元/天进行罚款,其他管理人员按 300元/天进行罚款,超过7天仍未归队按乙方根本违约处理,甲方有权解除本合同,合同解除后的清场、清算及违约责任参照3.4.2项执行。 7.5 施工阶段的工程质量控制,乙方应服从业主、项目监理、甲方管理人员对施工全过程的监督、管理。 7.6 乙方应遵照甲方施工组织设计安排,执行甲方管理体系各项要求,按约定及时完成各项施工内容,做好原始技术资料报验,施工日志等工作。 7.7 乙方应在自检合格16小时内通知甲方进行检查,未经过甲方和监理方检查,不允许进行下一道工序。如监理单位需要抽检,乙方应积极配合。 7.8 根据合同工期以及总体生产计划安排,甲方按天、周(旬)、月的方式向乙方下达生产计划,乙方必须严格执行,若不能按期完成生产计划,影响了项目整体计量支付时,甲方有权暂缓向乙方验工计价和支付酬金,如经督导仍无明显改进时,甲方有权将乙方清退出场,由此造成的一切损失由乙方承担。 7.9 已完工程量由甲、乙方、监理方及业主方四方共同验收,对验收不合格处,乙
方应于7日内返修合格,如乙方逾期修缮的,每逾期一天,应向甲方承担违约金10000 元;乙方逾期未返修的,甲方有权委托其他施工单位进行返修,相关返修费用的承担依
第八条8.2项约定执行。 7.10隐蔽工程验收,乙方应在自检合格24小时内通知甲方进行检查,经甲方有关人员验收后方可上报业主监理单位报检认可,未经过甲方和监理方检查,不允许进行下一道工序。 7.11根据工程需要,乙方负责设置维修施工使用的照明、看守围栏及警示等施工防护设施。施工造成的水土流失、污染农田、鱼塘损坏以及因施工车辆造成的道路、农作物污染均由乙方负责处理解决,费用自理。 7.12 建立健全质量安全组织,落实施工技术措施和施工规范与安全规程,保证安篇4:建筑工程施工合同简单版
施工合同
建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价: 元(大写: )。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为2013年 月 日至2013年 月 日,总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2:乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
公章
年 月
乙方:
代表人:
身份证号:公章 年
日
日 月篇5:建筑施工合同范本
××项目
施工合同
发包人:
承包人:
二零××年×月××日
第一部分 协议书
发包人(全称):×× (简称发包人)
承包人(全称): (简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:××××二期项目
工程地点:大武86号
工程内容:厂房及仓库
工程立项批准文号: 临发改证[2013]49号
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)
三、合同工期
开工日期:计划2014年2月10日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,计划2014年2月10日-2014年5月10日
合同工期总日历天数:100天
四、质量标准 工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)
五、合同价款
金额(大写):预算价约计 万元
六、组成合同文件
本合同文件包括:
1.本合同协议书; 2.本合同专用条款; 3.本合同通用条款;
4.标准、规范及有关技术文件; 5.图纸;
6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:20××年×月××日
合同订立地点: 本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:1.本合同协议书;2.本合同通用条款;3.本合同专用条款;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸;6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;7.××项目施工的补充协议。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同语言仅适用汉语。 2.2适用法律及法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。 2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。 发包人提供标准、规范的时间:无。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
3、图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7天内提供施工图三套,工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。
发包人对图纸的保密要求:承包人收到的施工图仅用于本工程施工,不得用作其他用途。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名: ,职务:工程师 职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范gb50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)初步确认工程施工组织设计和进度计划;2)监督工程施工进度; 3)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;4)对入场材料和设备的质量进行确认;5)负责对现场安全进行管理和控制;6)初步审核工程款的支付;7)初步审核设计变更;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人在监理合同中授予的其他职权。 4.2发包人派驻工程师
姓名: ,职务: 职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范gb50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)设计变更、工程签证的确认;2)审核工程款的拨付;3)对入场材料和设备的质量进行确认;4落实开工条件,审批开工报告;5)确认工程施工组织设计和进度计划;6)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;7)负责对现场安全进行管理和控制;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人赋予的其他职权。
5、项目经理
姓名: ,职务:项目经理(附证书复印件)
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求和完成时间:开工前施工现场完成“三通一平”,具备开工条件。
施工协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方共同协议,本着“互相信任,互相合作”的精神,甲方将东营市东城东辰鉴墅居住区二期室外配套强电工程分包给乙方,为了确保工程能够保质保量的完成和双方的合法权益,特定协议如下:
一、承包方式:
包工不包料,甲方承担此工程的人工费一切材料,大型工具机械设备均由甲方负责供应。
二、工程范围:
1、电缆敷设调试按装每米元。
2、配电箱按装每台
3、路灯按装每只
4、铺砂盖砖每米
5、人工挖沟每米
6、人工回填沟每米
三、除“二”项工程以外发生施工的工程量均有甲乙双方协商、甲方签证为准。
四、工程付款方式:乙方工人进入现场后支付生活费,人工费按大合同3个工程段化分,每台变压器出线为1个工程段,每完成1个工程段支付工程量的80%,工程竣工验收合格后,一次性付清余额。
甲方签字:乙方签字:
年月日
施工承包协议书
甲、乙双方为了把本项工程顺利完成,按照有关建筑条例,遵循平等、自愿公平和诚信的原则,双方就本项建筑工程施工事项,协商一致,特订立本协议:
1、承包内容:惠普小区7#8#住宅楼土建工程。乙方以甲方提供的图纸为依据,以甲方要求为标准,除甲方提供建筑用料、水、电﹙一个主盘配箱﹚、外事协调,乙方自备一切施工所需用具、用料及条件。
2、
3、承包价格:以实际施工面积为依据,每平方米190元。付款方式:主体验收完工后,付总价的60%,按
一、
三、
五、完工分层分付15%。粉刷结束,付总价的20%,竣工验收付总价的95%,余5%为质保金,验收期过后,全部付清。
4、质量进度安全文明施工:施工中以图纸为依据,以要求为标准,保质保量,达到要求。施工进度要按甲方要求的时间内完工,施工中安全要有措施,以施工规范,以要求达到安全条件,在操作中,以文明施工标准去做,甲乙双方相互配合,以上几项,如出现意外,乙方自负责任
5、其它:施工中如有图纸增减,变更、非正常施工,以实际情况酌情处理。在前有条件限制下,如那方未按照协议履行,违约方负一切责任。
6、
甲方:_____________________
乙方:_____________________二〇一一年八月十七日 如有不详之处,双方再做协商。
施工安全协议书
甲方:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
乙方:巴彦淖尔市广厦建筑安装有限责任公司
工程名称:小型立项工程及物业维修工程。
工程地点:伊利集团呼和浩特市金川、金山、金海工业园区以及示范牧场(土左示范牧场)。
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
3、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
4、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
(一)登高上架要求
1.施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2.高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
3.进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
4.工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5.特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6.拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7.严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
8.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。
9.严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10.面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。
11.各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
12.施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。
13.脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14.不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15.作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16.年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17.遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18.手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19.作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求
1.配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2.配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3.电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4.施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5.配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6.配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳
正常才可继续使用。
7.用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8.使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
9.现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10.
插线板。
(三)电焊机使用要求
1.操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
2.所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3.电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
4遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5.焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
6.各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
7无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。
(四)动火要求
1进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向甲方提出申请,经甲方同意办理《动火证》后方可使用。
3施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。
4施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
5电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的
现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入
可燃物,采取可靠的保护措施。
6焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。
7属
一、
二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。
8.五级风以上禁止动用电气焊。
(五)室外吊篮施工要求
1.施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
2.上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
3.吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4.进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5.上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。
6.吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。
7.吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。
8.篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
(六)人身安全防护措施
1安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品,有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带,以防发生高处坠落,帽飞人落的现象。
2高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品,有厂家永久字样的商标,合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。
3施工人员应配制工具袋,工具箱,以防工具的掉落。工具用后放入工具袋,工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后,做到工完场清。
(七)安全管理
1成立安全领导小组,由项目经理负责,设置专职安全员检查工程的安全生产工作,严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。
2编制施工组织设计方案和施工技术措施时,都必须有针对性的安全措施,同时必须具备施工现场各类事故应急响应,建立事故应急救援组织,完善设施,编写事故应急处置预案,并定期组织职工演练。
3做好各分部分项安全交底工作,施工单位每天开施工前会,对工人进行针对性安全教育,新工人未经三级安全教育不得上岗。
4保证和完善各项安全宣传措施,醒目位置设立安全生产宣传牌,场内安全生产宣传牌警告。
(八)文明施工要求
1. 进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
2. 严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工单位负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
3. 施工现场严禁随地大小便。
4. 严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对施工单位负责人进行一定的经济处罚并予以解聘处理。
5. 施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入 施工现场。
6. 进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对施工单位负责人进行一定的处罚。
(九)施工现场环境要求
1.文明施工,做到工完厂清。
2.施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,
对强噪声机械采取封闭措施。
5.在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
(十)工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章)乙方单位(章)
代表人:项目负责人:
年月日年月日
兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理,确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序,甲乙双方同意签订本责任书。
一、装修人员入户装修时,必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。
二、装修人员每人须交两张1寸照片,一张办理临时出入证,另一张办理个人档案。
三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息,装修必须在规定时间内进行,即上午8:00-12:00,下午14:00一18:00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。
四、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人),不准在楼道内闲逛,不准在其他楼层停留。
五、装修人员必须保持公共场所,包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里,不得在公共部位堆放杂物,装修垃圾应及时处理。
六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好,如不得随意按电梯按钮,不得乱刻、乱画,不能撬各种门锁。
七、注意用电及消防安全。例如,用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。
八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具,禁止在易燃易爆物品旁吸烟。
九、装修材料超长超宽时,禁止使用电梯。
十、装修人员不准在施工场所留宿,确需过夜留守的应先与物业管理公司联系,经同意后方可过夜。
十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时,应解释说明,不予装修。否则,除业主承担责任外,施工队伍也应承担一定的责任。
十二、出现问题时,施工负责人应及时与物业管理公司联系,双方协商解决,不得擅自作主。
十三、如违反上述规定,物业管理公司将视情节轻重给予罚款,并有权责令其停工整顿。
本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同十
四、如有未尽事宜,双方可另行协商解决。
十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施 工 合 同 协 议 书
甲方:东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方:
地点:广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面\\地面铺贴工程。
1、甲方工地材料到位,提供工具,斗车等工具由甲方负责。
2 、一切小工具(灯泡、电线、安全帽等)由乙方负责。
3 、乙方要保质保量,在工地不准打架、赌博,如有违反,罚款500-1000元。
4、施工安全:发生工伤事故由施工队自己负责。
5 、本工程工期为天,乙方按施工实际量计算总平方数,卫生间墙面/平方米,地面:/平方米,此价不含税金。
6 、人员进场按每人发饭票,不包吃,包住宿、包水电,饭票费按每月计算扣除。 7 、十天以内可以借资,借资款不超过进度款。
8、结算方式:按每月工程进度的80%结算工程款,余款的20%在验收合格10天之内,全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人,如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间,确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心),如在两天施工过程过存在严重质量问题,本合同则自动失效,双方不追究责任。
11、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效,至工程验收结清余款后失效。
注:完成总工程后,补锯片款伍佰元整(¥500)。
本合同如有未尽事宜,双方可协商后签订补充协议,此补充协议也视同合不可分割部分,与合同具有同等法律效力。
甲方签名:东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方签名:
2006年月日2006年月日 合同编号:SMF-060830
施工合同协议书
甲方:
乙方:
为改善办学条件, 加强防范措施,经中心校与学校校委会研究,报县教体局批准,将教室走廊内外墙粉刷, 经双方协商,达成以下协议:
1、甲方提供建设中的水电;
2、乙方包工包料,施工过程中由乙方提供原料,整平地面、墙面,墙面无漏空,施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。
3、施工过程中乙方要保证工程的质量,负责工人的安全。
4、学校教室走廊内墙粉刷按5.5元/㎡计算,外墙粉刷按12元/㎡计算。
5、工程保持期一年,期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。
6、工程完工后,经甲方验收合格并进行实际测量,甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%,剩余价款待保修期满后付清。
7、本合同一式两份,甲已双方各持一份。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
二O一二年 四月六日
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司
乙方:道孚县电力公司
合同编号:DFDX2008007
签订日期:二OO年月
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
发包人:四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称
甲方)
承包人:道孚县电力公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方
本着平等自愿、诚实信用的原则,就道孚县八美协德、各卡甲
拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜,订立本协议双方遵照
执行。
第一条工程概况
工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站
输电工程
工程地点: 四川省甘孜州道孚县
第二条本协议范围;
1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程,10KV、0.4KV
线路、10KVA台区。
2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程,10KV、0.4KV线
路、10KVA台区。
3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程,10KV、0.4KV
线路、10KVA台区。
第三条工程工期
开工日期;2008年月日
竣工日期;2008年月日
第四条质量等级标准、规范
一、工程质量等级:工程质量合格100%(一次性验收合
格)。
二、标准、规范:以设计为依据,执行国家现行电力建设施工
及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。
第五条合同价款
承包范围内的工程实行总价包干,即完成全部工程的总
价为人民币120000.00元,一次包干,除预算外、不可抗力自
然因数外、合同期内任何情况均不再调整。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下
1、合同协议书
2、合同标准文本《通用条款》
4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件
第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条
款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条本项目工程款
l、首付款:合同签订后预付工程款人民币。
2、待竣工试运结束办理竣工结算后,支付余款
3、合同总价的5%作为质量保证金,待质保期满后一次
性付清。
第九条本项目工程师
甲方指派于(即项目工程师),对工
程工期、质量、进度负责,处理本项目中甲方的相关工作。
第十条施工用水、电及工程材料供应
1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。
2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求;未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等,不得投入使用并限期运出现场。 第十一条验收与结算
1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工,确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准,经检查不合格,乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。
2、工程材料必须符合质量要求,即应有合格证,出厂报告、复检报告,发生的费用由乙方负责。
3、若发生乙方无条件退场的情况,则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责,所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。
6、工程竣工验收合格,甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见,否则视为同意乙方意见。
第十二条双方的工作
一、甲方的工作:
负责向乙方提供一切便利,以便工程顺利进行并按期完工。
二、乙方的工作
1、结合施工现场实际,对线路方案进行优化,并经甲方代表批准后使用。
2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议,着重藏族地区的风俗习惯,搞好环保、安全、文明施工,并执行甲方现场的有关规定。
3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规),发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。
4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用,出现违规行为造成的一切后果及责任,由乙方自行承担。
5、乙方应在甲方的统一协调下,与其它施工队伍搞好配合,共同将项目内工作做好。
6、负责地方关系的协调。
7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜,本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。
第十三条违约责任及争议解决式
1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约,均按合同总价款的0.1—2‰计算违约金支付给守约方,若给对方造成损失超过违约金的,应补偿违约金不足部分。
2、甲方未按期支付工程款,则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。
3、乙方未按期完成工程,每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损
失。
4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议,应本着友好协商的原则解决,无法协商一致的,可以在十五日内向工程所在地法院起诉,
第十四条不尽附则
本合同未尽事宜,双方另行商议。
第十五条合同生效
本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,各份具同等法律效力,本合同经双方代表人签字盖章后生效。
第十六条合同订立时间、地点
合同订立时间:2008年月日
合同订立地点:四川省道孚县
甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司代表:(签字)甲方地址:
电话:
开户行:
帐号:
乙方:道孚县电力公司代表:(签字) 乙方地址:四川省甘孜道孚县
电话:0836—7123587
开户行:
帐号:
工程承包协议
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程承包范围:除甲方指定的全部工程内容。甲方分包项目如下:
1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。2.新建PPR65自来水管道一条约48米。 3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。 5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。 6.新增阀门井一处。 7.改建下水管线15米。
三、工期、质量要求:
1、工期:工期总日历天数为 天
2、质量:合格
四、合同条款:
本工程包工包料一次性包死;并扫地出门,交付甲方使用。
1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施,但不得以此理由提出费用增加。
2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗,均包含在乙方合同总价中,结算时不再另行增加费用。
3、如乙方认为需要超时工作,以便能按竣工期限完成工程,则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。
4、工程承包方式为包工包料,未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用 。
5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。
五、付款方式:
本工程不支付预付款,工程完工一次性付清(乙方所垫支的工程款不计利息)。
六、双方要履行的工作:
1、甲方的工作:
⑴、乙方进入施工现场,甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。
⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。
2、乙方的工作:
⑴、在施工过程中,乙方必须服从甲方的统一管理,严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质,不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。 ⑶、施工过程中,乙方须按照文明工地标准组织施工,因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担;并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场,达成现场无垃圾、无污染。
⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,在施工过程中发生的事故,并产生费用由乙方全权承担。
⑸、已竣工工程未交付甲方前,乙方无条件负责成品工程的保护费用,在此期间发生工程损坏,乙方自费在规定的期限内予以修复。
⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用;及设备、材料相关部门的检测费用。
七、工程验收及结算:
1、工程结算价款;在本协议确定的合同价款基础上,按协议约定的变更及签证结算方式进行调整,作为工程结算价款。(施工过程发生的设计变更,以实际发生的工程量做变更增减结算。(变更手续齐全)
2 工程验收:工程完工具备验收条件后,乙方按国家竣工验收程序,邀请相关部门组织验收,验收合格后,保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后,除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。
八、其他事项:
1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工,质量达不到要求,甲方有权拒付剩余工程款。
2、用电及给水,由甲方提供水源及电源,乙方的施工用水、电费由甲方支付。
3、此协议作为甲乙双方最终结算依据,其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件,均以此协议为准。
4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约,乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。
5、本合同执行过程中出现不可预见问题,双方应协商解决,协商不成,双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。
6、本合同一式六份,双方各执三份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后,合同自动失效。
甲方:
法人代表:
负责人:
签订日期: 乙方: 法人代表: 负责人: 签订日期:
甲方单位名称: 铭鼎艺家装饰设计有限公司联系电话:
乙方单位名称:联系电话:
一. 目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:
三. 施工地点:
四. 施工时间:
五. 协议内容:
1. 乙方进站(厂、库)施工,须经领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。
2. 乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与本公司签定施工安全协议书,交纳安全施工抵押金元(含动力费和水费);
3. 开工前,乙方必须编制项目作业指导书,并经公司安全监督审查通过;
4. 施工人员进站(厂、库)必须佩带施工证,统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级主管领导检查;
5. 乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
6. 施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
7. 施工过程中如需使用水、电、天然气等,施工单位必须填写申请单,经站(厂、库)领导同意,由专业人员指定接水、电、天然气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;
8. 施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方安全人员必须在现场监护;
9. 施工车辆进站(厂、库)必须装有防火帽,车速不大于15km/h,出站必须经门岗值班人员检查;
10 施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反站安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿; 11 乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。
12其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方(公章)乙方(公章)
甲方代表 :乙方代表:
年月日年月日
xxx办公楼智能系统资料文件文件编号:risepc1212
安全卫生施工协议书
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxx联系电话:
乙方:联系电话:
丙方: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz联系电话:
一. 目的
为维护各方良好合作关系,共同保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲、乙、丙三方共同协商,签定本施工协议。
二.施工地点: qqqqqqqqqqq
三.施工时间: 2009年12月 日---年月日
四.协定内容:
1.丙方进场施工前,须指定施工负责人,并向甲乙双方通报,便於施工过程中的协调、联系。
2.丙方施工人员进场必须佩带工牌,便於业主人员和领导检查;
3.丙方施工所需用水、用电等,由甲方提供电地点,乙方提供电器线路和管路连接。丙方支付人民币壹仟元给乙方(含施工期间产生的水电费)。
4.丙方在施工过程中,当天产生的垃圾当日清理乾净。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内。施工结束後,丙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。
五.其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式三份,甲乙丙双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方:zzzzzzzzzzzzzzzz乙方:
甲方代表:乙方代表:
丙方: qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
丙方代表:
年月日
紫辰花园一期
室外施工道路施工协议书
杭州远东房地产开发有限公司
二○一一年十月
发包人(以下简称甲方):杭州远东房地产开发有限公司
承包人(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称:紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200
米,宽4米沥青路面。
二、合同价款
一次性包死16万元(含发票税)
三、工期
2011年10月底完成
四、付款方式
1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付
90%,余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。
五、工程质量
1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填,并且压路机碾压3边。
2、路面结构:采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层,配合比水泥:
石硝碎石碎石:水=319:5487:291,并且压路机碾压密实,密实度达到90%。路
面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。
3、满足施工验收规范合格要求,以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。
六、安全文明施工
1、乙方认真贯彻执行国家、地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全操作规程、安全生产工作规定;
4、单位严格执行安全管理制度,包括岗位的安全操作规程、岗位安全生产责任制、施工安全跟踪制度和定期安全检查、安全教育交底制度等;
5、乙方应对自身的施工过程中的安全负责,在其施工过程中给自身或其他方造成损失的,由乙方负责;
七、违约责任
1、本工程不得转包,一经发现甲方有权终止合同,由此产生的一切后果及
经济损失全部由乙方承担。
2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量,施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复,需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复;否则按每天罚款500元。
八、合同的生效、变更和终止
1、一式四份,甲方乙方各贰份,经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
2、合同的任何变更或补充,双方应充分协商,并另签署书面的协议方可生效。
3、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(盖章):杭州远东房地产开发乙方(盖章):
有限公司
电力施工安全协议
甲方(工程发包方):
乙方(工程承包方):
甲方 工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:
一、甲方的安全责任:
l、涉及输、变、配电设备上的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目,必须指派工作负责人,并由该工作负责人组织开工会和收工会,向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证,并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后,应组织验收,对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任:
1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目, 乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),可另外附页。
六、其它需要约定的事项:
七、本协议是 工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章:
乙方代表盖章:
甲方单位盖章:
年 月 日
乙方单位盖章:
消防施工协议书
1、消防施工安全协议书
建设(监理)方:xx有限公司(以下简称甲方)
施工总承包方:xx有限公司(以下简称乙方)
为确保xx施工改造及装饰工程的顺利完成,依据国家、北京市的有关规定,特签订本安全协议书。
1、贯彻消防“谁主管,谁负责”的工作原则,乙方须认真执行北京市消防条例和政府关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令XX年)第四条规定:“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组,全面负责施工现场的安全工作。
2、乙方在本协议签订三日内,必须向当地公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后,方可继续进行施工。
3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北京市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《北京市建筑工程现场消防安全审核备案表》,并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。
4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查,并负全部责任,做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育,严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。
5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书,专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组,制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场,负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。
6、施工单位每天收工后,乙方须留有一定的保安人员,负责施工现场的消防安全,因乙方安全检查员不到位,经甲方查出,将对乙方进行人民币100元罚款。
7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施,乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助,做到未经安全培训的人员不得上岗,违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。
8、施工前,乙方应对进场施工人员办理施工出入证,施工人员佩带后,方可进入施工现场,尤其对特殊工种应严格把关。
9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后,方可投入使用。
10、施工期间严格管理明火作业。动火前,由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”,长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后,方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证,设看火人,配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进行罚款或其它处理。
11、施工中必须使用的易燃、易爆物品,要设专人负责,建立领用制度,妥为保管,严禁乱扔、乱放,本着当日用多少,取多少的原则,严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。
12、施工单位的工程用料,须建立严格的管理制度,物料进出饭店要有严格手续,主动接受保安人员的查验,施工现场所用材料、工具等,由乙方自行组织力量进行看管,如有丢失甲方不负任何责任。
13、甲方认为施工现场存在重大隐患,有权责令停工整改,停工期间所造成损失及工程进度滞后,由乙方自己负责和承担。
14、施工单位必须对施工人员进行安全教育,按操作规程文明进行施工,施工中发生的伤害事故,均由施工单位自负。
15、施工单位在施工期间,因不遵守消防安全制度造成火警、火灾事故,甲方将追究当事人和乙方负责人的责任,并由乙方赔偿一切经济损失,重大事故应报有关部门处理。
16、施工中,乙方施工人员损坏消防设施、设备,应照价赔偿。其赔偿物品与饭店现设备型号、功能一致;故意损坏者,除赔偿物品外,还要处以罚款。
17、施工中需改动消防报警设备及消防水系统时,应提前一天向长城饭店保卫部申报,不得擅自移动,违者对乙方施工单位处以200元罚款。
18、明确施工现场若干规定如下:
18.1全部工作人员应佩戴出入证(胸卡),无证者不得入场。
18.2进入现场应戴安全帽,无帽者不得入场,入场后不戴安全帽者罚人民币100元。
18.3施工现场严禁吸烟,甲、乙双方负责检查。违者第一次罚人民币100元,第二次罚人民币300元,第三次罚人民币500元并逐出场。如发现某专业队施工现场地面有烟头,双方检查人员均有权对该专业队进行十至五十元的罚款。
18.4场地内严禁大小便,违者第一次罚人民币100元,第二次罚人民币300元,第三次罚人民币500元并逐出场。
18.5现场严禁打闹、斗殴、喝酒,违者罚人民币100元。
18.6现场除管理人员外不得使用手机,违者罚人民币50元。
18.7施工单位所需要的临时电源、水,须经乙方工程部提出书面申请,并报长城饭店保卫部备案;由乙方工程部电工指定配电盘,电源线须用双护套线接通使用;未经乙方许可私自拉临时线路,私接电源,甲方及长城饭店保卫部将对当事人进行100元的罚款,对施工负责人进行200元的罚款。如造成损失由乙方负责。
18.8现场不得使用未准许使用的工具,如须使用火药枪(射钉枪)、高压枪、钉水栓,切割机等,乙方须提前一日申请,许可后方可使用。违者罚人民币100元。
18.9乙方特殊工种需持证上岗,如须进行电气焊、喷灯等明火作业,应提前取得长城饭店动火证,配备看火人员、消防器材后方可进场规范作业,违者罚人民币300元,第二次罚人民币1000元,第三次罚人民币5000元并没收设备工具。
18.10施工现场废弃物乙方应按指定地点存放并及时清走,违者将进行200元的处罚。
19、乙方在施工全过程应认真贯彻执行国家、北京市有关安全生产、文明施工的相关政策、法规与规定,认真贯彻执行《建筑施工安全技术规范》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》;坚持做到“安全工作五同时”,即在“计划、布置、检查、总结、评比”施工生产的同时“计划、布置、检查、总结、评比”安全工作。真正做到预防为主,杜患未然。
20、乙方应认真贯彻执行北京市《建设工程监理规程》和相关的规定,在今后施工全过程,按照施工监理程序开展工作,认真对待甲方(监理方)提出的整改要求,对监理通知及会议纪要所提问题及时整改、消项,切实做到各项工作(含安全工作)的预控和过程控制。
21、此协议书一式三份,各持一份。
甲方单位(签章):乙方单位(签章):
XX年1月30日XX年1月30日
2、消防工程施工协议书
发包方:xxxx有限公司,以下简称甲方
总承包方:xxxxxx,以下简称乙方
分包方:xxxxxx,以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1.工程名称:xxxxxx有限公司一期消防工程
2.设计单位:
3.工程地点:xx路
二、各方职责
甲方:
乙方:
丙方:
技术文件和承包范围:
技术文件:
1.(一期工程)施工图
2.建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第xx号
3.施工图审查报告
4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价xx万元(其中包括如下费用)。
1.总包管理费3%
2.市场价格风险调整的不可预见费用
3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1.工期要求:
主厂房:xx天(到xx年xx月xx日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准1.质量要求:合格并符合消防和设计要求2.评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为xx万元(其中质量保证金xx万元,工期保证金xx万元,文明、安全保证金xx万元)。
2.项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金xx万元。
3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条 工程价款及支付方式
1.房屋结顶xx天,甲方支付给丙方xx 万元;
2.丙方支付给乙方总包管理费xx %(xx万元);
3.房屋结顶后,按每月完成工程量的xx%支付;
4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的xx%;
5.余款xx万元(其中xx万元作为工程保修金),在满一年后支付xx万元,xx万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6.接受工程价款的单位名称:帐号:开户银行:
第八条 工程质量保修保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起xx小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1.工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金xx万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计xx元/天计算罚金支付给甲方。
2.质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,xx万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3.安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将xx万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4.自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按xx元/天计取。
5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次xx元/次。
第十条 其它
1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4.甲乙丙方同意
本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5.本协议履行地为本工程所在地。
6.本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:xxxxxx代表:xxxxxx
乙方:xxxxxx代表:xxxxxx 丙方:xxxxxx代表:xxxxxx
xx年xx月xx日
3、高层消防施工协议书
甲方:黑龙江伸马房地产开发有限公司
乙方:哈尔滨森海水暖电气安装有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、互惠的原则,经甲、乙双方协商达成协议如下:
一、工程概况:
1、建设地点:利民开发区南京路
2、建设项目:高层住宅楼G
1、G2
3、建筑面积:约29000平方米
4、建筑结构:框架,层数17层
5、承包形式:包工包料
6、发包总价格(固定一口价):130万元
7、消防工程承包范围(以消防水、消防电图纸所包含的全部内容为准)。
消防水包括:
1)消火栓及消防水泵结合器的安装。
2)管道和阀门安装、套管及支架制作安装。
3)防腐、刷油。
4)消防栓系统调试。
5)玻璃钢高位水箱、气压水罐成套增压设备及附件安装(材料甲供,乙方安装)。
消防电包括:
1)事故照明、应急照明、标志灯、诱导灯。
2)电梯井内照明、插座。
3)双电源箱内含的工程量。
4)探头、广播、电话、联动、报警、消防报警、手动报警。
5)电梯、风机的电缆敷设、安装。(电梯甲供)
6)外网去消控中心的所有控制电缆安装。(材料甲供)
7)消控中心控制器安装、调试(控制器甲供)。
8)消控中心内的静电地板主材及安装。
9)电井内桥架(消防专用)。
8、质量标准:合格。
9、工程工期:20XX年10月15日开工,20XX年10月30日全部竣工并交付使用。
二、甲方责任权利
1、甲方将建设工程发包给乙方施工。
2、电源总箱由总承包单位负责设置,由电源总箱往楼内引的电缆及电箱的铺设、管理、使用和维修工作由乙方负责;甲方对乙方的安全用电有检查及经济上的制裁权。
3、甲方有权对乙方的施工质量和施工进度进行检查和监督,有权对乙方在工程施工中所用材料的质量进行检查,抽检不合格所发生的返修及各项相关费用均由乙方承担,工期不予顺延。
4、甲方在工程施工中可以更改工程设计图纸,乙方应按照更改后的图纸施工。
5、甲方统一规定施工现场和分担区的现场布置并组织施工。
三、乙方责任权利
1、在工程施工期间,乙方必须严格按照国家和地方颁发的相关法律、法规、规范、标准、技术规程、施工图纸、已批准的施工组织设计等组织施工、验收,严格遵守安全操作规程,安全生产、文明施工。在施工现场设置专职安全员,负责现场的安全教育,安全保护。因为乙方原因发生的一切质量、人身安全事故,全部责任由乙方自行承担;乙方应对分包单位加强管理,分包单位发生的人身安全事故,乙方承担连带责任。
2、乙方负责办理建设工程所需的审批手续。乙方承包的工程,未经甲方同意,不得自行转包,否则甲方有权解除合同,并将乙方清出现场。
3、乙方负责办理消防工程的竣工报竣及手续,并承担由此发生的费用。消防部门正常收取的费用由建设单位负责交纳。
4、乙方应按甲方规定,设置乙方管理人员临时宿舍、办公室及自行施工区域的临时道路及其他临时设施等。现场办公区设置按甲方要求的统一标准执行,费用自理。工人生活区甲方要求设置在施工现场以外,发生的费用自理。
5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、场地树木因乙方原因造成的破坏,所发生的各项费用均由乙方承担,并负责维修。
6、未经甲方允许,乙方不可就施工图纸问题直接与设计院沟通。
7、施工过程中所使用的主要材料由甲方、监理、乙方三方进行现场“封样”后,材料方可进场。
8、已竣工工程未交付甲方之前,乙方按约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
9、每个月25日前向甲方提供月工程进度计划报表。
10、现场文明施工按甲方要求进行布置,做到符合要求。
四、工程款(进度款)支付
支付方式:现金付款50%,抵房50%,顶账商品房价格随甲方现行市场定价表执行,抵账商品房在乙方应拨付工程款的前3天由甲方提供房源表,乙方在房源表中选择。工程总造价130万元计算,甲方代扣代缴劳保统筹2.99%及税金3.44%,上级主管部门如需缴纳定额测定费、失业保险等费用由乙方缴纳。
1、土建主体完工后,消防穿线管工程完工,经甲方验收合格后拨付15万元现金。
2、消防管道安装完毕,经甲方验收合格后拨付25万元现金。
3、电缆桥架及设备全部施工完毕调试合格达到使用功能,经甲方验收合格后拨付工程总造价25%的房源。
4、消防工程全部验收完毕后(指国家的消防验收部门),竣工结算后留工程总造价5%的质保金后拨付剩余部分现金及房源。
5、留总造价5%质保金(现金),工程无质量问题二年后无息返还给乙方。
6、水费:按有关规定由乙方承担全部费用。
7、电费:由建设单位与供电局结算,乙方挂表(含变损、线损负担),由甲方统一核算金额并在乙方的进度工程款中扣除。
8、农民工保障金在工程竣工前乙方负责提供证明,如提供不出证明,甲方在工程尾款中扣除,如在施工过程中乙方原因动用保障金,甲方将在总造价中扣除。
9、施工环境污染应由乙方在规定时间内办理,不得因手续办理不及时影响工程进度,造成的损失由乙方承担。
10、当期付款前须由甲方对其工程质量进行验收确认合格后,乙方填写拨款申请并加盖公章,应附有经甲方确认的形象进度结算书。以上资料经甲方工程师、主管领导签字后,按相关程序付工程款。
11、发生的冬季维护费用及看护费用等由乙方承担,甲方不负担此项费用。
五、材料供应
1、乙方负责采购材料的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,乙方对材料质量负责,外地产品还须提供准入证。
2、乙方采购的材料与设计或标准要求不符时,乙方应按照甲方及监理工程师要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
3、乙方采购的材料在使用前,应按甲方及监理工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
4、监理工程师发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求乙方负责修复、拆除设备或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
5、消防工程使用的管材、阀门、电器元件等由乙方负责提出厂家、提供样品,经甲方同意封样之后材料才能进入现场,甲方按封样的样品验收。
6、甲供材料明细如下:
消控中心控制器(甲供材乙方安装)
气压水罐成套增压设备(甲供材乙方安装)
玻璃钢水箱(甲供材乙方安装)
外网去消控中心的控制电缆(甲供材乙方安装)
电梯(甲供材厂家安装)
六、工程施工中所采用的材料甲方的标准要求。
消防工程使用材料标准:必须使用符合国家标准的材料,并且在材料进场前需经甲方同意认可质量后才能进入现场使用。
七、质量保修
乙方应按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
1、消防工程为2年质保期;
2、保修期从工程竣工验收合格之日起计算。如发生质量问题乙方应当接到保修通知时起24小时内派人到现场并且7天内派人保修,若不能及时到现场保修,甲方可以另行委托其他单位保修,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方另行支付,并处以2-5倍罚款。
3、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
5、质量保证金5%预留期为2年,待保修期满后,甲方会同乙方按照协议约定的内容进行核实。如无异议,甲方应当在核实后14日内将保证金返还给乙方,不计利息。工程质量保证金的其他事宜按《建设工程质量保证金管理暂行办法》相关规定执行。
八、违约与争议
1、乙方未按照约定提交甲方批准的施工组织设计进场施工的,甲方可以解除合同,按甲方要求进行处理。
2、乙方未能按照本合同约定的工期完成工程形象进度的,由于乙方原因造成工期延误,每拖延一天支付合同价款的1‰,超过7个工作日,甲方有权单方解除合同,乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失;由于甲方原因工期延误,甲方不承担任何连带经济责任。
3、乙方若无故停工三天以上、或未经甲方同意擅自改变设计,并造成严重后果的,乙方承担违约责任,向甲方支付工程总造价5%的违约金,甲方有权解除施工合同,乙方在甲方提出解除施工合同五日内撤离施工现场,并承担由此给甲方造成的全部经济损失。
4、因乙方原因不能按本协议约定的竣工日期竣工将工程交付甲方使用,乙方应赔偿给甲方造成的全部直接和间接的经济损失(包括购房人不能按商品房买卖合同约定时间进户的全部经济损失),并且每延期一天乙方须另向甲方支付违约金人民币贰万元。
5、工程竣工验收后,但未达到约定的标准,经甲方同意,须向甲方支付合同总价款5%的违约金;竣工验收未达到国家规定的质量标准的,应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
6、如甲方不能按协议约定的条款拨付工程款,由此给乙方造成的损失由甲方负责,工期可以延误,并承担相应违约责任。
7、乙方应保证具有施工本工程的资质,如因乙方资质原因影响验收等问题,乙方负全部责任。
九、其它
1、乙方承包期间对外所发生的债权、债务、盈亏均由乙方自行承担。
2、要求施工企业开具税务外管证明。
3、协议生效:本协议一式四份,双方各执两份,具有同等效力。
十、本协议未尽事宜另行商定。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表:(签字) 乙方代表:(签字)
20XX年3月27日
设备安装安全协议书
甲方单位名称:安庆中船动力配套有限公司
乙方单位名称:
一. 目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证设备安装质量和施工安全,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:
三. 施工地点:中船动力配套有限公司缸头、连杆车间
四. 施工时间:
五. 协议内容:
1. 乙方进场安装设备前,须经甲方同意,并指定安装负责人,安装现场设立安全监督,便于安装过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务;
2. 乙方安装前,必须经安全监督对安装人员进行安全教育,并与本公司签定安装安全协议书;
3. 安装人员进入现场须穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级主管领导检查;
4. 乙方应在安装区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,安装人员应在安装区域内活动,不得随意进入非安装区域,甲方人员有权随时检查;
5.安装人员的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
6.安装过程中如需使用水、电等,设备厂家必须填写申请单,经甲方同意,由专业人员指定接水、电、地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用;
7.乙方安装牵涉动火,必须向甲方专业人员申请并填写施工动火单;
8.安装过程中甲方有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令安装人员停工整顿;
9.乙方在安装过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。设备安装结束后,乙方应对安装现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责;
10.其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方(公章)乙方(公章)
甲方代表 :乙方代表 :
年月日年月日
委托施工协议书
根据我公司与***签定的供水工程施工合同,总造价559074元(伍拾伍万玖仟零柒拾肆元整)。其中土建部分造价90586元(玖万零伍佰捌拾陆元整)。由于该工期较紧,本公司施工人员较为紧张。为确保***供水工程按期完工,现将本工程土建部分委托与我公司长期合作的***环能建筑安装有限公司施工,工程结束后,工程费用由***环能建筑安装有限公司与***队结算并开据发票。
****供水有限公司
工程分公司工程处
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版