安全生产协议()
2020-03-02 15:26:22 来源：范文大全收藏下载本文
安全生产协议
发包人（甲方）：陕西美鑫产业投资有限公司 承包人（乙方）：西安忠图电力科技有限公司
为加强建设工程安全生产管理，落实安全生产责任，防止和减少生产安全事故，经甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定，达成《安全生产协议》如下：
一、承包工程项目：
1、工程项目名称：陕西美鑫产业投资有限公司年产30万吨铝镁合金项目配
套（4X350MW）动力设施工程超滤水箱、生水箱、除盐水箱设备
2、工 程 地 址：陕西省铜川市耀州区董家河铝工业园区
3、承 包 范 围：超滤水箱、生水箱、除盐水箱设备
4、承 包 方 式： 包质量、包工期、包进度、包安全。
二、建设工程安全生产管理目标及必须达到安全事故控制指标
遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类安全生产事故。即：
1、因工死亡率为零；
2、因工重伤率为零；
3、因工轻伤率不高于15%；
4、不发生1万元以上的机械、设备、交通和火灾事故；
5、现场的安全事故整改率必须在限定时间内达到100%；
6、现场不得发生中毒事件或传染病事件；
三、本协议有效期限
自承包人入驻施工场地之日起，至工程竣工验收合格交付发包人使用时止（同施工合同期限）。
四、甲方的安全生产管理权利
1 / 6
1、监督检查乙方的各项安全生产工作，对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。
2、在实施检查、巡查过程中，发现建设工程存在安全事故隐患的，有权要求乙方暂时停止施工并限期进行整改，直至消除安全事故隐患。
3、根据本协议约定，甲方有权追究乙方违约责任，从安全保证金中扣除应由乙方承担的违约金或其他赔偿金。
4、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料，并可根据实际情况，对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。
5、甲方工作人员有权制止乙方人员违章行为，因乙方人员不服管理造成的一切不利后果均由乙方承担。若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
6、甲方有权对乙方落实安全生产法律法规、本协议要求方面等进行监督；有权对不满足安全管理的人员进行更换，对乙方违法行为进行举报，并对违反合同的行为及时制止。
五、甲方的安全生产管理义务
1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求。
2、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
3、对乙方施工现场采取的安全施工技术措施，根据乙方的请求，提供必要的协助。
六、乙方的安全生产责任与义务
1、乙方应当在其资质等级许可范围内，并具备安全生产许可证的条件下承揽工程。
2、乙方应当严格按照建设工程安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
3、建立、健全与落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。
2 / 6
4、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
5、根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危险性较大的工程施工的监控和安全防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌等安全事故的发生。
6、随时接受甲方实施的安全检查、巡查、并按照甲方的要求进行整改，消除安全事故隐患，确保安全生产。
7、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。
8、乙方应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候气象的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。确保雨季等特殊气候气象情况下的施工安全。
9、对建设工程施工进行定期和专项安全自检，并做好安全检查记录，及时发现并消除安全生产事故隐患。
10、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程。
11、制定实施工程现场生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
12、乙方必须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。其中特殊作业人员必须取得相应的资质证书。
13、乙方需确保作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
14、乙方在安排本单位施工人员工作前，应派专人检查工人所在的施工区域、作业环境、安全防护措施、操作设施设备、工具用具等有无安全隐患，若存在安全隐患，能内部解决的，必须将隐患解决后方能安排工人作业；若需要和甲方协调解决的，乙方必须以书面形式向甲方反馈，待双方共同将隐患排除后方可施工。
15、乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并承担相关保险费用。
16、乙方应保证本单位工作人员符合所从事工作的要求， 不得使用未成年人或有精神疾病的人。
3 / 6
17、乙方施工过程中应做好现场的环境保护工作。
18、施工过程中若发生安全事故，乙方应当立即采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并妥善保存相关证据资料。
19、根据安全生产法律、法规规章，标准、规程的规定，乙方应承担的其它责任与义务。
七、现场停工整改约定
1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患，认为必须暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并按照甲方要求停止施工进行整改，妥善保护已完工程。因此造成的一切不利后果均由乙方自行承担。
2、乙方进行整改后，经甲方检查或相关政府部门检查已消除安全事故隐患的，可以进行复工。
3、若在一个月内由于非甲方原因出现安全事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂停支付其当月的工程进度款，该扣款延期至工程竣工验收合格，甲方按照企业内部相关规定及合同约定，审计完毕后再行支付。
八、安全生产保证金的缴纳与补缴约定
1、乙方承诺，自本协议生效后7个工作日内，向甲方指定的安全生产保证金专用账户，汇付安全生产保证金，安全生产保证金缴纳标准为：施工合同总价的3%，具体金额为：￥ 100200.00 元 。
2、甲方承诺，乙方汇付至甲方上述专用账户的安全生产保证金，专项存储，专款专用。
3、甲方有权按本协议的约定扣罚乙方一定金额的安全生产保证金，扣罚乙方一定金额的安全生产保证金后，乙方应在甲方安全生产保证金补缴通知书要求期限内补足安全生产保证金。
4、乙方如不按期限足额缴纳安全生产保证金或补缴安全生产保证金，甲方有权从应向乙方支付的工程款中予以扣缴，直接汇付至安全生产保证金专用账户，乙方对此予以认可。
九、安全生产奖励约定
4 / 6
若乙方在本安全生产期间，全面实现建设工程安全生产管理目标，无安全生产事故发生，并且未违反本协议约定，未被甲方发出停工整改通知单与经济处罚的，甲方可以给予乙方安全生产奖励。
十、安全生产处罚约定
1、若乙方未能实现本协议约定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，乙方构成违约，乙方缴纳的安全生产保证金作为违约金由甲方予以扣罚。具体处罚办法由下款约定。乙方对此不持异议。
2、甲方在进行安全生产检查与巡查过程中，若乙方违反本协议约定，乙方构成违约，甲方有权追究乙方违约责任。甲方可根据乙方违约的事实、性质、情节，就安全生产的危害程度对乙方给予一定金额的经济处罚。乙方缴纳的安全生产保证金不足以承担违约责任的，不足部分仍由乙方承担，甲方有权向乙方追索。
3、乙方为施工过程中的安全责任人，施工过程中发生的人身、财产损害事故或其他安全事故，均由乙方承担赔偿责任。乙方同意甲方有权从其缴纳的安全生产保证金中扣除相应的款项。若安全保证金不足于赔偿相关损失的，不足部分乙方仍应承担，相关的权利方有权向乙方追索。
4、甲方按本协议约定要求乙方承担违约责任，并不能免除乙方应承担的有关国家机关行政处罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。
十一、安全生产保证金返还约定
建设工程竣工验收合格，乙方将涉及安全生产的相关文件资料全部移交甲方后，甲方按照本协议约定在保证金中扣除相应的违约金额后，若乙方缴纳的安全生产保证金有剩余，则甲方应将剩余安全生产保证金无息返还乙方。
十二、争议解决
本协议履行过程中的争议，双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
十三、附则
1、本协议所称安全生产保证金是指安全生产风险抵押金。
2、本协议系双方签订的《施工合同》的附件，《施工合同》中没有约定或约定与本协议冲突的，均以本协议约定为准。
3、本协议自双方签字盖章后生效。
5 / 6
4、本协议一式八份，甲方执四份，乙方执四份，具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方：
陕西美鑫产业投资有限公司 西安忠图电力科技有限公司
法定代表人 或授权代表人：
年 月 日
法定代表人 或授权代表人： 年 月 日
6 / 6
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版