承包合同

2022-03-16 来源:其他范文收藏下载本文

推荐第1篇:承包合同

承包合同

发包方:延安市圣火石化建安公司下称甲方

承包方:呼金臣施工队下称乙方

一、工程名称:延安市惠民放心早餐工程主厂房基础工程。

二、工程地点:延安粮食学校院内。

三、承包方式:包工包机具,不包材料。

四、结算方式:按实作工程量,按议价结算。

1、3:7灰土回填60.00元/m3(包粉灰,灰土搅拌、回填、夯实)。

2、钢筋混凝土捣制190.00元/m3(包括钢筋加工、安装、支模板)。

五、付款方式:工程验收合格后,一次付清工程款。

六、工程质量:达合格。

七、工期:2008年5月19日-2008年6月日(工期天)。

八、双方责任

1、甲方:

A、提供施工现场三通一平。

B、保证材料供应如数,按时保证质量。

C、对施工出现问题进行协调。

D、为施工开辟工作面,绝对不影响工程进度。

2、乙方:

A、提供施工机具保证施工人员。

B、严格按施工验收规范执行保证质量对违犯规范,甲方、

监理提出应立即纠正,多次提出不改者有权停工。

C、施工出现质量问题由乙方负责。

D、按计划实行流水施工作业法,充分利用施工工作面,

多工种交叉施工,确保工期按时完成。

九、安全:施工注意安全,树立安全第一,穿戴安全用品,发生一切

安全事故乙方自负。

十、本合同从签字后生效,工程款付清失效,本合同一式两份,甲乙

双方各执一份,发生纠纷可到仲裁委员会解决。

甲方签字:

乙方签字:

签订日期:

推荐第2篇:承包合同

承包合同

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的有关劳务提供及其它事项,达成如下协议:

第一条工程概况

一、工程地点:华坪县粮油服装城

二、工程内容:挖坑28个,1米×1米;隔围墙、回土方。

第二条工价、材料、水泥浇灌、人工(包括水、电、机械费)由承包方负责。挖坑28个,800元/个,计22400元; 隔墙、砖、沙、水费都由承包方负责,850元/m。完工后按实际面积结算。

第三条安全责任

因乙方施工原因造成安全隐患,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

第四条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后具法律效力。

甲方:乙方:

年月日

3

推荐第3篇:承包合同

模板工程承包合同

甲 方:

乙 方: 身份证号: 经双方友好协商,甲方将 项目的模板 工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,结合本项目实际签订如下协议,以资双方共同遵守。

一、工程概况: 工程名称: 工程地点:

工程情况:本工程位于 框架结构;

二、承包内容及方式;

1、承包内容:以接触面积计算工程量,包括所有模板制作、安装、拆除、运输、(不含地下室、

一、二层室内承重钢管架)拆除、清理模内杂物、起钉、维修、刷脱模剂及现场文明施工中的工作内容,并承担所有预埋铁件。

2、模板的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、放样、安装、看模、木模板的制安、拆除、清理、堆放。设计变更工程量按实调整,工完场清。

3、场内全部水平、垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据模板工程需用配备的施工机械、电锯等全部设备、电缆线、配电箱等机械费和配件、修理费;除(模板、木方、铁钉、铁线)外的全部辅材费和施工必需的雨衣、水鞋、手套、等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;

4.承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包辅材。每个施工段完工后的现场清理工作、多余模板的整理回收、底板及楼层水平模板拼接、模板的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查的各种验收)等的一切工作内容。

7.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格同上述承包价格。

8.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。

三、组织领导:

1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

1 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4) 合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、施工工期及工人进场时间:

本工程工人自2010年 月 日进场施工,乙方老板要驻在工地,亲临现场指挥,负责和甲方一起筹划工程进度,管理人员及工人安排要能确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,要配合甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

五、承包单价:

1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在模板工程的包干范围内。基价按接触面 元/㎡,(单价含乙方管理费、要求老板亲自驻工地组织管理,并协助甲方筹划进度,确保工程进度按规定目标完成,义务固定二个专人配合施工放线,该人员由甲方管理,不回班组)。 2.计算方式:

按照上述承包范围及方式,本工程中所商定的栋号模板工程(包括所有的零星模板工程量)。

进度地下室顶板完成12天、一层顶板完成10天、二层顶板完成15天、标准层以上4天一层,总工期78天,(该工期指整层完成时间,并非单个木工时间,最多允许超过5天;)达到甲方和业主的安全、质量和进度要求奖励1元/㎡(按建筑面积),达不到进度要求扣1元/㎡(按建筑面积)。

3.质量、安全、进度、文明施工等为乙方承包范围内所达到的要求。如其中一条达不到此工期、质量、安全要求乙方须无条件整改,整改不到位的或提出不合理条件的,则需强令其退场,按所完成实际工作量×合同单价×80%结算;如乙方单方提出解除合同,必须要提前半个月通知甲方,工资按完成总量的70%计算。)

5.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外,其它不造成返工的设计变更、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中),按日工作时间10小时计,80元/普工工日、120元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工

2 甲方项目及公司将不予受理给予扣除。

六、双方职责、义务及权利: (1) 甲 方

1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

3.编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

4.按工程进度做好材料供应工作。

5.项目部现场负责对各班组进行安全及质量检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

7.协助乙方搞好施工人员的暂住等当地关系,其费用由乙方负责。9.甲方派驻现场代表 负责全面管理。 (2) 乙 方

1、组织年龄在20~55岁之间,身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁55岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2.进场人员必须持有居民身份证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照、身份证复印件及花名册一份,如需调动,报项目部备案。

3.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。

4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求,由乙方自行采购或甲方代购,若委托甲方代购,此费用从乙方工程款中扣除,扣除金额为采购价×105%。5.必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。

6.因由模板制安造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。

8、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到合格等级。

9、严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安

3 全制度的大小安全事故的责任。

10、服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

11、严格按照甲方和设计图纸及其规定合理下料,不能造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

12、爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。

13、负责模板工程的自检达到规定要求的标准,积极配合工序验收和整改工作,质量要符合设计和规范要求。

14、模板制安质量要求,应以县质监站、监理及甲方工程师认可达到合格等级为准,模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固,如砼胀模超过允许偏差值,乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。工程完成后,必须把所有木工用料堆回指定位置。不能出现返工和跑模现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整加固及看模,必须保证砼浇灌后的模板质量,模板每涨一次模,除视情节扣除班组100元至5000元罚款外,还要对外公开批评暴光。

15、木工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

17 乙方应严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离畅

七、工程质量及验收标准:

1、模板在钢筋绑扎之前须刷隔离剂 ;安装模板时板缝不得超过2MM,。

2、施工平台模板时,平台底标高用墨线在四周砖墙上弹出。对于板跨超过4M的模板须起拱,起拱高度按板跨的1/00。

3、支撑立杆接长时必须用双扣件扣牢;模板拆除必须满足规定要求;

4、拆除后的模板须堆放整齐。不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

5、模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下。高空拆模时,应有专人指挥,并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。

八、材料节约及工具使用:

1.卷尺、电锯等所有工具及劳保用品均由乙方自理。

2.乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果不履行好此项工作,甲方将

4 做出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。 3.乙方应及时按照甲方要求的时间提交模板工程量进场计划,乙方按照甲方核定的翻样量加上2%的定额消耗量确定模板总量来控制模板的使用指标,结算时超用部分从乙方工程款给予扣除。

4按施工预算到仓库领料。如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。

5工地每周或不定期安排专人检查模板文明施工及木料堆放,发现不符要求的堆放和模板未回收,根据严重程度进行罚款50元到500元,从当月工程款中扣除。

九、安全生产与宿舍区文明:

提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,如发现一 次除清除双方责任人退场外,另外视轻重罚班组1000元至5000元从结算工程款中扣除。

其它条款按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

十、付款方式:

1.乙方自带一个月生活费,地上二层顶板完成付工程款7200㎡×2.5×0.7×19.5×0.8=19.65万;以后每月7层结一次,按完成工程量的80%付款;工程款的17%在全部完成后一个月内支付,剩余3%,一年后的十天内返还。乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。 2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。 3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除,乙方不得有任何异议。

4.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

十一、确保工程有组织有计划、正常有序的进行,特别做出如下规定:

1、严禁乙方将承包的工程转包或二次分包。

2、乙方应配备该专业工种的管理负责人员,管理人员名单报甲方,以便监督与配合该班组的工作。

3、乙方主要负责人要纳入项目部管理班子,参与工程质量验收,安全检查及各种协调会议。

4、乙方主要负责人要坚守岗位,有事外出要向项目部请假,待项目部批准后,方可离开工地。

5、工资款要专款专用,严禁挪作它用。

6、每次发放工程款时,由项目部派人监督首先满工资发放到工人。

7、乙方自备饮食餐具,并负责生活区域的治安和卫生工作。

8、乙方自备工具,机械,负责自身常用机械、水电的专职操作人员及维修人员。

9、乙方负责本工种材料和周转材料的进出场验收及装卸、入库、堆放保管。

10、其它事项用工单价,大工: 按120元/工日,小工:按80元/工日。 十

二、乙方的责任:

1、分项工程合格率达到100%。

2、接受安全教育与培训,接受甲方、监理、建设单位的监督检查。

3、每道工序的施工要做到自检、互检、交接检制度。

4、因施工质量问题导致返工时,承担一切经济损失和间接损失。

5、出现重大施工质量事故时,乙方退出现场,并赔偿一切经济损失。

7、做好班前安全活动,排除不安全隐患,维护安全防护设施。

8、对违反安全操作规程或不听指挥,野蛮工作、打架斗殴、酒后作业者、除按要求罚款外,责令退场。

11、严禁打牌赌博、酗酒闹事和打架斗殴。

12、严禁偷盗、抢劫或滞留在逃犯人员。

13、严禁破坏现场安全防护设施。

14、严禁非专业人员擅自操作机械和电气设备。

15、严禁在施工区和生活区乱拉乱接电气、电线。

三、罚则

(一)、违反安全要求的罚款:

1、进入施工现场不戴安全帽,按50元/人.次

2、穿拖鞋上班,按50元/人.次

3、高空作业不系安全带,按100元/人.次

4、非专业人员擅自操作机械和电气设备,按50元/人.次

5、故意破坏安全设施,按500元/人.次,并赔偿经济损失

6、酗酒闹事、打架斗殴,按1000元/人.次

7、酒后上班,按200元/人.次

8、使用童工、弱智、残疾及精神病患者,按1000元/人.次

9、在工作面和脚手架上戏闹、奔跑者,按100元/人.次

10、随意向下或向室外乱扔物品,按200元/人.次

(二)、工程质量违规处理办法

1、施工质量不符合要求的,责令期限改正。

2、经检查不合格,返工重做,并承担一切经济损失。

3、对重复累犯三次施工质量问题者,清退出场。

4、对不听指挥和协调,我行我素野蛮施工者,清退出场。

5、不执行班组自检、互检制度,经甲方、监理验收不合格,按100元/处。

6、不按图施工或不按方案和交底施工,擅自操作者,按1000元/人.处。

(三)进度管理

1、故意制造障碍,阻止其他班组正常施工,按情节轻重,按100元~1000元/次罚款。

2、合同一经签定,乙方要有始至终完成合同规定的内容;不得中途停工、不得要求增加合同价格,不得出现工人罢工、或到甲方办公室闹工资。如出现此类情况,甲方有权无条件单方解除合同,有权清除该队伍出场,队伍退场后以完的工程款按50%结算。由甲方正常安排的停工除外。

十四、其它:

1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。

3 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。

6.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.7.本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,双方签字后立即生效,工程完工后自动失效。

甲 方: 乙 方: 甲方代表: 乙方代表: 2010年 月 日 2010年 月 日

推荐第4篇:承包合同

快递网络经营权承包协议

甲方:地址

电话传真 乙方:

家庭地址联系方式身份证号码

甲方是速递有限公司在市唯一授权的快递网络经营权的经营商,主要经营国内国际快件的速递业务,为了更好的规范与开拓快递市场,经甲乙双方充分有好协商,甲方同意将(详见区域表)区域网络经营权承包给乙方经营,并就双方的承包关系达成以下合同条款,供甲乙双方共同信守:

一.甲方权利和义务

1.甲方权利:

⑴ 承包关系确立后,甲方即为乙方的经营管理机构,有权对乙方的日常经营行为进行监督管理,对乙方因违反甲方公司以及甲方总部所制定的各项管理制度的行为及各类客户投诉行为进行处理。同时,甲方有权按照甲方制定的奖惩制度对乙方的违反制度行为进行罚款。

⑵ 甲方有权向乙方收取按本合同约定的各项费用,并根据上海总部各转运中心随时更新的各地中转费用而随时向乙方变动收取。

⑶ 甲方有权对乙方的经营场地及经营设备、车辆、人员配置等进行检查并提出整改意见与通知。

⑷ 甲方对乙方在外开展经营活动时产生的一切法律与经济后果不负责承担责任。 ⑸ 乙方违反国家法律法规,违反甲方以及甲方总部的公司制度,在甲方提出警告后仍不终止的,甲方有取消承包关系并追究责任的权利。

⑹ 甲方对甲方公司制定的各项管理制度拥有最终的解释与随时变更的权利。

2.甲方义务:

⑴ 甲方对乙方对外开展业务的行为负有监督指导义务,并应对乙方的从业人员定期进行培训。

⑵ 甲方对乙方以及乙方的客户就快递网络的运作特征及公司各类管理制度有负责阐释的义务。

⑶ 甲方应按照乙方的要求,在乙方付清材料费的情况下提供相应的快件物料。 ⑷ 乙方揽收的快件,在不违反违禁品管理条列、包装符合运输条件以及甲方当日的发件截止时间的情况下,甲方负责将所有快件转发至路由下一站:转运中心。

⑸ 乙方发出的快件清单,费用结算由甲方财务人员在次日全部核算完毕统一通报乙方。

二、乙方的权利与义务

1.乙方权利:

⑴乙方对自己所承包区域内的经营活动有独立的自主权,在不违反物价部门规定的基

价的前提下,有权对各类快件价格进行浮动,可自行进行正面的宣传,营销,自行制定经营方针与业务发展方式,但必须与甲方所制定的总体方针不相抵触。

⑵承包关系确立后,乙方可自行注册独立法人资格,对外宣传时可冠以速

递网络分部的名称。

⑶乙方在经营不善或者其它原因造成的无法继续承包时,应在希望退出承包关系时提

前30日向甲方提出书面申请,担保押金不予退还,乙方自行找到续承包人,须经甲方考察同意重新确认续承包关系,在办好顺利交接过程后,担保押金可予以退还。 ⑷承包关系合同期满后该区域在同等条件下,乙方有优先承包的权利。

3.乙方义务:

⑴ 乙方的经营行为应严格遵守国家法律法规、国家邮政局、甲方总部、甲方公司制定

的各类管理制度,同时自觉接受甲方公司管理人员的监督管理。

⑵ 承包关系确立后,乙方即为独立的快递经营投资人,自负盈亏,并独立承担因承包

关系而发生的各类风险。

⑶ 乙方应根据甲方的要求,配备好因承包关系所需的车辆、客服、投递、基层管理等

人员、电脑设备、经营场地等必须的硬件设施,并独立承担因承包关系而产生的各项投资费用。

⑷ 乙方在承包期内,应最大限度的发展快件业务,扩大圆通快递网络在自己辖区内的

知名度。

⑸ 乙方应按照本合同约定的各类费用标准及时向甲方付清各项费用。

⑹ 承包关系确立后,乙方必须无条件的将各自辖区内每票派送快件准确、安全、及时

的派送到客户手中,由乙方原因而产生的各类延误、遗失、破损等原因而造成的一切后果由乙方承担。

⑺ 乙方应严格按照甲方的区域界定,不得跨区域开展快递业务。

⑻ 为保障甲方的市场商业权利,乙方在合同期满不再续签后,在原经营区域三个月内

不得经营其它快递物流业务。

⑼承包合同期满后,乙方如不准备续签,需在合同到期前一个月告知甲方。 三:操作细则

1.乙方必须严格遵守甲方的快件交接时间,当日派送件,乙方必须在早上7点以前到

达甲方操作场地进行整理挑选,8点钟准时离场进行派送,晚间揽收出港件,乙方必须在9点之前拉回甲方发货场地交与甲方出港发货人员。逾时未到者,甲方发货人员有权拒绝进行进出港操作,并对乙方的迟到行为进行处理。

2.派送件到达乙方处后,乙方应及时安排投递人员进行派送,当日的派送件必须当日

派送完毕,所有派送结果当日交与甲方数据统计人员,破送件,地址不详细、联系不上收件人等问题件应第一时间通知甲方客服人员上报对方揽收公司,不得藏匿、损毁、延误快件,不得虚假签收,如有发现,甲方有权按照公司制度进行处理,并由乙方承担相应的客户赔偿责任及上海总部的罚款责任。

3.乙方人员在揽收快件时,必须严格执行杜

绝违禁品混入,各类易碎品应及时敦促客户加固包装,并事先向客户声明易碎风险,对于甲方出港发货人员在发货检查时发现的各类违禁品以及包装不合格快件,甲方有权拒绝发货。

4.遗失件按照快递系统的扫描数据为准,派送件扫描至乙方后发生的遗

失由乙方负责,具体赔偿标准由客户的实际损失或者上海仲裁部的行政裁定为准。

出港件甲方未作收入扫描的,由乙方自行负责处理,甲方已有收入扫描而未有发出扫描的,由甲方负责处理赔偿事宜,但最高不超过500克以内300元、500克以上700元的赔偿标准。如甲方有发出记录而在中转过程中发生的出港件遗失,由甲方协助乙方向总部提起遗失件仲裁申请,并以总公司仲裁部的裁定结果为准。

5.双方交接派送件时发现的破损快件,乙方应及时通知甲方操作人员,由甲方人员进

行数量清点与重量核实,并交予问题件处理人员上报对方公司,乙方在派送过程中发生的快件破损,由乙方承担责任。乙方的出港件发生的破损,由乙方根据实际情况向总部申请破损件裁定,并做好客户的解释与赔偿工作,甲方承担乙方出港快件的破损短缺等物流风险。

6.甲方总部要求执行的二次派送制度,乙方必须无条件严格落实,当日下午3点之前,

甲方通知乙方的二次派送快件,乙方必须回甲方操作场地拉走派送,针对总公司对于二次派送的重视性,乙方不得以各种原因无故拖延与拒绝派送,如有发现,甲方在上海总部作出的行政罚款以外再根据公司内部奖惩制度对乙方进行罚款。 四:担保押金

为保障与规范双方的权利义务,本合同以押金形式为甲方提供担保,协议签订时,

乙方须一次性向甲方缴纳元的承包押金,至承包关系结束60 日后双方账目结算完毕由甲方退还乙方。

五:承包期限

本合同签订后,乙方作为甲方在承包期限为

自年月日起、至年月日止。六:费用结算

1.乙方在承包期内,每月向甲方缴纳

2.乙方的出港件,每票向甲方缴纳一元的扫描费。

3.进港派送件,每票由甲方付与乙方元的派送费。

各项费用由甲方财务人员在每日结算后,乙方必须当日及时缴纳至甲方财务人员

出,不得拖欠,如发现乙方无故拖欠应缴费用,甲方有权停止物料供应。注:(此处如与本合同第一章第2节第⑶条内容相抵触,以本条为执行优先款),直至乙方缴清各项费用为止。

七:合同终止

本合同期满即终止,如双方同意可再行协商续签,任何一方擅自违反本合同条款即

视为违约,守约方可向违约方提出警告并要求承担所有的损失,违约方拒不改正或者拒不履行损失赔偿的,守约方可单方面中止合同并向市人民法院提起法律诉讼。

八:其它约定

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,如在签订之后如有新的条款需变更或者补

充的,必须经双方协商一致,并以书面形式确定,该合同的补充条款是本合同不可分割的一部分,具有本合同同等的法律效力。

甲方:乙方:

授权签字人:授权签字人:

年月日年月日

推荐第5篇:承包合同

道路工程施工合同书

甲方:道路工程施工合同

承包方:

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将堰坎上村田间生产路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。

一、工程概况

工程名称:南部县升钟、建兴等土地整治项目(堰坎上村)/标段

1、路基长约 2.8 公里,路面宽约5米,总计整修面积14000平方米。路基均由甲方负责。

2、1社路面为通村路,路面长约公里,路面硬化宽4.5米,厚20厘米,其余路面为村原有路面的断头路,宽度按原有路面为准,硬化后按实际收方为准。

工程内容:路基处理、硬化层、涵管安装、路肩培筑。

二、工程承包范围和承包方式:

承包范围:施工设计全部内容。承包方式:包工、包料。

三、工程工期:开工日期年月日、竣工日期年月日。总工期为天。

四、工程结算方式:

1、以本工程实际成品路面收方为准,按以上工程内容,不含税金及管理费。

2、合同价款金额合计为:按双方协商单价为准,协商单价为元/公里。

3、工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

五、双方的权利义务:

1、甲方义务:甲方有权对工程实行技术指导、质量控制、安全监督、经济约束为中心的管理。负责提供施工图纸和高程控制点、进行技术交底,协助技术档案资料的收集整理,及时组织工程竣工验收。负责协调解决施工中的难题。负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。有权随时检查乙方的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工和物资、设备的使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况,有权向乙方提出整改、修复、返工、直至清退的指令。

2、乙方义务:提供进场施工人员及技术人员, 乙方代表甲方履行与业主的合同并对工程质量负责/组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,自觉遵守法律法规及企业有关规章制度;在每一道工序均执行报验制,必须按甲方要求质量、进度、安全、文明施工标准,精心组织施工。乙方在施工过程中应积极配合业主、监理组织施工,对已完成的工程项目,教育工人要做好成品保护措施。乙方中途不得以任何理由及其它条件退场、否则乙方应包赔甲方的经济损失,并对完成的工程量不予结算。

六、质量要求:

工程质量保证达到合格标准。乙方必须按照施工规范、图纸设计要求精

心组织施工,不能偷工减料,乙方要建立自查自检与工序交接检制度,严把质量关,如果乙方施工人员未按照规范标准和图纸设计要求进行施工,所造成的质量问题和经济损失由乙方全部负责。

七、安全要求

安全无事故。乙方进场时要做好进场前安全教育。在施工过程中,按照国家的操作规范进行安全施工,否则,所造成的一切安全事故均由乙方承担,费用自理,甲方不负任何经济赔偿和法律责任.八、文明施工要求:

乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工完、料净、场地清。施工时保证工作面整洁,任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,施工现场要做到随手清,要把所有的材料堆放在指定的地方。

九、材料要求:

在施工期间乙方使用的原材料必须提供出厂合格证或质量保证书。材料如现场经业主、监理认可后方可用于本工程,不合格材料禁止使用。

十、违约责任:

1、甲乙双方必须认真履行合同,双方不得违约,如一方违约、由违约方负责。

2、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按元/天支付违约金。

3、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

4、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。

5、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

十一、合同份数:

本合同一式三份,甲方执贰份、乙方执一份,本合同双方签字后生效。

甲方(代表签字): (公章)

乙方(代表签字): (公章)

20年月日

推荐第6篇:承包合同

承包合同

甲方:

乙方:

甲乙双方在平等、互利、自愿的条件下,就沙海镇奶站制作彩钢板房工程一事,达成以下协议:

一、工程造价

每平米元,共计元。

二、付款方式

乙方材料进入工地时,甲方付乙方工程款元,钢物架制

作成型后,甲方付乙方工程款元,完工后付乙方工程款元。

三、材料要求

1、钢柱选用。

2、钢物架选用,厚度。

3、檩条选用。

4、彩板选用。

四、本合同双方签字后,甲方付乙方材料定金元

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守,如有违约,违约方承担对方所有损失。合同未尽事宜,双方可友好协商。

甲方:

乙方:

年月日

推荐第7篇:承包合同

合 同 书

甲方: 乙方:

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的相关内容,本着诚实守信,平等互利的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议内容,特订立本合同。

一、工程名称及性质:围墙砌筑工程属(单包工,包干)

1、工程地点:霍城县大站附近218国道西侧约20米处。

2、工期为30天:从2011年10月2日-11月5日。

3、合同价款:75000元,大写:柒万五仟元整。

4、付款方式:合同签定时,甲方支付乙方工资预付费5000元,工程干到地基以上时支付工资10000元,干到封顶时支付30000元。内外围墙抹平后支付余款30000元,完工后一次性付清。

二、乙方按照甲方的要求施工,甲方让怎么干,乙方就怎么干,造成的后果由甲方负责。否则,乙方自己承担后果。

三、乙方在施工时保证安全,做好防范措施,问题由乙方负责。如果乙方无故停工,每停工一小扣除工资200元。

四、乙方工人进驻工地后,甲方应派代表协调看管工地的物品。具体费用由甲方承担。

五、乙方按照甲方代表的要求施工,乙方由于技术问题造成的返工则赔偿材料损失并按要求重新返工砌好,本工程的长度为80.96米×2,宽度为29.2米×2-5米大门,大门用现浇钢筋制作,门柱宽为1.米,高度为4.5米。地基深度为南边路边地面向下挖80㎝,围墙高度为地平面以上3.6米,砌完用灰抹平,本工程完工。

六,技术要求及质量保证;施工技术上下误差依据国家建筑业行业标准执行,超过行业标准,甲方将按工程量扣除乙方工资。质量保证按照行业标准执行,出现质量问题乙方必须无条件免费处理好,做到让甲方满意。如果甲方增加工程量,盖房子,打地平等费用另算,需另签合同有效,否则无效。

七、违约责任:合同签定后,双方均不得违约,如果违约,

按工程工资总额的20%支付违约金。到霍城县人民法院依据本合同内容依法解决。

八、本合同一式两份甲乙双方各一份,双方签字后产生法律

效力。

九、其它未尽事宜协商有效:

甲方代表签字:乙方代表签字:

2011年10月2日2011年10月2日电话:电话:

推荐第8篇:承包合同

承包合同

甲方与承包人就承包二次配管的刻槽子工程达成一致,于此签订合同,合同内容基本如下:

1.甲方承诺按每米4元包工,并且承诺提供各种施工工具。所以甲方必须保证承包人各种施工工具一套(包括切割机2台.电锤1台.防护口罩2个.切割片若干.60米电线2条),并且承担各种工具损坏的责任。

2.关于垃圾问题,承包人在处理完该层槽子垃圾后,后续工程出现的垃圾与承包人无关

3.考虑到每层都是复试楼层,所以计算工程量时由甲方与承包人各自选定2层楼层,作为工程量的平均数,计算整体工程量。工程完工后由双方书面指定。

4.关于工程款,也考虑到承包人生活费的问题,在现有工程完工50%后工程款需给到30%,工程完工100%经验收过后工程款需给到90%。

5.承包人负责在施工期间出现的各种质量问题

6.合同一式两份,经双方签字后生效

甲方(签章):_________承包人(签章):_________ _________年____月____日_______年____月____日

推荐第9篇:承包合同

工程内部承包合同

发包人(全称)

(甲方) 承包人(全称):

(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 甲方将部分工程项目发包给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商,签订本合同,共同履行。

第一条 工程名称:四川威远县俩母山寺改扩建工程。

第二条 工程地点:威远县越溪镇俩母山村。

第三条 承包方式:单包劳务,内容单价详见清单。

第四条 承包内容:12km 旅游道路工程(钢筋制安,混凝土浇筑:涵洞,挡墙,排水沟,浆砌石砌筑等分项工程)

第五条造价:以分段公路结算单位结算。 第六条工期:开工后以现场安排为准。

第七条 甲、乙双方责任

一、甲方责任

1、全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理、监督工作。

2、办理各种变更洽商,或者委托乙方直接向业主方单位办理变更洽商。

3、参加乙方工程质量和竣工验收。

4、参加乙方承包的工程预算编审、拨款及结算。

5、甲方现场代表 ,负责完成量的审核与设计变更,工程量的确认、隐蔽工程的验收确认,协调乙方与其他各方的关系,现场代表应实事求是,不能借故推诿,否则甲方应承担相应的一切责任和损失。

二、乙方责任

1、乙方向甲方单位全面负责,履行甲方与业主方签订的建设工程施工合同。

2、统筹安排现场平面布置,统一向工程部领取施工图纸和技术资料,保证工程质量和工期要求。

3、组织编制施工组织设计,工程项目的施工方案。

4、编制工程项目的施工进度计划。

5、收费标准:按劳务班组报价清单。

6、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。第八条安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;安全事故由乙方承担。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

3、如发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

4、当发包人与乙方对事故责任有争议时,应向政府有关部门申请裁定。

第九条 上报工作量与结算

1、每月25日乙方上报已完工程量报表,甲方需在七个工作日内审核完毕并支付工程款。否则甲方应承担相应责任。

2、设计变更的增减,甲方现场代表给乙方办理签证。

3、结算由甲方汇总审核乙方的增减账和调价,双方共同认可后进行结算。

4、付款方式,甲方以每月计工程量为准支付乙方80%的劳务费,工程完后支付乙方工程劳务的95%,剩余5%作为质保金。第十条 工程质量和交工验收

1、本工程项目质量要求达到合格质量标准。

2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术验收规范为依据。

3、隐蔽工程验收由乙方直接找甲方现场代表办理签字手续。第十一条 奖励与罚款

1、质量: 工程质量不合格,乙方无条件返工重做,直至合格。其造成的一切损失和责任由乙方负责。按承包费用总额的百分之一奖罚。

2、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由政府部门有关部门裁决。

第十二条特别约定

1、有下列情形之一时,乙方每次应按10000元向甲方承担违约金,同时甲方有权暂停拨付工程款,直至乙方将事故完全消除后再行拨付,累计出现三次以上时发包人有权终止合同,同时承担给甲方带来的相关损失,乙方并不得以任何理由损毁甲方和本项目名誉,否则甲方有权追究乙方的责任。

1.1、乙方未按时、按额发放民工工资而引起民工上访、闹事、罢工、阻碍工程施工等;

1.2、拖欠材料款导致材料供应商上访、闹事、罢工、阻碍工程施工等;

1.3、出现质量、安全事故时,乙方逃避承担责任或有不承担其责任现象时;

1.4、本合同中相应条款已约定违约金额的按相应条款执行,其余未约定违约金额的按此违约金额执行。

出现上述情况之一时,乙方如未处理或处理后仍未消除该事件时,甲方有权使用乙方工程款进行处理,工程款不足处理该事件时,甲方有权使用乙方交纳的合同履约保证金处理。如上述事件给甲方带来损失的,乙方承担其损失。

2、乙方在签定合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了与所有工程施工有关或对施工影响的情况,如水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的行情、周边已有建筑、周边排水情况等,发包人将施工场地移交给乙方后,乙方应对施工场地上和施工过程中发生的一切情况负责(包括施工安全、环境污染、治安、劳动力等),若发生非发包人指令原因影响施工导致工期拖延及财产损失,由承包人承担一切责任。甲方如出现此类事件,后果及损失由甲方负一切责任。

3、施工中如发现质量问题、发生质量事故应及时通知甲方和监理,不得隐瞒和自行处理,一经发现甲方及监理有权勒令其停工整改,造成经济损失和工期延误的由乙方全部承担。

4、工程竣工验收合格并交付使用后在保修期间,乙方在接到甲方书面维修通知单3天内必须到场,并负责保质维修,所需一切费用由乙方负责。如甲方出具书面通知或电报、传真起3天内乙方未到岗被视为无故拖延,每拖延一次乙方向甲方支付违约金壹仟元人民币,同时甲方有权另行指定其他专业公司维修,其产生的费用在乙方维修保证金中扣除,若乙方的预留保修金不足,甲方有权追诉乙方法律责任,乙方无条件支付由此产生的全部费用。并对维修后的部位再次作出维修承诺。

5、乙方的负责人及现场技术负责人、专业工程师必须参加由甲方和监理组织的工程例会,因故不能参加需要提前1小时通知甲方并获得批准后方可缺席,否则视为违约。乙方向甲方支付违约金100元/次.人,从工程进度款中扣除。

第十三条 其他

1、内部责任包干保证金50万元。双方合同签后,五个工作日交完。否则甲方有权清退乙方出场,此合同无效。保证金第二个月根据工程进度情况,按比例退还乙方。

2、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报政府主管部门仲裁。如需解除合同双方均可向工程所在地县级人民法院申请裁定。否则必须按双方合同执行。

3、本合同正本二份,甲乙双方各执一份,甲方执

份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。未尽事宜,经双方协商签字后生效。

4、以上条款,是经双方论证讨论结果,若擅自更改条款,本合同无效,并且承担相关法律责任。

甲 方:

乙 方:

现场负责人:

现场负责人: 2012年 月

工程内部承包合同补充协议

发包人(全称)

(甲方)

承包人(全称):

(乙方)

工程名称:四川威远县俩母山寺改扩建工程。

工程地点:威远县越溪镇俩母山村。承包方式:单包劳务。

承包内容:12km 旅游道路工程(浆砌条石堡坎工程)

造价:以原合同条款执行结算(2012年5月15日签订的合同)。 工期:开工后以现场安排为准。 甲、乙双方责任照原合同执行。

堡坎工程单价为:134元/立方(大包小减)。

上报工作量与结算

1、每月25日乙方上报已完工程量报表,甲方需在七个工作日内审核完毕并支付工程款。否则甲方应承担相应责任。

2、设计变更的增减,甲方现场代表给乙方办理签证。

3、结算由甲方汇总审核乙方的增减账和调价,双方共同认可后进行结算。

4、付款方式,甲方以每月计工程量为准支付乙方80%的劳务费,工程完后支付乙方工程劳务的95%,剩余5%作为质保金。

甲 方:

乙 方:

现场负责人:

现场负责人:

2012年 月

推荐第10篇:承包合同

承包合同

甲方:鱼塘侗族苗族乡人民政府 (以下简称甲方) 乙方:旗屯村委会 (以下简称乙方)

关于旗屯村承包修建黄旗屯至大园公路的承包合同

黄旗屯至大园公路一条联乡通村断头公路,该公路长1公里,现经鱼塘乡人民政府与旗屯村委会共同商讨研究决定,该公路由鱼塘乡人民政府(甲方)承包给旗屯村委会(乙方)修建,修建资金拾万元。经甲、乙双方共同商讨达成如下协议:

一、修建时间:2013年12月2日至2014年元月15日

二、质量要求:乙方负责该公路的山石爆破开挖。

三、安全事故由乙方完全负责。

四、付款方式:开工前拨付总款的50%,余款部分经甲方验收合格后一次付清。

本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

第11篇:承包合同

槟榔园承包合同

甲方: 乙方:

甲、乙双方经过平等协商,双方同意将甲方在琼中县湾岭镇加总村持有的总面积107亩共二万四千株槟榔果树承包给乙方经营管理,并签订本合同。合同规定:

一、承包期限为一年,即从2014年07月05日至2015年07月05日止。

二、承包费为一年人民币二十一万六千元(贰拾壹万陆仟圆整)一次性缴于甲方。

三、除了现有的槟榔树外,乙方不得在槟榔园内种植任何经济作物,否则视作违约。

四、双方合同签订生效后,甲方应立即移交槟榔园经营管理权给乙方,乙方进驻槟榔园进行经营管理。经营管理费用由乙方自行承担,乙方的正常经营管理甲方不得干涉。

五、乙方收获槟榔果,不论数量多少全归乙方所有,盈亏都与甲方无关。

六、乙方在承包期内不得对槟榔果树使用尿素、催生素、盐类和农药酵素。

七、甲方移交前的债权债务都与乙方无关。

八、甲方负责协调当地治安工作,使乙方能正常对槟榔园进行经营管理,如有盗窃等治安问题,甲方不负责任。

九、槟榔园土地纠纷问题由甲方负责,承包期不变。

十、乙方在槟榔果园承包期未满时,如遇到政策性征用,通过双方协商,乙方投入的承包费用、经营管理费用,甲方无条件退返乙方。

十一、以上条款未尽事项,双方可以通过协商签订补充协议,补充的协议具有同等的法律效力。

二、如甲方违约,将退回乙方一年承包费用的两倍,如乙方违约,将无条件退出槟榔园,所有槟榔果树归为甲方(政府政策征用除外)。

三、本合同自签订之日起甲方收到承包款后即时生效,承包款的支付,以甲方签收的收款收据的时间为准。

四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起即生效。

甲方签字(押印):

乙方签字(押印):

第12篇:大棚承包合同

大棚承包合同

出租方:(以下称甲方)江西山水美农林科技综合开发有限公司 承租方:(以下称乙方)易达根

根据国家农业土地承包的有关法律法规,明确双方的权力和义务,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成以下协议:

一、乙方大棚权属:

甲方位于太塘和平基交界处1号大棚的使用权出租给乙方使用,大棚产权性质不变。

二、租用期限:

承租期为半年,即2013年02月03日至2013年08月03日止。

三、租金价格及缴费时间:

每个大棚(面积约450平方左右)租用半年需要2000元。 签合同时付款。

四、大棚只限如种植蔬菜、育苗生产使用。

五、不得损坏大棚,如有在乙方使用期间损坏大棚由乙方赔偿大棚损坏费用。

六、本合同在2013年02月03日前甲 乙双方对大棚现状进行确认。

七、本合同一式两份,甲 乙双方各一份。

甲方:乙方:

签订时间:

第13篇:项目承包合同

西街晶品5#、12#、13#楼 项目承包合同

甲方:大连鹏德理达建设工程有限公司 乙方:西街晶品5#、12#、13#楼项目部

二00五年六月

发包方:大连鹏德理达建设工程有限公司

承包方:西街晶品项目部

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规,双方就工程项目经济承包事项,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:西街晶品5#、12#、13#楼 工程地点:红旗镇湾家村

建筑面积:约4048.04㎡

工程内容:从项目实施到房屋交付使用过程的项目管理(资金来源发包方提供)。

二、工程承包范围:

总施工项目的管理(质量管理安全管理)

三、合同工期:

开工日期:2005年6月5 日

竣工日期:2006年 6 月30日

合同工期总天数390天

四、质量标准

工程质量标准:星海杯

五、安全标准

工程施工安全标准:哈、长、大三市联检金奖

六、发包方的工作

1、按着发包方与开发单位所签订的施工合同所具备开工的条件,以及属发包方的工作范畴。

2、负责施工所用的机具、设备及施工所需材料的供应。

3、负责对该项目总需资金的投入。

七、承包人的工作

1、对项目管理的质量、安全负全责。

2.负责该项目的总施工管理,从人员的组织÷项目的施工到房屋交付使用全过程管理。

3、需承包人在项目实施管理所提供的所有工程档案资料整理。

八、工程质量

工程质量应当达到合同所约定的质量标准“星海杯”,质量标准的评定以国家行业的质量检验评定标准维依据。因承包方原因工程达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

九、安全目标管理指标:

1、伤亡事故控制目标

A 死亡为零B 重伤为零C 轻伤为8‰

2、安全达标目标

在工地每月组织的安全达标检查(工期4个月)的4次中

A 优良3次占全部检查次数50%

B 合格3次占全部检查次数50%

3、文明施工目标

在工地每月组织的安全达标检查中

A 文明施工得70分以上(满分为 100分)

B 保证项目得40分以上(满分为60分)

C 保证项目中每小项要消灭0分。

为完成上述三项标值,特采取如下措施及具体做法

1、项目部成立安全达标领导小组,组长由项目经理孙树武担任,具体领导和管理安全达标工作。

2、执行和落实安全生产责任制,落实项目部与公司、项目部与班组、个人签订的安全生产责任状,做到责任明确,层层落实。

3、项目部,班组,每个从业人员,要严格按《建筑施工安全检查标准》规定内容进行施工。

4、项目部成员要坚持不定期的安全检查,对查出的隐患做到定整改措施,定整改时间,定整改负责人,并做到有复查与记录。

5、专业性较强的分部工程,先编制施工方案,方案中有采取相应安全技术措施,经审批后再施工。

十、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

3、发包方用《建筑施工安全检查标准》(JGJ59–99)的各分项评分表,对各分项进行打分考核,各分项检查评分表通过汇总得出的结果用来证明项目经理安全目标责任落实情况,因为项目经理对项目的安全生产负总责,是第一责任者,各级管理人员目标责任落实的好坏,

直接体现了项目经理安全管理的业绩。

4、如工程质量达到所约定的质量标准或在参加省级的安全达标得到金牌的,发包方将给予项目经理2万元的奖励,项目部1万元的奖励,达到优良等级的奖5千元~1万元,达不到合格等级时罚项目部2万元;项目经理5千元。

十一、竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。

十二、本合同一式两份,双方各执一份。

发包方:大连鹏德理达建设工程有限公司

负责人:

承包方:西街晶品项目部

负责人:

2005年6月8日

第14篇:劳务承包合同

发包方全称:

(以下简称甲方) 承包方全称:

(以下简称乙方)

为明确甲乙双方的权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵守平等自愿、互惠、互利、公平诚信的原则,甲方将吉首市经济开发区公租房二期及配套设施项目工程的土建以及劳务清包形式发包给乙方施工,经甲乙双方友好协商特订立以下协议,并共同准守。 第一条、工程概况: 工程名称: 吉首经开区产业园公共租赁房及配套设施建设项目二标段 工程地点: 吉首市乾州东区市经济开发产业园区内

工程内容: 框架、砖混结构,地下室两层,建筑面积15800㎡,地上四栋,各六层建筑面积17300㎡,最终以实际面积结算为准。

第二条、承包形式

采用甲方负责项目管理,提供工程主要材料;乙方组织相应管理人员,提供承建劳务队伍包工、包临时水电安装、包架料、包模板材料、包辅材、包所有需要的机械设备、工程用具、餐具、包质量、包工期、包临边边安全防护、包临时设施搭拆、包材料运输装卸、包安全文明施工的大清包方式。

第三条、工程承包范围

1、本工程从桩基承台底至屋面构架的所有模板工程、钢筋工程、明沟散水、混凝土工程、墙体工程(地下室设备装拆),内外脚手架工程、内外装饰工程、图纸设计范围内的外墙贴砖,自身施工需要的预埋件制作,预埋、预留工程。

2、基础开挖、回填所需的挖机由甲方负责,乙方负责配合机械修整土方,砌、粉基坑承台,基槽的土方机械开挖有不到位的地方由乙方负责。

3、施工范围周边场地的硬化、给排水设施和水泵都乙方负责。

4、土方开挖、大型回填、消防、水电、通信、弱电设施安装、燃气、门窗、柔性防水、不锈钢栏杆扶手、保温、资料及实验费,轻质隔墙、大理石、花岗石、玻璃幕墙、绿化、亮化等工程不在乙方承包范围之内。

5、所有二级以下的配电箱及电线、电缆灯具由乙方负责,周边道路、场地、地下室排水及本工程土建部分的所有硬化,临建的劳务设施(主材由甲方提供),乙方不应另外计费。

6、民工食堂、厕所、澡堂、活动板房的平整及硬化等全部由乙方负责,生活区及项目周边的卫生由乙方负责打扫。

7、临时用水用电部分:每单元、每层留设接水口(甲方负责),每单元两层一个三级配电箱(由甲方负责安装),塔吊上固定大灯及其他的移动照明灯具等由乙方负责,但整个工程所有用水用电费用由甲方负责。

8、木工:模板制作、安装、拆除、预留、预埋、扣件、螺杆、螺帽、塑料套、材料卸车、码堆、清渣、刷脱模机、铁钉、铁丝、步步紧、跑模胀模的锤凿、电动工具(如图纸变更造成的返工,由甲方负责),扳手、电缆、清扫卫生、胶带等以及文明施工。

9、钢筋工:原材料取样、下车、钢筋下料、制作、绑扎、水平焊、电渣压力焊,止水带的焊接,墙体拉结筋安装(植筋下料、钻孔、吹灰洗孔、植筋化学胶),指挥材料卸车搬运、场内转运、摆料划线、绑扎放置保护层垫块、浇捣混凝土时的钢筋维护、预埋件;扎丝、焊条、电渣、手动工具、电动机械;切断机、弯曲机、调试下料机等一切机械电缆、所有机械设备带证操作。

10、泥工:混凝土浇筑、承台砌筑粉刷、砂浆调配、材料运输,现场垃圾清扫等工作,步料机与输送泵管拆装、清洗,做砼试件,找平搓光、砼表面保护措施,包括夏季、雨季、冬季覆盖保护膜、养护、防冻、清洗余浆砼渣。工具、电动工具,振动器、振动棒、斗车、施工人员的安全帽及雨衣、手套等用品。内外装饰:内外墙粉刷、地面找平压光、楼梯间踏步粉刷、室内公共区域、外墙面的贴砖或墙漆。明沟散水、台阶在乙方承包范围之内等,乙方必须按照设计要求和图纸变更及施工规范进行施工,在确保安全、质量的前提下,不能超用和浪费材料,如有浪费者按材料用量及进价的三倍进行处罚。

11、机械设备、塔吊、施工电梯、输送泵、搅拌机等大型设备都需要带证专业人员操作,所有辅材(如钢管、扣件、安全网必须达到规范要求,按规范刷油漆,脚手架严格按规范进行施工,确保工人安全)。第四条、施工工期

1、本工程工期(不包括桩基础工程)从开工日期

年 月 日至

年 _ 月 日止,合同工期

天,含节假日,具体开工日期以甲方的开工通知

单为准。

2、工期延误,因重大设计变更或不可抗力的自然灾害以及省、市、县政府通知的停工,甲方不承担因此造成的岩延期竣工和延期交付使用的违约责任,但工期相应顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误,每推迟一天,乙方需按1000元/天向甲方缴纳延期违约金,工期每提前一天,甲方奖励乙方1000元/,按日历累计天数计算,如工地停水、停电超过三天的甲方应补乙方所有人员每人每天200元/天的损失及生活费用。如发生重大停工事件,甲乙双方另行协商。 第五条、质量等级

1、本工程为合格工程。

2、乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查标准和设计图纸评定,施工说明和设计变更等技术文件为依据,乙方所施工的分部、分项工程质量确保一次性验收评定合格。

3、乙方在施工中应根据甲方的要求进行自检、互检、随时接受甲方管理人员、监理单位、设计院、业主单位和质安监管部门的随时检查、检验,并为检查、检验提供便利条件。

4、如工程质量不能达到合格验收标准时,乙方无条件返工,必须达到合格要求,返工费用由乙方自行承担并承担甲方的材料费用,甲方提出整改还未及时进行整改到位,甲方有权另请其他施工队伍进行整改,所产生的的费用在乙方工程款中扣除。第六条、工程承包价格

1、本合同的承包价格按建筑面积平方米计算,每平方米428元结算(不含税费)。

2、建筑面积计算标准以实际结算为准。

3、施工前设计变更增加的工程量不另外计费,施工当中或施工后变更按实际发生工作量并及时补给乙方。工程竣工后,甲乙双方按照合同约定结算工程款。

第七条、付款周期

1、正负零层混凝土浇筑完成后,甲方应按照合同约定及时付给乙方完成的建筑面积乘以合同总价的60%的工程进度款。

2、二次付款待乙方完成到三层屋顶砼浇筑完成时,甲方按实际完成建筑面

积乘以合同总价的60%工程进度款支付给乙方。

3、装饰装修款支付、外墙抹灰完成后,甲方按工程总建筑面积乘以合同价的70%支付乙方工程款。

4、外脚手架拆除完成后甲方支付给乙方按建筑面积乘以合同总价的80%支付给乙方工程款,待明沟散水完成以后甲方按照工程总建筑面积乘以合同总价的90%付款给乙方。

5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算并由甲方支付工程总建筑面积成合同价的98% 支付给乙方,留质量保修金2% ,一年内由甲方把实际发生的维修费用扣除之后,将剩下保修金退一次性退还给乙方。(如需维修,甲方以电话或书面形式通知乙方,在三天之内,乙方若没派人维修,甲方可另找队伍维修,所发生的的费用在乙方保修金中双倍扣除)。 第八条、安全及文明施工

安全文明施工目标:杜绝安全质量事故发生,做到零工伤。为确保目标,甲乙双方在施工中需做以下工作:

1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料,对乙方施工人员进行安全教育检查、监督和指导,协助乙方做好安全、质量事故工作的调查、处理和事故隐患的整改,并向乙方传达国家、省、州市和甲方有关部门下发的安全生产方针、政策、法规和其他文件。

2、按照业主及当地要求和公司企业文化的规定、规划,整个工程文明施工、编制安全生产和文明施工方面的管理制度和方案,并下发乙方。

3、甲方安全生产管理人员有对施工作业人员违章作业行使停工整改,经济处罚等权利。

4、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规,必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定,在施工期间必须接受甲方的监督和指导,并定期向甲方安监部门汇报安全工作情况,乙方必须建立健全的安全生产责任制,配备专职安全员,并报甲方备案。

5、乙方特种作业人员(如电焊工、电工、塔吊司机、外架工、机械操作工、、机修工等)要持有效证件上岗,并做到认证相符。凡患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适合高空作业者,乙方必须立即予以辞退,否则甲方按照1000元/人对乙方进行罚款。

6、乙方在施工中,如有不听甲方指挥,故意为难甲方,在工地打架斗殴、闹事所造成的经济损失及法律责任等均由乙方承担,并每次罚款5000元/次。

7、甲方指定的安全、文明施工及生活区管理等相关制度及处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。

8、本工程项目施工人员的劳动保障及意外工伤安全保障费用由甲方购买保费,保单的免保部分由甲乙双方共同承担,甲方承担70%,乙方负责承担30%。

第九条、工程材料、设施供应

1、甲方提供主材,如(钢筋、水泥、砖砌体、砂、石、混凝土)以及挖机、混凝土浇筑天送泵机械设备、主体材料、装饰装修材料等,所有安装在建筑上的一切材料都由甲方负责,及时供应以免影响乙方施工。

2、乙方有责任按设计图纸和工程实际进度提前向甲方提供所需材料计划,其中混凝土的计划提前24小时报给甲方。

3、乙方负责提供的材料、需要送检的由乙方采集,甲方、监理方共同见证取样,乙方应制定严格的材料领料和用料制度,严格控制材料的使用,杜绝浪费。

4、剪力墙的止水钢板、止水螺杆由甲方提供,乙方负责止水带焊接的人工工资及辅材等费用。在施工中若甲方、监理方发现乙方人员有浪费、占用、专用的按材料实际价值翻倍进行处罚,有偷盗行为的按材料实价的十倍进行处罚,若偷盗情节严重的,直接移送当地执法机关处理。 第十条、双方权利和义务 甲方:

1、开工前以书面形式向乙方提供本工程定位标高、水准和坐标控制点,并派专业测量人员对本工程标高、轴线全程控制并承担责任。

2、在开工前提供四套施工图纸给乙方,超过四份的由乙方自行负责,甲方在开工前组织设计单位、业主、质监部门进行施工现场范围内的技术交底和图纸会审,并做好各方签署的技术交底和图纸会审工作,做好各方签署的技术交底会议纪要,分发到有关单位,修改部分首先以甲方的补充说明,其次以修改图纸为依据。

3、甲方进行施工组织设计、组织施工技术方案和施工进度计划,提出意见并督促实施,检查工程进度和工程质量验收分部分项的工程。检查工程使用的材料、构件、设备的规格质量,负责本项目的所有试验费用及检查费用。

4、如是甲方原因(缺少材料和进度款不能按合同约定支付等情况)造成的乙方无法施工或停工,为此产生的一切费用和其他后果都由甲方负责。 乙方:

1、乙方委派专业施工技术员和专业安全员为本项目的安全、质量、进度、文明施工等负责,乙方施工负责人代表乙方行使合同约定的权力,履行本合同的义务职责。每月25号向甲方提供月进度款拨付报表和下月的工程进度计划表。

2、严格按照施工图、设计说明及国家规定的技术操作规程、规范进行施工,确保工程按照合同规定时间如期完成,乙方必须根据甲方要求和相关规定,尽力配合第三方做好其他附属工程的施工。如第三方需要相关材料、机械设备,乙方可按实际收取适当的费用。为了使工程能顺利进行,乙方不得故意制造条件和局面来影响施工进度和质量,如因第三方影响乙方正常施工进度,则造成的损失由甲方在第三方工程款中扣除并赔付给乙方。

3、乙方无条件配合甲方资料员现场的资料收集、整理,并负责配合原材料取样。现场民工食堂、宿舍、浴室、卫生间由甲方提供场地,生活用具由乙方自行负责。

第十一条、其他约定

1、本合同系双方平等、自愿的基础上签订。

2、技术交底、检验费用及所有税费由甲方承担,乙方劳务合同的里的总造价不承担税费。

3、施工合同外所签证用工按200元/天工日进行计算由甲方补给乙方,乙方必须配合甲方总工程师的工作,所有劳务班组的劳务合同必须通过甲方工程师签字认可。

4、甲方规定的施工现场文明公约和规章制度,乙方须严格贯彻落实并加以遵守和维护,发现乙方有不按规定违反文明公约的现象,甲方有权按规定给与处罚。

5、乙方合同签订当日向甲方缴纳合同履约保证金 叁拾万元整,主体封顶后合同履约保证金一次性退还给乙方,本合同未交履约金的视为无效。 第十二条、

1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。

2、本合同一式三份,承建公司、甲、乙方各执壹份,都具有同等法律效力,自甲乙双方签字之日起生效,至本工程完工及所有劳务工程款付清后合同终止。

甲方(签章):

乙方(签章):

日期:

:

年月

日期

劳 务 承

包 合 同

第15篇:设备承包合同

河南正兴重工机械设备有限公司

设备承包合同书 发包方:河南正兴重工机械设备有限公司(以下简称甲方) 合同编号: 地址:郑州市经济开发区航海路第六大街 签订地点: 承包方:

(以下简称乙方)

签订日期: 身份证号: 地址:

甲、乙双方协商一致,特签订如下合同,共同信守。 第一条 承包形式为浮动承包费。 第二条 承包设备 2.1 设备名称:彭浦挖掘机 2.2 设备型号: 2.3 设备机号: 2.4 发动机号: 2.5 设备数量: 2.6 设备配置:标配 第三条 承包期限 甲方从 年 月 日起于 将设备交付乙方使用,至 年 月 日 止;乙方因需要延长承包期,应在合同届满前10日内,与甲方重新签订设备承包合同书。 第四条 承包费 4.1承包费总额(人民币大写): 。

4.2 预付承包费:设备交付乙方,乙方于提车前共支付甲方首付承包款(大写)人民币 ,其他费用人民币 ,首付承包费合计人民币 。乙方尚欠甲方人民币 。

4.3 承包费交纳期限:乙方承包后,乙方应按以下时间支付承包款。具体还款计划如下:(见分期付款进度表) 乙方必须每月按合同规定日期足额将承包费交付给甲方,如若拖欠,甲方将收取乙方自提车之日起年息15%的利息和年息18%延期付款的延付利息,并向甲方支付违约金人民币伍万元整,收取管理费、GPS费和调查费。并且车价在原有基础上加收人民币伍仟元整。若因乙方违约给甲方造成损失超过此标准,甲方按实际发生损失数额向乙方追偿。如逾期一期,将扣除所有保证金,甲方将停止施工并将设备拖回,同时保留索赔的权利。 第五条 设备交付 5.1交付时间: 5.2交付地点: 5.3交付方式及费用(可以选择) ( )A.乙方自提:运输费、保险费由乙方承担,并负责办理手续 ( )B.乙方承担上海――交付地点的运费。 5.4 乙方应在接货时对设备和设备附件进行验收,乙方发现交付不符合约定时,有义务妥善保管设备及附件使之完好无损并不得使用,同时应在10内向甲方提出书面异议,乙方

河南正兴重工机械设备有限公司

擅自使用或未在期限内提出书面异议的,视为交付符合约定。乙方因为使用、保管、保养不当等造成产品质量下降的,不得提出异议。 5.5 设备的意外毁损、灭失以及对于第三人的侵权责任自交付乙方后由乙方负责。甲方有权追究乙方因此给甲方造成的全部损失。 第六条 甲方责任 6.1 有权依据国家有关法律、法规对乙方工作进行必要的指导,并接受有关部门的检查。 6.2 甲方尊重乙方的经营自主权。 6.3 乙方承包期的税费,由乙方承担与甲方无关。 第七条 乙方责任 7.1 乙方使用承包设备每日工作时间为8小时,其中包括1小时保养时间,每月工作时间不得超过240小时。 7.2 承包期间,乙方不得将施工设备转让、转租给第三方使用,也不得变卖、抵押或质押。 7.3 承包期间因乙方原因造成的一切事故及损失全部由乙方负责。 7.4 乙方负责设备进场运费。 7.5 每月工作时间不足240小时的,承包费为整月费用。 7.6 如果每月工作时间超过240小时的,乙方应提出申请,与甲方另行协商收取加班费。 7.7 承包期间设备所需一切油料及易损配件(三滤、斗齿斗销等)、设备移动费等由乙方提供。 7.8 承包期间,乙方对设备要妥善保管,并负担日常保养。 7.9 施工设备退还时,双方对设备检查验收。如非甲方人员造成的损坏、缺少工具配件、保养不善等,由甲方负责维修,乙方支付赔偿金、维修保养费。

7.10 承包期内,乙方有义务随时向甲方提供设备所处位置、状态和使用人身份、处所、电话等资料。 第八条 设备发生故障时,乙方应于7日内书面通知甲方,如因乙方怠于通知而造成乙方(或与乙方有关的第三人)误工损失和其他损失由乙方负责。如果在15天之内甲方完成维修,乙方不能以此作为理由提出延期付款。 第九条 其它约定事项 9.1 乙方应告知甲方:乙方承包设备工作内容:

工程性质(土方或石方):

工作名称: 工作位置: 工作量: 9.2 承包设备从以上的工作位置移动1公里以上距离时,必须以书面形式提前五天通知甲方。

9.3 挖掘机在保修(保修期参照《售后服务协议书》)内的正常维修与材料费(具体按照上海彭浦机器厂有限公司保修条款规定执行)由甲方承担。保修期外的材料费和维修费由乙方承担。

9.4 如乙方于 前按时足额付清设备承包款

保修期外材料费、维修费和合同规定的其他费用后,甲方将该设备所有权自动转让给乙 方。 如果在约定期限内乙方未付清上述承包费或不能按期足额还款,甲方保留该设备所有权并有权收回设备。

河南正兴重工机械设备有限公司

第十条 合同的解除 乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同,按照双方签订的送达地址确认书的地址向乙方送达解除合同通知书并将设备拖回,乙方(或与乙方有关的第三人)因此遭受的误工损失和其他损失由乙方负责;甲方已收取的承包费(包括运费),全部不予退还:

10.1 乙方将承包设备转让、转租、转借第三人使用或变卖,或进行债务担保等。 10.2 己方任何一期承包款(合同第4条第3款之规定)超过合同规定期限五天不足额交纳给甲方的。 10.3 乙方没有根据甲方工作人员的要求定期更换正宗易损配件(三滤、斗齿斗销等)和添换规定油料, 乙方拒绝维修的。

10.4 承包设备 每台班必须保养1小时,如需加班,设备连续工作时,甲方有权提出保养时间,己方拒绝的。 10.5 乙方移动设备没有书面通知甲方的,或甲方两次进行设备的GPS定位证明设备不在同一位置的。(以正兴公司的定位记录为准) 10.6 乙方擅自拆除、损毁、关闭设备GPS定位系统,甲方两次进行GPS定位不能定位或设备GPS系统没有反映的。(以正兴公司的定位记录为准)

10.7 其它违反合同行为。 第十一条 违约责任 11.1 如乙方不能按规定日期付款,甲方收取乙方自提车之日起年息16.8%延期付款的延付利息。并向甲方支付违约金人民币伍万元整。若因乙方违约给甲方造成损失超过此标准,甲方按实际发生损失数额向乙方追偿。 11.2 如因乙方不能履行合同而导致甲方将设备拖回,则:

(1) 乙方需按总设备承包款的30%向甲方支付设备折旧费,并赔偿由此产生的一切损失。

(2) 因乙方违约造成甲方将设备收回,乙方应支付甲方已经支付的设备调查费和设备拖收费用,具体见合同附件2 (3) 乙方必须确保甲方及时将设备拖回。如果不能及时拖回设备,乙方应按每天2000元向甲方支付设备使用费,以弥补乙方给甲方造成的损失(包括为催索逾期承包费而支出的费用、保管保养金、差旅费、律师费等)。 第十二条 争议的解决 本合同项下的争议,双方友好协商。协商不成时,双方提交合同签订地人民法院依法裁判。 第十三条 附属条款 乙方对合同标的物挖掘机安装破碎器及其它器械,致使挖掘机出现故障,一切损失由乙方承担。 第十四条 合同的附件

以下内容为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力

1、甲乙双方送达地址确认书

2、河南正兴重工机械设备有限公司设备调查、拖收设备费用确认书

3、分期付款进度表

4、信用担保合同

5、售后服务协议书

南正兴重工机械设备有限公司

甲方(盖章):河南正兴重工机械设备有限公司

乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

联系电话:0371—55620606 联系电话: (固定电话) 委托代理人: ( 手

机 )

开户行:中国农业银行 开户行: 账号:622848 0711247169115 账号:

开户行:中国工商银行

账号:622208 1702000836418

河南正兴重工机械设备有限公司

售 后 服 务 协 议 书 甲方:河南正兴重工机械设备有限公司 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

一、为了确保乙方使用设备正常运转,本着双方互惠互利的原则,签订本协议。

二、乙方于 年 月 号开始使用的 型挖掘机,机号: 合 同号: 由甲方负责保修。

三、乙方不得未经甲方授权私自改变装备的外形及安装其它附属工具如破碎器、液压剪等,否则即使在保修期内,甲方有权终止对该设备的保修。

四、甲方对该设备自合同签订之日起保修一年,无时间限制,在保修期内,负责对有缺陷的零部件进行免费维修或更换,更换、维修下来的旧件必须退回甲方,如乙方拒绝退回,则甲方按该配件的销售价售给乙方。同时从 年 月 日起销售的装备实行 小时 次定期免费巡检,分 别在该设备的 小时 小时 小时进行。乙方有义务、有 必要向甲方通报设备运行时间和施工地点,甲方在保修期外对乙方装备进行免费巡检时有权向其收取配件费并根据故障情况适当收取维修工时费。

五、甲方向乙方提供正宗的 有限公司生产、销售的 配件,配件参考价详见配 件价格目录。乙方必须使用正宗的 配件,对设备进行维修保养。如果乙方自其它代理商处 购买 配件,需要相关的票据证明,否则视为非正宗的 配件。如果甲方发现乙方 在该设备上使用了非 正宗配件或由未经授权的公司、个人维修而造成的设备故障,即使在

保修期内,甲方也不承担保修责任。

六、乙方必须根据随该设备提供的《操作保养手册》所列出的保养周期严格保养设备,并根据《操作保养手册》推荐使用润滑油。凡属设备保养不当而引起设备故障的,甲方将不承担保修责任。

七、甲方规定,如出现下列情况,即使在保修期内,也不属于保修范围: 1)、由于事故,使用不当,疏忽或自然灾害造成损失或缺陷。 2)、未经甲方书面认定,使用其它代理商销售的零部件、非 纯正部件或安装附属工装所 造成的损失和缺陷的。 3)、一般不至于影响极其稳定性和可靠性的轻微缺陷。 4)、机器的保养,如发动机清洗,消耗件的更换,机器润滑以及制动调试等。 5)、易耗品:如油品、油脂、皮带、录音机、密封圈垫、保险丝、制动器衬或离合器衬、滤清器、轮胎、线缆、碳刷、大灯、灯泡、电瓶、点烟器、燃油泵柱塞、喷油嘴出油阀偶件、铲斗及销轴、斗齿、边齿等其他类似部件。

八、本协议将取代任何其它明示或暗示的保证包括对机器的商销性及特定用途或特定环境的适合性保证。甲方仅对以上所规定的范围承担保证责任。决不承担本协议书未明确表述的责任(包括由于机器故障造成的一般的、特殊的偶然的或直接的损坏及由此造成经济上或道义上的损失)。

九、设备出省施工后,乙方不得因售后问题拒绝还款。乙方如需转移施工地点需提前两天通知甲方转移保修服务,如出现故障没有通知甲方转移服务,当地服务商不接受设备保修服务的情况,由客户自身承担保修责任。

十、本协议自签订之日起生效。如有异议协商不成由甲方所在地人民法院进行依法裁判。 甲方: 乙方: 负责人签字: 负责人签字: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

河南正兴重工机械设备有限公司 河南正兴重工机械设备有限公司调查、拖回设备费用确认书

一、调查、拖回设备的前提:

1、客户违反客户与河南正兴重工机械设备有限公司(以下简称公司)之间合同约定,拖欠公司的各种款项。

2、客户没有按照合同的规定告知公司设备的具体位置。

3、客户自行拆除损坏设备GPS装置造成公司无法确认设备的位置。

4、经公司向客户进行书面通知,客户没有答复或拒绝履行合同,公司有权委托经国家工商注册的公司进行设备位置的调查和拖回。

二、调查费为河南省内调查费用为二万元,河南省外调费用为二至四万元。

三、拖车费为河南省内拖车费用为四万元,河南省外拖车费用为四至八万元。

四、公司支付调查费和拖车费的具体费用数额以公司支付的调查费、拖车费票据为准。

五、本确认书是客户与公司的合同附件,与合同具有同等法律效力。

六、以上内容由双方共同予以确认。公司:河南正兴重工机械设备有限公司 客户(捺印或盖章): 盖章: 年 月 日 年 月 日

河南正兴重工机械设备有限公司

河南正兴重工机械设备有限公司客户送达地址确认书 送达文书类别:(按揭、分期、租赁、全款合同) 合同的编号:

一、公司对客户送达地址确认书的告知事项:

1、公司将以邮局特快专递的方式向客户送达下列文书: (1) 催款通知书(在客户逾期付款时) (2) 违约通知书(在客户违约时) (3) 解除合同通知书(在客户违约时) (4) 法院的法律文书(在客户违约导致公司进行诉讼时) (5) 公司的设备资料、通知、邀请函等

2、因客户自己提供的地址确认书的送达地址不正确、送达地址变更未通知公司、受送达人或其指定的代收人拒绝签收导致公司文书未被实际结合受的、文书退回之日即为送达之日、送达文书的具体名称以邮局特快专递的品名记录为准。

二、客户提供的自己的送达地址

1、送达地址:

2、收件人(客户本人或其指定的代收人):

3、电话(包括移动电话):

4、其它联系方式:

三、客户对自己送达地址的确认 我已经阅读了公司对客户填写送达地址确认书的告知事项,保证上述送达地址是准确、有效的。 客户(签名、盖章或捺印): 年 月 日

四、公司签名盖章(合同经办人签名,公司加盖公章)

河南正兴重工机械设备有限公司

信 用

担 保 合 同 为确保河南正兴重工机械设备有限公司(以下简称“债权人”)与 (以下简称“债 务人”)就 彭浦挖掘机承包 签订的编号为 的合同及其附件(以下简称 “主合同”)的履行,

(以下简称“担保人”)法定地址: ; 身份证号: ;开户银行: ;账号: 与“债 权人”签订本信用担保合同。 第一条 “担保人”无条件地、不可撤销地向“债权人”保证:为“债权人”在“主合同”项下对“债务人”所享有的全部债权(包括主债权、承包费、维修费、利息、违约金、损坏赔偿金、实现债权的费用及其他相关费用和损失)提供信用担保。 第二条

“担保人”对“债务人”的全部债务,承担连带责任。包括“债务人”违约,“债权人”宣布提前清偿时的债务,“担保人”在收到“债权人”书面通知后,按“债权人”指定的时间、币种、金额和结算方式履行清偿责任,且承诺“债权人”有权在其认为合适的时候从“担保人”的银行账户中扣收全部担保金额或等值人民币。 第三条 “担保人”(包括“担保人”的继承人、受让人、接管人)在本合同项下的担保业务具有连续性,其保证期间自本担保合同生效持续到“债务人”的上述全部债务偿清为止;并且不受“担保人”“或债务人”的权利变更或经营变化的影响(包括但不限于分立、合并、重组、以租赁、承包等方式进行产权、经营权交易等),如“债务人”在还清“债权人”全部债务前终止存在,或“债务人”在还清“债权人”全部债务后六个月内宣布终止而使其行为无效。本担保项下的担保义务依然有效。 第四条 本担保合同的担保义务不会因为“债务人”与“债权人”同意对“主合同”条款除承包费增额以外的修改、补充、解除而受影响。如“债权人”同意“债务人”延期偿还主合同项下贷款及利息,则本担保合同继续有效。 第五条 “担保人”无条件地、不可撤销地保证:“债权人”因“债务人”不履行或推迟“主合同”或因某种原因确认“主合同”无效,或因“担保人”未履行或推迟履行担保合同的任何条款而蒙受任何损失,均将成为“担保人”对“债权人”的一项独立的应索即付的债务。 第六条 “担保人”是能独立承担民事责任的法人、自然人、其他组织及经授权的法人分支机构,有权签署本担保合同及其在本担保合同项下的义务。为此,“担保人”已完成所需的所有授权及其它所有手续。“担保人”签署本担保合同是完全自愿的,本担保合同充分有效、合法,并对“担保人”具有约束力,不受本合同任何一方与第三方之间的关系或其它任何事件的影响。若由于“担保人”的原因造成本合同无效或“担保人”对“债权人”造成损失的,“担保人”承担赔偿责任。 第七条 “担保人”就本担保合同项下,如果与“债权人”签订反担保协议,不得在法律或事实上损害“债权人”的任何利益。

河南正兴重工机械设备有限公司

第八条 本担保合同以及本担保合同项下的修改、补充,以“债权人”和“担保人”双方有权签字签署(“担保人”还需加盖公章)后与上合同同时生效。 第九条 若发生未尽事宜或争议,甲乙双方友好协商解决;如协商不成,提交“债权人”住所地人民法院依法裁决。 第十条 本合同作为《设备承包合同书》的担保合同。本担保合同正本一式两份,由“担保人”、“债权人”各执一份。 担 保 人: 债 权 人:河南正兴重工机械设备有限公司 法定代表人: 法定代表人: 联 系 电 话 : 联 系 电 话:

第16篇:钢筋承包合同

钢筋承包合同

甲方:

乙方:

甲方承建金基、观岛工地地下室、联排工程因施工需要,决定把该工程的钢筋分项工程承包给乙方。为明确甲乙双方责任和义务、经甲乙双方充分协商、特订立以下合同条款,共同遵守。

(一)承包范围;

1、施工图及图纸会审纪录,工程变更联系单中标明的钢筋工应做工作。工作内容包括:钢筋原材料分类堆放,钢筋的场内搬运,施工中钢筋吊装,钢筋保护层垫块按规定绑扎,墙体拉结筋制作安装,预制梁板钢筋制作、绑扎,预埋铁焊接制作安装,屋面、楼地面、压顶、扶手、构造柱、过梁、圈梁等绑扎制作和连接安装到每道工序完工后的多余钢筋清理和归堆等钢筋工应做工作。

凡以上承包范围内的工作量,本工程项目部一律不发生点工账。 凡施工图内注明从$4至$28的钢筋必须无条件的按时保质完成。 2:乙方应指派专业人员放样、弹线、工资由乙方自理。 3:施工中所需的钢筋机械。由乙方自备,并负责安装好。

4:雨季施工的雨衣、雨鞋、夜间施工增加的费用、办理职工的暂住证、务工证、计生证、考勤卡及各种保险费用由乙方自理。

5:乙方职工安全生产、文明施工责任承包制。

(二)质量要求:

1:乙方必须按施工图、图纸会审纪录、施工变更联系单及图纸要求,严格按国家有关施工规范施工,未经设计单位同意不得擅自修改图纸。如图纸有问题应该在该部位施工前上报项目部、有项目部去联系设计院处理。

2:乙方施工的分部分项工程质量必须符合《钢筋施工质量验收规范》要求。如质量不符合要求,乙方应无条件返工,其费用由乙方自理(包括原材料损耗费)。

3:乙方钢筋制作前应预先向项目部提供钢筋配料单复印件,经施工员核对无误后方可下料制作。钢筋制作中应特别注意锚固长度及焊接质量。

4:乙方在钢筋绑扎完成后,应对已完成的钢筋规格、根数间距、锚固长度、搭接长度及保护层进行自检,经自检合格后报监理公司和项目部进行验收。对验收不合格部位乙方应及时整改,费用自理。

5:乙方应按规范要求垫好保护层,绑扎砼保护层、如实测保护层不符合要求,加固费用由乙方负责支付。

(三)承包价格及付款方法:

l:承包价格:本工程乙方承包费用排厔按建筑面积每平方米

元计算、A块地下室每平方米

元计算,B块0。00米以下按每吨

元计算(包括扎丝、焊条)。 2:付款方法:《节点支付》

{1}B块大地下室完成,质量验收符合要求、付款手续齐全一个月内支付已完成工程应付金额80%;

{2}排屋0.00米结构完成,质量验收符合要求,付款手续齐全,一个月内支付已完成工程应付金额80%;

{3}排屋主体结顶质量验收符合要求,付款手续齐全应付金额80%; {4}中级结构验收合格后,质量符合要求,付款手续齐全,一个月内支付工程总价款的80%; {5}余款项目部结账结束,付款手续齐全,一个月内支付工程款的100%。

{6}乙方在施工方面对甲方钢筋损耗控制在7%以内,超出部分甲方对乙方收取工期市场价的平均值收取。

3:工资支付由质量负责人、安全负责人、文明施工负责人签字认可报项目部批准后,才能领取。乙方预领工资及费用时,应向甲方提供每位职工签名的工资单。

(四):文明施工

安全生产

双标化工地。

1;甲方提供必要的安全生产防护用品,费用由乙方自理。项目部所发的安全帽按每顶12元计算,费用由乙方自理。

2;乙方承包人为本班组安全生产、文明施工第一负责人,对本班组职工的安全生产、文明施工负经济及法律责任,教育职工遵守劳动纪律及安全生产法律法规,遵守浙江居易建筑公司的各项规章制度,配合有关部门进行安全检查,发现问题立即整改。如非甲方因素,乙方人员违反国家安全生产法律法规及安全生产操作规程,造成工伤事故的,一切费用由乙方自负,与甲方无涉。

3;如乙方人员已造成意外事故,其医药费、误工费在2.5万元以下的由乙方自理。甲方在分析事故原因,提出整改方案、落实整改措施的前提下,乙方伤员的各种费用超过2.5万元,超出部分甲方负担三分之一费用。

4:工地严禁使用煤气灶、电炉、电饭煲及电热的快等电器,乙方人员如违规使用,一经发现乙方应配合甲方予以没收。工地严禁乱拉乱接电线,一经发现乙方应配合予以没收。工地内严禁赌博,如有发现乙方应配合甲方没收赌具及赌资,视情节轻重酌情处理。

5;进入工地必须戴好安全帽。乙方人员上班未戴好安全帽每人次罚款250元,未扣好帽带i罚200元。井字架吊蓝违规载人罚款每人次500元,工地内起哄、打架、偷窃等每人次罚款1000元,并解雇该人。

6;甲方提供班组长宿舍一间,其他职工不提供夫妻房。集体宿舍严禁男女混居,不准带小孩进入工地,不雇佣未成年人及老人,无身份证人员到工地施工。乙方职工应及时做好暂住证,进入工地人员应上交1寸照片3张及身份证复印件。如没有身份证及暂住证,被派出所查获,需要罚款的,罚款由本人承担。

7;乙方应落实专人清扫宿舍,经甲方检查发现未及时清扫,每次罚款200元,并责令乙方承包人清扫。乙方应每周指派一人协助甲方管理施工现场的安全生产及文明施工值日,值日人员工资由乙方支付。

8;项目部与班组,职工应订立安全生产协议,内容包括工人的计时工资、职工个人应负的安全生产责任及费用。

9;乙方应建立考勤卡制度,每半个月把职工的岀勤情况按书面形式上报项目部,由项目部签字后,作为乙方职工预发职工工资的原始凭证。乙方职工进入工地施工,必须到项目部办理上岗证件卡,退场人员应到项目部注销和归还上岗证卡。

(五)其它约定:

l;乙方承包的分项工程不得以任何形式再转包给他人或以带班人方式管理工地。如乙方违约甲方可以单方面终止本合同。

2;工期按业主、甲方安排施工工期,乙方无条件保质、保量、保安全、文明施工完成。如非甲方原因,乙方拖延施工工期每天罚款1000元。

原则上工期要求:开工令后2011年1月25日前(完成地下室[含排屋单体地下室] 施工至0.00米。2011年4月30日前完成所有排屋的主体结构封顶。2011年7月31日前完成所有外脚手架拆除。2011年9月30日前完成竣工验收通过。 如非甲方原因,乙方拖延施工工期每天罚款1000元。

3;乙方承包人每天应在工地负责本班的日常工作,如果不到工地,每天付给甲方300元。 4;乙方施工质量不符合要求、劳动力配备不足、专业技术工人不足等原因,需要中途退场的人工工资结算方法:A、工资及费用按实际钢筋用量每吨300元结算,己经制作好的但未绑扎的钢筋不计算工资及费用。B甲方对乙方自带钢筋机械设备不支付租借费。

5;乙方中途起哄、闹事、停工、甲方即视乙方违约。均按上述结算方法结算,并扣除乙方上述承包款的30%,作为乙方的违约金。

6;散落在场地的钢筋,乙方未做到工完场清,甲方可以组织其他人员清理,清理人工工资每人日150元结算。

7;领取工具应办理相关手续,登记造册。工具统一由班组长领取,领取时须有班组长签字。如工具损坏、遗失,乙方应照价赔偿,每月一结。

(六)其他

本合同未尽事宜均按国家法律法规及居易公司规章制度办理。 本合同一式三份、甲乙双方各执一份,一份送公司质安科备案。

甲方: 乙方:

签字: 签字:

2010年

第17篇:水电承包合同

水电工程班组承包合同

甲方: 乙方:

因工程施工的需要,甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干,为了加快工程进度,提高工程质量和经济效益,进一步加强安全生产的责任意识,明确和完善甲、乙双方责任;根据有关法律法规,公平、公正、平等的原则,经甲、乙双方协同意,特签定此协议书,希双方共同遵守!

一、工程名称:宜春市第三人民医院精神病人福利院

二、工程幢号:精神病人福利院

三、分项承包的工程名称:水电安装。

四、承包形式、承包范围及工作内容:

1)、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、(乙方负责按图向甲方提供材料清单)除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(含现场临时用电、供水管线安装与维护工作)。

2)承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3)、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下:

A)、给排水部分:给水部分:接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

B)、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装,以及从弱电井/总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、)依设计图纸安装到位,乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装.

C)、安全帽等劳动保护用具

五、工程量计算方法:

按工程施工图纸建筑面积每平方米壹拾壹元计算。

工期要求:乙方必须按照甲方总体进度计划,合理安排施工,按时完成各部位施工任务,如乙方不能按时完成或故意拖延工期,甲方有权终止合同,乙方应承担由此而造成的损失;工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天,因发包方原因造成的工期延误,经项目部签证,工期可顺延。

六、工程质量要求: 确保各分项工程达到验收合格标准。

(1)、严格按照施工要求和验收规范进行施工。

(2)、建筑产品安装质量必须控制在 分项工程质量验收标准之内。 (3)、因分项工程出现质量问题,甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月 工程款中扣除;因乙方不按要求施工而造成返工,乙方承担其全部损失和费用,结算时在工程款中扣除。

(4)、签订本合同时乙方须向甲方交质量保证金10000元;如质量达不到 标准,质保金作赔偿金扣除;如验收不能一次性通过,扣除质保金10%后整改完毕,验收后或结算时返还。在施工过程中不听工地管理人员指挥认真整改,如出现安全事故质保金不退还外,还有追究造成事故的赔偿责任。

七、承包款的支付和结算:(工程款经工程部、施工员、安全员签证后发放)

1)、付款及结算:按月进度的工作量付款,在每月月底后十个工作日后付完成工作量的70%,余款在工程竣工验收审核全部合格后一个月支付工程款总款100% 2)、乙方每月按时发放工人工资,必须制作工资表。工资表必须有工人签字及工人本人银行卡账号,自行复印一份交由甲方。甲方凭工资表提供账号及金额发放到工人账户,各项罚款从当月工程款中扣除,扣除以上款项后剩余工程款另行打入乙方账户。

八、工程安全责任、安全生产与文明施工:

乙方特殊工种必须持证上岗,严格按照安全生产操作规程进行施工,严格执行安全生产六大纪律和十不准及十项安全措施。甲方提供的电源至各层配电箱,班组的材料设备,要定人定机,按规范操作,严禁带病操作;进入工地必须戴好安全帽,不得穿拖鞋、打赤膊上班;严禁往下乱抛建筑垃圾及杂物,地管理人员有权处以100元以上罚款。如乙若班组工人违反上述条例,不听纠正,乙方未按安全操作规程而引起的事故,由乙方承担责任及全部费用,影响公司声誉的要按有关规定给予处罚。如有多工种作业引起的安全事故,分清责任,由责任方承担全部责任及费用。不在工地的事故,甲方概不负责,乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担,与甲方无关, 乙方应对其在施工场地的全部工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,乙方的全部工作人员在施工中所发生的事故由乙方自己承担,与甲方无关。一切由乙方自行负责。

乙方招用的工人上岗前要进行安全三级教育(必须提供工人本人身份证,并要求其复印件交由项目部存档),并要签订安全协议及劳动用工协议书,每天上岗前要进行质量及安全交底,双方必须履行签字,乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种团结协作关系,不得出现打架及偷盗行为,如发现打架斗殴行为,参与者每人罚款200—500元,情节严重的,送公安机关处理。凡聚众闹事、罢工的扣除工程款5000元。

不同工种工序交接班,交接前必须办理书面交接手续,做好本职的质量和卫生工作,明确各自的责任分工;交接后施工方应对现场卫生及因施工导致的质量问题进行返工或整改。项目部有权对交接班产生的纠纷进行裁定,并予以处罚。

九、劳动用工管理:

根据有关单位的规定和要求,乙方在组织人员施工时,严禁招用童工,无身份证的不准进驻工地。

十、现场环境及卫生:

施工现场必须保持整洁卫生,因施工需要凿除废渣及时清理;材料堆放必须根据现场负责人员指定位置堆放整齐。现场不得随地大小便,否则处以罚款。

十一、其他事项:

1)、此工程严禁转包,如发现转包,甲方有权终止协议承诺,并扣除工程款作为违约金,

2)、乙方如不能及时完成甲方的进度计划,工程质量低劣粗糙,管理混乱,经甲方多次提出整改措施不力的,乙方还应向甲方支付工程款10%的违约金。

3)、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,工完款清失效。

4)、未尽事宜,双方协商解决。

5)、甲方有权指派乙方做点工,乙方不得以任何理由推卸,否则以违约处理。

6)、双方签字盖章保证金到位后本合同生效后,工完清帐后失效。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表 :

乙方代表 :

(盖章)(盖章)

法人代表:身份号码 :

电话号码 :

电话号码 :

签订日期

精神病人福利院

水 电 班 组 承 包 合 同

第18篇:内部承包合同

遵义建工(集团)有限公司 建设工程项目承包合同书

发包方:遵义建工(集团)有限公司(简称甲方) 承包方: (简称乙方)

为了严格执行 建设工程施工合同,维护本公司信誉,保证工程施工的质量、安全、工期以及文明施工达标。公司承接的工程对下属项目经理部实行内部承包责任制,经甲乙双方协商一致,达成项目承包协议,具体条款如下,以资共同信守:

一、工程名称:

二、工程地址:

三、建设单位:

四、结构形式:

五、建设规模:

六、工程造价: 甲方与业主方签订的合同价为 元

七、质量等级: 达到现行国家验收规范合格标准

八、工 期: 年 月 日开工, 年 月 日竣工。 九:承包内容:

1、严格按照本公司与建设单位签定的工程合同书之规定,由甲方发包给乙方负责工程建设(建筑)施工,全面履行公司与建

1 设单位签订的工程合同的义务。

2、对建设单位拨付在甲方的工程进度拔款,甲方付给乙方时,工程款必须专款专用,不得挪用,不得侵占,否则甲方有权中止合同,并对乙方由此而产生的后果进行追究。

3、乙方应严格按图施工,不得未经设计单位下达书面更改通知书,擅自更改施工。如需变更必须取得公司认可后方可施工。

4、严格遵守现行建设工程操作规程和安全技术规程施工,如果出现安全事故,其所有民事责任和经济责任直至刑事责任均由乙方自行承担。

5、项目部施工技术人员和工人,乙方按国家的有关规定,结合该项目的实际情况自行组织,报公司分管领导同意,同时造册登记,逐一签订岗位责任书和安全生产责任书,建档管理。

6、乙方依法诚信纳税,按照本合同的规定,上交管理费,上交劳保统筹等国家规定的费用。

7、乙方接受甲方的领导、检查和监督,必须按照甲方提出的生产、技术、安全、劳保、资金、施工等方面的指导意见和批示指令,否则,甲方有权动用安全质量保证金对该项目进行整改。并有权终止合同,将工程另行发包其他项目部承担施工任务。

8、其他约定:

十、项目部:

1、为加强项目的施工组织管理,公司决定成立项目部,并决

2 定乙方代表 为项目部经理,负责该项目工程的生产管理,也是该合同的乙方直接责任人。根据经理的提议,同意 为副经理,同意 为项目技术负责人,同意 为项目材料负责人,同意 为资料员,同意 为安全员,以上项目部组成人员应由乙方造册报公司项目管理部办理相关备案手续,同时提交项目部组成人员身份证、职称证复印件等相关证件,如因特殊原因需更换项目管理人员,乙方应及时将变更情况报项目管理处同意。

2、项目部的主要任务是按照工程合同书的规定,严格、认真组织工程施工,确保工程质量、工期和安全。认真做好竣工验收备案有关工作。

3、对建设单位和甲方的工程拨款,在按照本合同书的规定依法缴纳税和缴纳管理费后,由项目部全额用于工程施工建设。必须按国家规定设立和完善财务管理,严格支付,专款专用。并于每月5日前将支付凭证交项目管理处进行记账。

4、项目部是组织 项目的一种施工组织形式,不是独立的企业法人,因此,除从事本承包合同书规定的建设(建筑)安装工程外,不能承接其他工程。项目部不得对外签订经济合同、建设合同或其他合同。不准以项目部的名义贷款、借支、联营、收取保证金等等。否则,由此所产生的一切经济责任和民事责任、刑事责任均由乙方自行承担。

5、乙方领用的项目部印章,只限在内部使用及本项目的工程

3 技术方面使用,不得对外产生经济和业务关系,否则。由此而产生的一切经济和民事责任、刑事责任均由乙方自行承担。在项目结束后,乙方必须交还印鉴,其印鉴自动失效。

6、项目部必须按在次月5日前向甲方报送上月的分部分项工程资料、施工进度表、质量安全生产表、文明施工报表以及规定的财务报表等。如果逾期一月不报,甲方处以200-2000元罚款,连续两月不报,甲方有权终止合同,追究乙方责任。

7、项目建设施工的有关文件、合同、协议、资料等等,乙方必须建档管理,除自身建档外,必须向甲方报送一份原件,由甲方归入公司建设施工工程档案,建档日必须从施工日开始,不得拖延。

十一、缴纳税费:

1、乙方依法缴纳建安营业税等规定税种,方法是:建安营业税由甲方按照工程进度或建设方拨款进度代扣代缴。所得税由甲方根据税务部门之规定按照工程进度或建设方拨款进度的3%扣缴所得税保证金,待工程完工后,如乙方账务健全,服从甲方财务管理,甲方根据乙方财务核算情况,按企业所得税纳税方法多退少补。如乙方账务不健全,超过三个月未报报表和提供账务凭证,甲方则按税务之规定按综合税率6.3%扣缴或按工程属地税务主管机关规定扣缴。

2、外出施工的工程项目,应按月将收入纳入甲方核算,甲方按月或按建设方拨款进度代扣企业所得税或所得税保证金。工程

4 完工后,应在当地税务机关开具施工项目的总金额,开工及完工证明,并在外出施工证明回执上盖章交甲方财务部。

3、凡是开具外出施工证明,而在外地施工项目的营业收入未纳入甲方核算的,将按税法及遵义市地税局有关规定,按工程进度或按建设方拨款进度的12%的所得税率,核定计征所得税,由甲方代扣代缴。

4、印花税由乙方在订立合同时按规定交纳,如乙方未按时交纳,由甲方在签订内部合同时代扣代缴。

5、乙方按下列方式缴纳管理费:

A、乙方按工程决算总造价的 %向甲方上缴管理费,扣缴时间按建设方拨款进度按比例逐笔扣缴

B、乙方在建设方第一次拨款时暂按合同价款的 %的费率一次行交纳给甲方管理费(甲方扣缴),工程竣工决算后乙方按比例补缴剩余部分管理费。

C、乙方按总价 元包干向甲方缴纳管理费,缴纳时间定于 。

6、劳保统筹由乙方按建设主管部门的规定,按时足额缴纳。劳保统筹金总额按合同价款的3.6%计缴,结算时还应追缴的由乙方补缴。

7、订立本合同时应向甲方缴纳安全质量保证金 元。民工工资支付保证金 元。

8、建设工程原则上按建设单位所拨款项,应全额进甲方账户,由甲方按本合同规定扣减;工程在外地的,如果由属地扣缴的,乙方必须按建设方每次拨款,逐笔出示扣缴证据,并向甲方缴纳管理费。如果属地未扣缴的,乙方应缴纳的税费,按建设方资金到账日起,五个工作日内划出,汇至甲方账户。如果逾期半个月以内未缴纳,处以违约金100-1000元;半个月以上一个月以内,外以违约金200-2000元;一月以上两月以内,处以违约金2000-10000元。逾期二月以上,甲方有权终止合同。本条所指税,是建筑业各项规税,费是指管理费和劳保统筹等规费。

9、其他应缴费用,如建管费、合同鉴证费、定额测定费、劳务费、治安费、卫生费及人口暂住、治管、城管等等费用,均由乙方承担并自行缴纳。乙方必须按规定及时和足额缴纳。缴纳后,将有关证据复印一份报甲方。

10、等工程竣工后乙方将中标通知书、工程合同、竣工验收档案资料、备案表原件全部交回公司后,并经公司总工、付总签字后,甲方一次性退还已方保证金。

十二、建设方拨款管理:

1、建设方拨款必须通过甲方账户,甲方根据工程进度、质量、安全情况、经甲方审核后在扣除本合同书第十一条规定的税、费用后,在5个工作日内,如数拨付乙方,决不拖、扣、截。

2、在外地施工的项目部,由建设方直接拨付到甲方开设的项目部账户,乙方必须严格按本合同书的规定,专款专用,以及缴

6 纳税费。甲方将派人检查、监督,如果违反,按本合同书第十一条第8款的规定处理。

3、如果乙方挪用建设方拨款,导致工程质量、工期出现影响,甲方按被挪用款额的20%处罚乙方,并责令乙方限期归还资金,情节严重的,甲方有权终止合同,触犯刑律的,依法追究刑事责任。

十三安全、文明施工管理:

1、严格按“JGJ59—99建筑施工安全检查标准”逐条逐款落实安全工作,要建立健全项目经理安全生产责任制,安全目标管理制。重大伤亡事故必须控制在零以内,轻伤率必须控制在千分之二以内。

2、坚决贯彻“安全第

一、预防为主”的方针,抓好职工安全教育,要把安全隐患杜绝在萌芽状态以前,一定要确保安全工作万无一失。

3、施工项目部必须严格按照公司对项目部制度的有关规定执行。

4、凡乙方项目部出现任何安全事故,应立即通知甲方,并按相关规定进行安全事故处理,发生的一切费用及民事责任、刑事责任概由乙方自行承担。

十四、抓好工会工作,落实《建筑施工安全工会检查标准》

1、搞好工会安全组织建设,施工现场建立工会劳动保护责任制,班组设兼职劳动保护检查员,工地安全工作要分工明确,责任到人。

2、开展群众性的安全生产、职业卫生等宣传教育活动,增强职工自我保护意识。

3、组织职工代表对施工现场进行安全生产劳动保护的巡视检查活动,对安全隐患跟踪监督检查,提出整改意见。坚持处理事故“四不放过”的原则。

十五、生产技术管理:

1、乙方在施工中必须严格按照施工图和国家施工技术规范、竣工验收备案制标准施工。确保工程质量、安全和进度,绝对不允许擅自修改图纸施工,绝对不允许偷工减料;杜绝使用低劣或不合格建筑材料,否则造成工程质量低劣、返工、工期延误等损失,均由乙方负责。对甲方造成影响的,甲方有权没收其所缴的保证金,并处以同等款额的罚款。

2、乙方必须配备齐工程技术人员、现场施工人员、质量监督检查员、安全检查监督员、资料员等,制定完善的规章制度,严格管理,科学管理。

3、甲方应对乙方的施工全过程进行检查监督和指导,做好服务工作,并同建设方密切配合。

4、因乙方施工原因造成需要甲方派往乙方工地的工作人员,以及派往乙方检查工作或派出工作小组处理乙方工程质量、安全等问题的工作人员的开支,包括工资、差旅费、生活补贴等费用,均由乙方支付。

5、乙方无条件执行甲方与业主签订的工程保修义务。

8 十

六、抵押担保:

1、乙方必须出具资金或资产,对承包本项工程实行抵押担保。如果出现质量、安全、工期、材料等方面的问题造成经济损失,或同本项目有关的经济、民事、刑事责任应由乙方赔偿的经济损失,首先由乙方以资金进行清偿,不足部份以抵押担保物清偿。乙方也可以申请由其他单位进行担保。但担保单位必须依法同甲方签订担保合同。

2、乙方以下列资产进行抵押:

3、以房地产进行抵押的,必须将房地产证原件交甲方:以较大固定资产抵押的,必须列具清单,注明价值,移交产权手续;以车辆进行抵押的,应将车辆的有关手续交甲方。

以资金(含债券、股票)进行抵押的,必须将资金进入甲方账上,将债券、股票交给甲方。

4、在项目约定保质按期完成后,经验收达标交付后,甲方必须在双方结清经济手续后,按“抵押担保保证书”的约定,将抵押物归返给乙方。

十七、本工程项目,乙方不得转包。需要分包的,应经甲方同意,并将分包合同报甲方备案。

十八、乙方均表示遵守和执行现行国家验收标准和安全操作规程及甲方关于工程质量、安全、文明施工等的有关规定。

十九、甲、乙双方的签定的质量、安全、文明施工等目标责任

9 书作为本合同附件,具同等法律效力。

十、解决合同纠纷的方式。

1、解决合同纠纷,首先由双方在平等互利的基础上,互谅互让,内部协商解决。

2、如果协商、调解达不成协议,甲方有权下达处理决定。如果乙方不服,可向人民法院起诉。

二十一、未尽事宜,双方另签补充协议解决。

二十二、本合同双方签字生效,并抵押担保按本合同规定成立后生效。

二十三、本合同一式 份,均具同等法律效力。

甲方:遵义建工(集团)有限公司 代表: 电话:0852-8231876

乙方: 代表: 身份证号 电话:

监督机构:遵义建工(集团)有限公司财务部 电话:0852-8250025 代表:

年 月 日 年 月 日

10 遵义建工(集团)有限公司

签订时间:

工 程 内 部 承 包 合 同

第19篇:农村土地承包合同

生态旅游协议

甲方:商都县三大顷乡政府(以下简称甲方)

乙方:内蒙古铜轱辘生态旅游开发股份公司(以下简称乙方)

为了改善商都县旅游资源开发进程,恢复生态环境,甲方将集体所有用地承包给乙方,用于生态林业资源发展。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,签订本合同,共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准,将位于三大顷乡___李家___村,(面积详细以商都县土地局为准)。

旅游区占地地界如下:

李家村往东两公里(包括李家村)。

李家村往南两公里(包括李家村)。

李家村往西至河道。(包括李家村)。

李家村往北两公里(包括李家村)。

三、承包经营期限

该地承包经营期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。

2.保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

3.协助乙方进行农林业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

4.按照合同约定,保证水、电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

5.为乙方提供水,并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

6.在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利和义务

1.按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

3.享受国家规定的优惠政策。

4.享有对公共设施的使用权。

5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6.保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

七、合同的转包

1.在本合同有效期内,乙方经过甲方同意,遵照自愿、互利的原则,可以将承包

的土地全部或部分转包给第三方。

2.转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。

3.本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;

乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

八、合同的变更和解除

1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。

经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解

除本合同。

3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,

双方互不承担责任。

4.本合同履行期间,如遇国家建设征用该土地,甲方应根据乙方承包经营的年限

和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方

有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。

6.本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订

未来承包合同。

九、违约责任

1.在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按土地利

用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的% 支付对方违约金,并赔

偿对方因违约而造成的实际损失。

2.本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成

损失的,甲方应承担相应的责任。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向

_______________仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)

与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。

甲方:(盖章)_____________

乙方:(签字)_____________

法定代表人:(签字)_________

签约日期:_______年___月___日

签约地点:______

第20篇:农村土地承包合同

农村土地承包合同

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将个人的农用耕地承包给乙方,用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿有偿的原则,签订本合同,共同信守。

一、承包土地面积、地点:

甲方将亩土地(田)发包给乙方,该土地位于村,承包土地的所有权属于甲方。乙方只有土地使用权和经营权,不得买卖,不准转作宅基地。

二、土地用途及承包形式

1、土地用途为:

2、承包形式:合作社承包经营。

三、土地承包经营期限

该土地承包经营期限为十年,自年月日至 月

四、承包金及交付方式

1、该土地的承包金为每亩每年人民币元,承包金每年共计人民币元。

2、每年春节前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

五、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、对土地开发利用进行监督,保证土地按合同约定的用途合理利用。

2、按照合同法约定收取承包金(国家发放的粮食补贴归甲方)。

3、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合同法权益。

4、在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利和义务

1、按照合同法的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权。

3、享有国家规定的优惠政策。

4、乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、农机具、贷款指标和其它农业物资等。

5、享有对公共设施的使用权。

6、乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

7、保护自然资源,搞好水地保持,合理利用土地。

六、甲乙双方的权利和义务的补充。

1、土地承包金的参考范围为村委会之内的普遍价格,随行就市。

2、甲方如自主经营个人所属土地,必须本人亲自经营,不准他人代替经营。必须在种地前半年向乙方提出申请。

七、合同的变更和解除

1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何甲乙双方不得随意变更或解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、在合同履行期间,任何一方法人代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

3、本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,双方互不承担责任。

4、本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前一个月前的未来承包合同。

八、违约责任

1、在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的30%支付对方违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2、一方应当按照合同约定的期限足额支付租金,如乙方逾期半年未支付租金,则甲方有权解除本合同。

九、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决,双方同意向河上营村委会申请调解。

十、本合同经甲乙双方签章后生效。

十一、本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

发包方签字:

发包方人员:

承包方(盖章)

法定代表人(签字)

签约日期:年月日

签约地址:

《承包合同.doc》
承包合同
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关推荐

实施方案自查报告整改措施先进事迹材料应急预案工作计划调研报告调查报告工作汇报其他范文
下载全文