窝工报告范文

2022-08-23 来源：其他范文收藏下载本文

推荐第1篇：窝工费用计算

窝工人员人工费

总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。

3.2 机械设备窝工费

总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班？还是计算0.5个台班？没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失？如何计算窝工损失？也没有全国统一的具有法规性效力的标准。 3.3 窝工所造成的其它实际损失

窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外，还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失，这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外，在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿，没有形成统一的计算标准和规范，除在合同或者中标文件中形成有效约定外，在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时，无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中，处理起来是非常困难的。

推荐第2篇：停工窝工费用索赔

延安电大经济适用房工程停工索赔报告书

致：延安市信达建设工程监理公司

陕西登峰开发公司陕西广播电视大学延安分校

一、事件概述

2010年X月，我公司参与了陕西广播电视大学延安分校经济适用房工程招标，且我公司中标，在施工土地手续未完善的情况下，建设单位通知我公司按照招投标相关内容进场施工，并与2011年3月15日开工建设。按照贵单位和监理单位监理工程师的要求，我公司成立了延安广播电视大学经济适用房工程项目处。并委派张维忠为项目经理，项目管理人员于2011年3月15日前进入施工现场。于2011年11月月底前完成了本工程地下二层车库施工工程。在2011年8个月的施工过程中，因甲方土地手续未完善，政府职能部门多次责令我项目处停止施工，在地下车库二层施工过程过多次给施工单位停水，停电，并多次予以处罚。且因电信东区小区住户以所谓的采光问题多次到工地现场阻挠，并到市信访局，市住建局上访迫使工程多次中断停工。终因市质监站在工程质量和安全执法检查中发现延安电大经济适用房项目工程基础开挖达8米多深，四周建筑物之多，边坡围护存在重大安全隐患，下达了重大安全隐患通知书，要求施工单位加快工程施工进度，并在工程进行到±0以上后停止施工。

2012年在贵单位仍未完善土地手续的情况下，我公司为了按照合同顺利完成未完施工工作与建设单位协商开工事宜，建设单位负责

人明确告知我公司在土地手续未完善的情况下暂不开工建设，工程全面停工。

二、索赔根据

根据双方协议和施工合同，甲方（陕西省广播电视大学延安分校）负责办理土地手续，如因土地手续问题以及其它非乙方（延安市泰瑞建筑工程有限公司）因素导致工程停工、缓建及有关管理部门予以的处罚由甲方承担，并承担给乙方造成的全部经济损失。

三、索赔要求

1、人工费。A、包括工地现场看场人员2012年度全年人工工资，共计6人。B、项目处管理人员基本工资，共计8人。

2、材料费。包括租赁材料（脚手架、钢管、扣件）、购买材料（钢材、木材）两方面。A、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用。B、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失；C、缩短使用期限，提前终止周转材料租赁合同违约金；

3、施工机械损失（自升式塔机、混凝土输送泵、混凝土搅拌站、轮胎式装载机、钢筋加工机械、降水泵）。A、2011年工程施工中采用的自升式塔机、混凝土输送泵、混凝土搅拌站及钢筋加工机械在2012年全年造成的损失费用。B、因工程已建设的地下二层车库后浇带雨天进水而降水产生的降水台班费用。

后附索赔损失计算书

四、索赔证据：

本索赔书的证据由

1、施工组织设计；

2、施工进度计划；

3、标

准、规范及有关技术文件；

4、施工图纸；

5、2012年我公司与建设单位协商结果；

6、工程量清单；

7、工程报价单（预算书）；

8、所有与工程施工相关的合同书（材料购销、设备租赁、劳务合同及领取补偿费登记表等）；

9、投标书及其附件；

10、中标通知书；

11、开（停）工通知书共同组成。

综上所述，我司按照贵司的要求组织工程施工，服从贵单位工程建设要求，因贵单位工程土地手续办理问题，外界干扰，非乙方因素导致的损失完全属于贵单位责任范畴，且我司在计算索赔时，充分考虑主客观因素，仅计算了我司因此而受到的直接，尚没有将

1、间接损失（利润损失）；

2、信誉损失；

3、为了本工程而放弃其他工程的利润损失；

4、为了减少索赔事件影响造成其他损失而支出的费用列入索赔范畴，我司认为计算是实事求是的，本着既不夸大，也不添项，更不虚构的索赔态度向贵单位提出本索赔内容，我司的态度是诚恳的，数据是客观的，要求是合理的，希望贵司在接本报告书后，立即着手研究解决。我司为了明确责任，减少我司在施工中的损失，也为了顺利完成尚没有完成的施工内容，保护双方共同利益，我司在原工程索赔意向书的基础上，报送本索赔书，望贵司予以审查并尽快书面答复或组织面谈。

此致

延安市泰瑞建筑工程有限公司

2013年6月3日

陕西广播电视大学延安分校经济适用房工程

2012年度全面停工索赔计算书

索赔总额：依据本事件产生的原因和涉及的范围，我司按照本工程的实际损失分为4项，共计索赔金额为：1132685元。

各项计算单列如下：

一、施工机械停工损失费

1、自升式塔机（力矩1000Kn·m）：365×652.66×0.4=95288元

2、混凝土输送泵（泵输送量8m/h）：365×391.88×0.4=57214元

3、混凝土搅拌站：365×327.54×0.4=47821元

4、轮式装载机（斗容量1m3）365×486.04×0.4=70962元

二、周转材料停工损失费

1、脚手架钢管：365×30000×0.02=219000元

2、扣件：365×30000×0.02=219000元

3、已购买材料损失费：

三、施工人员停工损失费

1、管理人员基本工资：365×8×55=160600元

2、现场看场人员人工工资：365×6×120=262800元

3监理单位：建设单位：施工单位：

监理单位（章）：建设单位（章）：施工单位（章）：

推荐第3篇：停工窝工索赔案例

案例：某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算

某大厦为二栋28层商住楼,建筑面积 3万平方米。建设单位为深圳某房地产开发公司，施工单位为深圳某建筑工程公司。本工程施工过程，由于工程款支付问题，合同工程于1996年5月停建，同年8月复工。待施工完主体工程后，于1996年11月工程再次停工，直至1999年8月。由于工程停建的原因是建设单位无法按合同约定支付工程合同价款。根据合同，应认定建设单位违约，并承担违约责任。经调解，建设单位同意补偿人工窝工、机械停置台班数量和脚手架闲置补偿费用（停工时间双方均无异议）。根据本工程停工起始时间工程进度情况，核定费用如下：

一.现场生产工人窝工补偿

本工程合同签订于1995年5月，根据深圳市建设局公布的停工窝工费用补偿办法的规定，该时期工程窝工费补偿按“人工费补贴系数表”中各类停工、窝工损失每日补贴标准计算，本工程合同约定为一类工程，每日补贴标准为38.05元;

1、1996年5月10日至1996年7月10日，停工95天，有效工作日73天。该阶段乙方停工等待条件（拨付进度款）满足后复工，停工之前施工进度在二十一层主体结构。参考施工定额和现场施工日记记录情况，我们认为该阶段停工，每天窝工生产工人人数为94人比较合理，按照有效工作天计算，应补偿窝工工日数94×73=6862工日，计取窝工费用6862×38.05=261099.10元;

2、1996年11月8日至1996年11月18日,停工8天,按8天计算施工人员退场补贴费,现场全部施工人员110人（根据施工组织设计估算）,计算补贴费用110×8×38.05=33484.00元;

3、1996年11月3日以后,工程处于长期停工状态,现场施工工人应全部撤出现场,仅留3人三班看护现场。甲方应支付看守人员工资费用（每人每天38.05元）。1996年9月20日建设单位向乙方发出的“关于该大厦塔吊、载人电梯、升架拆除情况通报的复函”函件，显示本工程停工等待开工时间至少到1999年6月16日以后，这段时间共916天，应补贴看守费用916×3×38.05=104561.40元;

上述1-3项共补贴人工费用399144.50元。二.脚手架工程费用补贴

根据现行工程定额的确定原则,脚手架工程房屋高度在90m以内，其一次使用期为25个月，本工程自1996年11月3日至1999年7月16日，共停置31个月，我们认为脚手架长期闲置未能有效利用,其费用补偿按照《综合价格》脚手架材料使用量的31/25=1.24倍，并乘以脚手架闲置系数（0.7）予以折算较为合理，本工程综合脚手架90.5m以内每100m2,其钢管、直角扣件等材料费为3091.11元,停工期间应补偿3091.11/100×1.24×9285.3×0.7=249132.35元;

三.机械停置费用

1、1997年5月10日-1996年8月10日，属中间停工，该阶段，施工单位停工等待条件开工，未撤出机械设备，机械设备的停置应按施工组织设计中现场布置的全部设备(除机动车辆)给予补偿，该阶段停工时间95天，机械停置台班按年工作台班折算，单价按机械台班定额一类费用计取，见下表：

序号机械名称单位数量单价金额(元) 1 塔吊QTE-60 台班 66 590.06 38943.96 2 装载机台班 63 123.73 7794.99 3 双笼施工电梯台班 63 77.864905.18 4 混凝土搅拌站台班 47 318.79 14983.13 5 混凝土搅拌机台班 47 19.42912.74 6 混凝土搅拌机JC400 台班 47 16.82790.54 7 砂浆搅拌机(2台)台班 94 8.57805.58 8 水泵D75台班 40 6.3 252.00 9 对焊机台班 40 17.36694.40 10电焊机(2台)台班 80 9.02721.60 11电渣焊机台班 40 57.882315.20 12钢筋切割机台班 52 10.66554.32

13钢筋成型机(2台) 台班 10 59.951044.74 14卷扬机台班 40 12.71508.40 15圆盘锯(2台)台班 71 4.66330.86 合计元75557.64

2、1996年11月3日-1999年7月16日，该阶段为长期停工，除塔吊、施工电梯等依附于建筑物的大型施工设备直到1999年6月16日拆除外，其他各类设备均应在10日内退出现场，本工程乙方按8天计算，甲方应补偿8天（乙方实际天数）机械设备停工退场补偿费；见下表：

序号机械名称单位数量单价金额(元) 1塔吊QTE-60 台班 645 590．06380588.70 2装载机台班 8123.73 989.84

3双笼施工电梯台班 618 77.86 48117.48 4混凝土搅拌站台班 8318.79 2550.32 5混凝土搅拌机台班 819.42 155.36 6混凝土搅拌机JC400 台班 816.82 134.56 7砂浆搅拌机（2台）台班 16 8.57137.12 8水泵D75台班 86.350.40 9对焊机台班 817.36 138.88 10电焊机（2台）台班 16 9.02144.32 11电渣焊机台班 857.88 463.04 12钢筋切割机台班 810.66 85.28 13钢筋成型机（2台）台班 16 9.95159.20 14卷扬机台班 812.71 10168 15圆盘锯台班 16 4.6674.56

合计元 433890.24

上述一至三项共补偿费用1157724.73元。四.几点说明

1、本工程停工窝工、机械台班停置费用审查的前提是甲方原因造成工程停工，如因施工单位原因造成工程停工，则不予补偿；

2、工程停工期间生活用水、电可按有关部门核收的实际生活用水用电费用补贴，施工用水用电不予补偿。

尊敬的xxx总监理工程师：

我项目部承担的xxx项目，在xxx过程中，因受xxx因素的影响，导致xxx该项目停工xxx天，鉴于该项目为关键项目，此次停工，将会导致整个工程直线工期延长xx天。根据专用合同条款第xx条，现申请工程延期xx天，由此带来的费用增加，我项目部将另行申报。

一、停工事件及其原因

二、停工对直线工期的影响

儆致诚挚问候！

项目部总经理（或总工程师）： xx年xx月xx日

用一个标准表格，把实际发生的情况说明白，如果你想索赔工期就说明白要索赔多少工期，如果是索赔因延误造成的经济损失，就列出详细，负责人签上字，盖上章，报监理、甲方审批签字确认。

推荐第4篇：关于土石方外运及石方破碎的报告(窝工710)

关于石黔高速公路三店互通

关于土方外运及石方机械破碎成本的报告

中铁十九局集团第七工程有限公司石黔高速公路项目部：

我公司承建贵公司石黔高速三店互通高边坡防护工程，我队现进行G匝道石方机械破碎施工，但因机械破碎石太慢（一天破碎不了多少量），我队依据这段时间（2018年6月25日~2018年9月30日）实际施工成本，现将施工期间人员及机械所产生的成本费用上报贵部。详见下表：

土方开挖及外运（每天）成本计算表序号1234费用类型机械租赁费外运运输费油料费管理费合计金额（元）1800126002680150018580数量（车）60606060每车松方每车天然压实方每天外运总天然（m3）（m3）压实方（m3）1713.178617171713.113.113.1786786786成本（元/m3)2.2916.033.411.9123.64未含税备注360挖机外运210元/车400升/天油价6.7元/升机械破碎石方及运输成本计算表序号1234费用类型机械租赁费内场运输费油料费管理费合计金额（元）150044014745003914数量（车）8888每车松方每车天然压实方每天内转总天然（m3）（m3）压实方（m3）1717171711.0511.0511.0511.0588.488.488.488.4成本（元/m3)16.974.9816.675.6644.28未含税备注斗山258炮机内转55元/车220升/天油价6.7元/升请贵部参照上述报告数据给予核实，给于我方进行单价调整！

此致

敬礼！

重庆市勇欣诚建筑工程有限公司

2018年10月3日

推荐第5篇：关于异壬醇装置人员窝工请示报告

关于异壬醇工程人员窝工请示报告

尊敬的中石化五建公司项目部：

我司在茂名18万吨/年异壬醇项目之土建工程已于2014年2月20日正式开工，按照中石化五建公司异壬醇项目部的要求，我司积极组织施工人员进场，现已到位58人，经入场教育培训与考试，有51名工人已取得入场相关证件。因目前现场水、电未通，尚需要完善临时设施及基础土方的开挖验收及桩检、桩头破除等工序，钢筋工、木工、砼工将造成很大窝工现象，我司已与到场工人多次做工作，需解决其费用，经估算砼工每人将耽误7个工日以上，钢筋工每人将耽误10个工日以上，木工则预计每人将耽误20个工日以上，每人每天误工费用实发280元，以实际进场日为准，请项目部领导对此予以审批为盼。

特此报告。

重庆美城建筑公司

2014年2月22日

推荐第6篇：建设工程窝工的认定及索赔

建设工程窝工的认定及索赔

一、建设工程窝工

所谓建设工程窝（停）工，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。本文所指建设工程，是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。

二、建设工程窝（停）工的原因

1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方（业主）指令将上述所列条件进场，但随后建设项目被撤销而产生窝工；

2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场，但建设方（业主）因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工；

3、承包商因建设方（业主）在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工；

4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工；

5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工；

6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工；

7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工；

8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工；

9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工；

10、其它合理的原因所致窝工；

三、建设工程窝工法律事实的确认

承包商（包括合法分包商）在基于合同或者施工指令进入施工现场后，由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素，不同程度的窝工是正常的，但作为承包商（包括合法分包商）而言，为维护自身的合法权利和利益，就应当对窝工进行合理合法的索赔，这是正当权利和要求，无可厚非，但要实现窝工索赔，就应提供窝工的有效证据以进行证明，从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。在建设工程施工过程中，常见的或者可以合法确认承包商（包括合法分包商）窝工事实的确认形式主要有以下方法和措施：

1、指令停工：建设方指令停工或者通过其工程监理向承包商下达停工指令，在这种明确窝工的情况下，应同时明确窝工项目（或工作面）、窝工设备、窝工人员、窝工时段的具体状况明细。在此情况下，应当凭停工指令获得窝工的有效签证。

2、窝工签证：建设方或其工程监理既未下发停工指令，但事实已产生窝工，承包商将窝工事实以及窝工所涉项目或工作面、窝工设备、窝工人员、窝工时段以工程量签证单或者报告形式呈报业主或监理，在获得签证或者批复后，窝工事实即得到确认。在此条件下，施工方（包括分包商）应当特别注意窝工的客观事实和法律事实之间的联系和区别，窝工作为工程量的计价结算基础，在未获得建设方或者监理的窝工签证或者有效批注时，只能认为是客观事实，并且这种窝工事实极易为后续的施工行为所覆盖，导致取证困难，所以，应当谨慎地作好窝工签证，将事实窝工客观事实转变为窝工法律事实，以利于在协商、调处、仲裁或者诉讼时持有巩固的证据，使窝工结算和索赔得以实现。

3、窝工公证：建设方或者其监理既未下发停工指令，又未对承包商就窝工事实所呈报的窝工工程量或报告进行签证确认或批复确认的，承包商可以向公证机构提出申请，由公证机构派遣公证人员代表公证机构专门就窝工客观事实进行现场公证，经公证机构勘估后以公证书形式对窝工事实进行公证确认，并以此作为结算窝工和索赔的依据。

4、证据保全：建设方或者监理（包括总包商对分包商）既不下发停工指令，也不对承包商就窝工事实所呈报的工程量签证单或报告进行签证或批复确认的，承包商拟就窝工损失提起诉讼或者已在诉讼过程中的，承包商可以根据民事诉讼证据提取的有关规定，以承包商难以获得有效证据，且该证据系案件核心事实为由，申请法院依司法职权调取和保全与窝工事实相关的证据，并以此对窝工证据进行司法固定。

5、协商确认：建设方或其监理与承包商（包括总包商对分包商）针对窝工事实，在窝工项目或工作面明确的情况下，就窝工时段、窝工设备、窝工人员进行协商和谈判，最终就上述窝工事实达成协议或者会议纪要或者备忘录等形式，并以此对窝工事实进行确认。

四、窝工索赔的法律法规

1、窝工索赔的法律基础

承包商（包括分包商）因发包方在本文中的原因引起窝工的，应当有法律依据提出窝工索赔请求，对此《中华人民共和国合同法》有明确规定，其规定如下并为窝工索赔的法律基础：“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”“第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”

2、窝工索赔的许可范围

除法律规定的不可抗力所致窝工免责或者合同约定不视为窝工的情形外，窝工应当结算窝工损失并以赔偿，这是正常的建设工程通则。正常情况下的窝工索赔范围，一般包括窝工期间的人员的人工费用、窝工机械设备的台班费用和其它正常的实际损失。

3、实际窝工索赔的法律缺陷和局限性的表象和实质

正如本文中所表述的那样，窝工索赔是有充足的法律基础和具体索赔范围和项目的，但如何实际操作实现索赔却面临诸多法律方面的障碍和局限性的制度制约。

3.1 窝工人员人工费：总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。

3.2 机械设备窝工费：总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米２型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班？还是计算0.5个台班？没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失？如何计算窝工损失？也没有全国统一的具有法规性效力的标准。

3.3 窝工所造成的其它实际损失：窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外，还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失，这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外，在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿，没有形成统一的计算标准和规范，除在合同或者中标文件中形成有效约定外，在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时，无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中，处理起来是非常困难的。

五、窝工索赔的法制建设和立法动议

目前在建设工程施工过程中，针对窝工索赔和实现窝工索赔，一般是来源于合同对窝工索赔的约定和建设工程各领域对窝工索赔所形成的“惯例”或行业习惯，更多的是承包商就窝工事实提出索赔报告，由发包方或其监理单位审核后以文件或批复方式进行索赔处理。众所周知，窝工索赔如明示在合同中且不为法律所禁止，应当具备法律约束力，依约办理方可，但是如果以承包商提交窝工索赔报告，业主或其监理审核批复方式处理窝工索赔就面临着如何理解建筑各行业窝工索赔“惯例”或行业习惯的问题了，我们知道，建设工程领域就窝工索赔所形成的贯例或习贯是不成文法，且各建设工程领域又有各自不同的惯例或习惯，无论是非诉讼处理窝工索赔，还是诉讼处理窝工索赔，都面临着实际操作的现实困难，现实困难最根本的是窝工索赔制度建设和规范建设的不完善和法规缺失。

正如我们在本文中所讨论的那样，建设工程领域窝工索赔面临着制度建设和规范建设的瓶径性障碍，因此，就窝工索赔的制度和规范建设就凸显出其重要性和必要性。对此有些省市建设行政管理部门已经进行了具有前瞻性的有益的尝试。四川省建设工程造价管理总站就一般工业和民用建筑制定了“关于明确零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法的通知”［川建价发（2006）19号］，其中明确，“零星工作项目”“机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算”，但同样又面临着“零星工作项目”窝工时间如何折算为具体台班数量的实际问题，更何况本规定的适用对象似乎仅限于“零星工作项目”，而主体工程窝工却没有相应规范，虽然仅对零星工作项目作出如此规范性规定，但却是建设工程窝工索赔规范建设的一大步，对大中型建设工程窝工索赔具有抛砖引玉之功效。

目前大中型建设工程项目和主体工程项目如何处理窝工索赔似乎还缺失明确的法律规范，更没有形成全国性的规范性的法律和规章。因此，无论在非诉讼事务处理过程中，还是在诉讼案件处理的司法实践中争议颇大，案件处理面临着窝工索赔法律法规建设滞后的实际问题，以窝工索赔明细化为目的的立法动议和法制建设具有迫切的现实意义和重大的实际价值。

根据我国现行的建设工程行业管理的实际，结合建设工程分类管理的类别，在不改变现有各类建设工程项目定额台班标准和取费依据的情况下，由各类建设工程分类管理的官方机构或部门或者行业协会，专门针对各类建设工程项目的机械设备窝工，结合机械台班定额，制定窝工机械设备费用赔偿标准，并可以结合各类建设工程项目的难度系数制定调整系数，以此作为各类建设工程项目窝工索赔的指导性规范，至于窝工人工费用可以按照实际用工地的工日单价赔偿窝工人工费用。同时，在窝工索赔的明细规范尚未完善之前，应当鼓励建设工程合同的当事人在合同中对窝工索赔进行约定，以约定方式解决可能出现的窝工索赔问题，对此建设行政管理部门制作或拟将制作的建设工程合同示范文本，完全可以在其中单列窝工索赔条款，由合同当事人协商确认，并以此作为在窝工索赔规范体系缺损情况下的有效补充。

推荐第7篇：关于二期电梯司机窝工补偿申请

联系单

致尊敬的中铁项目部相关领导：

广州挂绿医院二期二次结构工程从2018年2月份进场接贵单位安全室通知A,B栋安装电梯并要求我公司马上安排电梯司机进场。

我公司根据贵方要求进场了3位持证电梯司机。进场后A,B栋电梯贵司迟迟因为各种理由十天，半月的一直往后推迟安装，直至今日还未安装。因未安装电梯进场的电梯司机在4月底我公司已付工资让其离开。

因贵公司的原因造成我司电梯司机窝工两个月，我公司也已付其工资，现望贵司对我公司窝工的电梯司机工资予以酌情考虑，望贵公司领导商讨考虑，给予批复！

安全员签字：项目经理签字：

四川永筑建筑劳务有限公司

2018年5月15日

推荐第8篇：施工合同履行过程中窝工事实的确认

施工合同履行过程中窝工事实的确认

1、指令停工

建设方指令停工或者通过其工程监理向承包商下达停工指令，在这种明确窝工的情况下，应同时明确窝工项目（或工作面）、窝工设备、窝工人员、窝工时段的具体状况明细。在此情况下，应当凭停工指令获得窝工的有效签证。

2、窝工签证

建设方或其工程监理既未下发停工指令，但事实已产生窝工，承包商将窝工事实以及窝工所涉项目或工作面、窝工设备、窝工人员、窝工时段以工程量签证单或者报告形式呈报业主或监理，在获得签证或者批复后，窝工事实即得到确认。在此条件下，施工方（包括分包商）应当特别注意窝工的客观事实和法律事实之间的联系和区别，窝工作为工程量的计价结算基础，在未获得建设方或者监理的窝工签证或者有效批注时，只能认为是客观事实，并且这种窝工事实极易为后续的施工行为所覆盖，导致取证困难，所以，应当谨慎地作好窝工签证，将事实窝工客观事实转变为窝工法律事实，以利于在协商、调处、仲裁或者诉讼时持有巩固的证据，使窝工结算和索赔得以实现。

3、窝工公证

建设方或者其监理既未下发停工指令，又未对承包商就窝工事实所呈报的窝工工程量或报告进行签证确认或批复确认的，承包商可以向公证机构提出申请，由公证机构派遣公证人员代表公证机构专门就窝工客观事实进行现场公证，经公证机构勘估后以公证书形式对窝工事实进行公证确认，并以此作为结算窝工和索赔的依据。

4、证据保全

建设方或者监理（包括总包商对分包商）既不下发停工指令，也不对承包商就窝工事实所呈报的工程量签证单或报告进行签证或批复确认的，承包商拟就窝工损失提起诉讼或者已在诉讼过程中的，承包商可以根据民事诉讼证据提取的有关规定，以承包商难以获得有效证据，且该证据系案件核心事实为由，申请法院依司法职权调取和保全与窝工事实相关的证据，并以此对窝工证据进行司法固定。

5、协商确认

建设方或其监理与承包商（包括总包商对分包商）针对窝工事实，在窝工项目或工作面明确的情况下，就窝工时段、窝工设备、窝工人员进行协商和谈判，最终就上述窝工事实达成协议或者会议纪要或者备忘录等形式，并以此对窝工事实进行确认。

《中华人民共和国合同法》有明确规定，其规定如下并为窝工索赔的法律基础：“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”“第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”

推荐第9篇：业主与施工单位签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工案例分析

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为a-e-h-i-j。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)

1.因业主不能及时供应材料，使e延误3天，g延误2天，h延误3天。

2.因机械发生故障检修，使e延误2天，g延误2天。

3.因业主要求设计变更，使f延误3天。

4.因公网停电，使f延误1天，i延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1.工期顺延e停工5天，f停工4天，g停工4天，h停工3天，i停工1天，总计要求工期顺延17天。

2.经济损失索赔

以上经验奉献给大家，祝有关’考友’顺利过关。

施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1.工期顺延

e停工5天，f停工4天，g停工4天，h停工3天，i停工1天，总计要求工期顺延17天。

2.经济损失索赔

(1) 机械设备窝工费

e工序吊车 (3+2)台班×240元/台班＝1200元

f工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班＝280元

g工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班＝220元

h工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元

合计机械设备窝工费 1910元

(2) 人工窝工费

e工序 5天×30人×28元/工日＝4200元

f工序 4天×35人×28元/工日＝3920元

g工序 4天×15人×28元/工日＝1680元

h工序 3天×35人×28元/工日＝2940元

i工序 1天×20人×28元/工日＝560元

合计人工窝工费 13300元

(3) 间接费增加 (1910＋13300)×16%＝2433.6元

(4) 利润损失 (1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元

总计经济索赔额 1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元

【问题】

1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？

2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

【答案】

1.关于工期顺延和经济索赔

(1) 工期顺延

由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿；

①因业主原因：e工作补偿3天，h工作补偿3天，g工作补偿2天；

②因业主要求变更设计：f工作补偿3天；

③因公网停电：f工作补偿1天，i工作补偿1天。

应补偿的工期：131－124＝7天

监理工程师认可顺延工期7天。

(2) 经济索赔

①机械闲置费：(3×240＋4×70＋2×55＋3×70)×50%＝660元

②人工窝工费：(3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20)×50%＝5390元

③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。

④因属暂时停工，利润损失不予补偿。

经济补偿合计：660＋5390＝6050元

2.关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为a-e-h-i-j。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)

1.因业主不能及时供应材料，使e延误3天，g延误2天，h延误3天。

2.因机械发生故障检修，使e延误2天，g延误2天。

3.因业主要求设计变更，使f延误3天。

4.因公网停电，使f延误1天，i延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1.工期顺延e停工5天，f停工4天，g停工4天，h停工3天，i停工1天，总计要求工期顺延17天。

2.经济损失索赔

以上经验奉献给大家，祝有关’考友’顺利过关。

施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1.工期顺延

e停工5天，f停工4天，g停工4天，h停工3天，i停工1天，总计要求工期顺延17天。

2.经济损失索赔

(1) 机械设备窝工费

e工序吊车 (3+2)台班×240元/台班＝1200元

f工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班＝280元

g工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班＝220元

h工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元

合计机械设备窝工费 1910元

(2) 人工窝工费

e工序 5天×30人×28元/工日＝4200元

f工序 4天×35人×28元/工日＝3920元

g工序 4天×15人×28元/工日＝1680元

h工序 3天×35人×28元/工日＝2940元

i工序 1天×20人×28元/工日＝560元

合计人工窝工费 13300元

(3) 间接费增加 (1910＋13300)×16%＝2433.6元

(4) 利润损失 (1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元

总计经济索赔额 1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元

【问题】

2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

【答案】

1.关于工期顺延和经济索赔

(1) 工期顺延

由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿；

①因业主原因：e工作补偿3天，h工作补偿3天，g工作补偿2天；

②因业主要求变更设计：f工作补偿3天；

③因公网停电：f工作补偿1天，i工作补偿1天。

应补偿的工期：131－124＝7天

监理工程师认可顺延工期7天。

(2) 经济索赔

①机械闲置费：(3×240＋4×70＋2×55＋3×70)×50%＝660元

②人工窝工费：(3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20)×50%＝5390元

③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。

④因属暂时停工，利润损失不予补偿。

经济补偿合计：660＋5390＝6050元

1.因业主不能及时供应材料，使e延误3天，g延误2天，h延误3天。

2.因机械发生故障检修，使e延误2天，g延误2天。

3.因业主要求设计变更，使f延误3天。

4.因公网停电，使f延误1天，i延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1.工期顺延e停工5天，f停工4天，g停工4天，h停工3天，i停工1天，总计要求工期顺延17天。

2.经济损失索赔

以上经验奉献给大家，祝有关’考友’顺利过关。

施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1.工期顺延

e停工5天，f停工4天，g停工4天，h停工3天，i停工1天，总计要求工期顺延17天。

2.经济损失索赔

(1) 机械设备窝工费

e工序吊车 (3+2)台班×240元/台班＝1200元

f工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班＝280元

g工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班＝220元

h工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元

合计机械设备窝工费 1910元

(2) 人工窝工费

e工序 5天×30人×28元/工日＝4200元

f工序 4天×35人×28元/工日＝3920元

g工序 4天×15人×28元/工日＝1680元

h工序 3天×35人×28元/工日＝2940元

i工序 1天×20人×28元/工日＝560元

合计人工窝工费 13300元

(3) 间接费增加 (1910＋13300)×16%＝2433.6元

(4) 利润损失 (1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元

总计经济索赔额 1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元

【问题】

2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

【答案】

1.关于工期顺延和经济索赔

(1) 工期顺延

由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿；

①因业主原因：e工作补偿3天，h工作补偿3天，g工作补偿2天；

②因业主要求变更设计：f工作补偿3天；

③因公网停电：f工作补偿1天，i工作补偿1天。

应补偿的工期：131－124＝7天

监理工程师认可顺延工期7天。

(2) 经济索赔

①机械闲置费：(3×240＋4×70＋2×55＋3×70)×50%＝660元

②人工窝工费：(3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20)×50%＝5390元

③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。

④因属暂时停工，利润损失不予补偿。

经济补偿合计：660＋5390＝6050元

2.关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。

推荐第10篇：报告

2005年山东申论范文

关于“遏制交通事故发生保障道路交通安全”的报告

ＸＸ市委：

随着我市经济快速发展，道路在增加，车流在增大，但由于人、车、路发展不协调，道路交通安全问题较为突出。当前我市交通安全形势非常严峻，主要表现在：一是道路交通事故持续上升。二是伤亡惨重、损失巨大。三是群*群伤的特大道路交通事故上升幅度大。今年１－５月，我市共发生交通事故Ｘ起，其中重大事故Ｘ起，造成Ｘ人*亡，Ｘ人受伤，直接经济损失Ｘ万元。

究其原因，交通安全事故多发与驾驶员违章超速、疲劳驾驶，在雨、雪、雾等恶劣天气下行车疏忽大意，违章超车和违章占道行驶等有直接关系，也与机制不健全，交通安全管理落后，监督不力等原因密不可分。

为有效遏制交通事故频发势头，保障道路交通安全，特提出如下对策建议：

一、突出重点，排除安全隐患。在严峻的形势提出下道路交通安全工作要求，形成各职能部门、各警种互通情况，协同配合，实现交通事故隐患和交通违章行为得到有效整治，交通事故得到有效重点防控。

二、依法加强源头管理，加大对客运车辆的严管力度，对驾驶员要加强安全教育和管理。加强事故预防对策研究工作，加强案件的挂牌督办制度，从重、从快打击交通肇事犯罪，按“严防战役”实施方案的要求，组成领导机构，加强交通安全工作，提高广大驾驶员和交通参与者文明交通及遵章守纪的素质，营造社会参与的良好氛围。

三、加大交通安全宣传教育力度，提高全民法制和安全意识。对此，要通过多元化交通安全宣传，扩大效应，增强效果。学校、机关、团体、企业事业单位进行交通安全和交通法规宣传教育活动制定各种措施。采取设置警示牌、发放宣传单等方式，进行交通安全宣传。扩大社区交通安全宣传教育面，采取有针对性的丰富多彩的宣传教育形式，寓教于乐，使广大交通参与者和人民群从提高交通安全意识和自我防范意识。

四、有利于推动交通管理社会化进程建立起群防群治的工作机制。增强交通秩序管理的群众性和广泛性。

五、努力消除农村、边远山区农用车、拖拉机违章载人和道路失管、失控现象，做到防范、教育、管理多措并举，防患于未然，确保道路交通安全。

交通安全责任重于泰山，社会的稳定繁荣和家庭的快乐祥和是人们群众的共同追求，我相信，在市委的正确领导下，通过政府、运输企业、司机及全社会的共同努力，强化安全意识，齐抓共管，一定能有效遏制交通事故频繁发生，开创我市道路交通安全工作新局面。报告人：ＸＸＸ

二零零五年五月十四日

第11篇：报告

保护民间艺术弘扬特色文化

温州鼓词是温州地区流传的一种曲艺形式，是浙江省内起源最早、形式最完整、表现力也较强，而且至今仍在流传的一个民间曲艺曲种。温州鼓词因以瑞安方言为标准音说唱，以瑞安最为\"正宗\"，最能反映温州鼓词作为民间艺术和地方文化资源的独特性和魅力，故也称瑞安鼓词。她是温州四大地方曲艺（温州乱弹、温州昆曲、温州道情、

温州鼓词）中目前已被列为省民间艺术保护项目候选名录的项目。为了进一步落实民族民间文化遗产保护政策，切实做好温州的民间艺术普查工作，积极发掘温州鼓词艺术文化资源，准确把握温州鼓词艺术文化资源保护问题和思路，争取温州鼓词申报\"浙江省民族民间文化艺术保护名录\"的成功，根据上级部署，我们就\"温州鼓词艺术文化资源保护\"问题进行了为期三个月的调研，现有关情况汇总如下。

特色与价值

温州鼓词作为温州的民间艺术和文化遗产，她比较集中地反映了温州区域文化的审美特征和独特个性，也反映了温州人的文化创造性和文化多样性。温州鼓词包括了温州地区的语言、口头文学、风俗习惯，也包括了温州人的礼仪节庆、音乐创作、工艺技术和宗教信仰等丰富内涵，洋溢浓郁的地方色彩、鲜明的艺术特色和独特的文化特征，在语言文字、文学艺术、民间工艺、社会习俗等方面都具有研究价值。

（一）演艺行规与语言的独特性

温州鼓词在演艺行规与语言选用方面具有独特性。温州鼓词又称\"瞽词\"。解放前，鼓词系盲人操作之业，主要是盲人为了谋生而演唱鼓词，游走于温州民间，故称。解放后，即使鼓词艺人虽非盲人，但也必须戴着墨晶眼镜闭上眼睛装成盲人演唱，否则视为违背行规和职业道德。温州鼓词用瑞安话说唱,而并非用温州话、平阳话、乐清话等来说唱。因为瑞安方言保留着唐代以前的汉语语法和称呼，韵部数目较少，喷口重，快捷温柔，适于押韵，便于背诵和记忆。因此，温州鼓词南北两派艺人均选择瑞安方言为标准音来叙述曲目故事（唱和念），以有声语言塑造听觉形象、表达思想感情和社会理想，别具一格。

（二）流传区域与人群的独特性

温州鼓词流传于温州地区，流传于接受温州方言的人群之中，是温州民间喜闻乐见的说唱文艺。因此，有温州人的地方就有温州鼓词声，温州鼓词的流传区域与人群具有明显的人种学特征。过去，以温州市区鹿城、瓯海、龙湾为中心，南起苍南、平阳、瑞安，西起泰顺、文成，北至永嘉、乐清（乃至温岭），东到洞头海岛，凡是逢年过节，婚丧喜事，祭祀神佛，犯规处罚等时，都是鼓词的表现地方。现在，温州鼓词的声音随着温州人的足迹，被带到全国各地和海外，成为温州人怀乡恋土的特有情结和休闲娱乐的特有方式。

（三）曲目题材与内容的独特性

温州鼓词在题材上，大都取材于民间传说和历史小说，其内容大都跟中国戏剧内容，可以分神话、历史、武侠、世情、公案等类，以表现朝庭的忠奸斗争、社会的颂善惩恶、家庭的悲欢离合和爱情故事为主，\"为识字不多的温州民间的百姓人家所熟悉\"。有大小传统曲目四百多本，如《高机与吴三春》、《王十朋中状元》、《封神榜》、《九美图》、《二度梅》、《陈十四收妖》、《说岳》、《粉妆楼》《双面貌》等，都通过唱和念、鼓琴拍点等激发人们的听觉思维去联想想象，再现历史事件和人物形象，传播温州人特有伦理道德、审美情趣、价值观念和人文精神，展示着温州特有的人文信息。

（四）艺术方式与手段的独特性

温州鼓词承受古乐衣钵、融合民间小调，集中了在野文人与民间艺人的智慧。演唱时使用的乐器主要有扁鼓、三粒板、牛筋琴、小抱月等。其中，牛筋琴是伴随温州鼓词而产生的特有的手工艺品，使用牛筋琴伴奏是温州鼓词艺术表现特有的现象和手段。牛筋琴的音律有宫、商、角、徵、羽五种变化，音色浑厚、柔美、响亮清脆。牛筋琴温州鼓词基本曲调有\"太平调\"、\"吟调\"和\"大调\"等，板式变化有\"慢板\"、\"流水\"、\"紧板\"等，由上下腔句组成基本音乐腔调，以四句为一段，用\"七字句\"、\"十字句\"的文词格式，有唱有说，以唱为主，带有浓郁的南国民歌风味。演唱时，艺人在敲奏四至六件乐器的同时，还兼扮不同角色，会模仿各种声音，集说唱表演、音乐表演等于一身，别具特色。

（五）曲艺类型与作场的独特性

温州鼓词分两种一种叫\"平词\"，用于红白喜庆、款待客人或认错罚词，\"唱台\"往往在搭在大户人家正堂屋檐下；一种叫\"大词\"，也称\"娘娘词\"，用于求神祭杞，\"唱台\"往往搭在庙宇或祠堂中。作场时，鼓词艺人将两张八仙桌合并拢，在桌台上加放一张木制太师椅，端坐其上；把小方凳特地颠倒过来，然后把牛筋琴放在其上；将小圆凳颠倒过来，把圆竹鼓（扁鼓）放在其上；右手拿着棒儿敲打牛筋琴，左手腕上挂着由三粒板摆动节拍。柔和的琴声、清脆的节板跟唱词中老生、老旦、小生、花旦、花脸等行当声腔相应和，再现故事情境和人物形象，惟妙惟肖。口头文学、戏剧表演、音乐艺术

等达到有机融合，令人拍案叫绝。

（六）语言艺术和曲本的独特性

温州鼓词曲本形式有\"折书儿\"、\"小说\"、\"部书\"等三种，长于抒情叙事，曲句俚质，通俗易懂，并夹有丰富的群众词汇和民间谚语。其韵文包括\"唱句\"、\"念句\"和\"数板句\"三个部分，句法结构基本上是七字句，有时也运用五字句及叠板等形式。其文体一般由韵文、道白相间而成，

韵散相间，诗文合壁。其特色是：说唱故事上一人多角，善于重复，倒叙、伏笔巧妙，将\"过去重提\"、\"未来先说\"，反复叙述，以提醒连场听众记忆，或帮助非连场听众了解故事情节和前因后果；说唱语言上充分运用温州民间俗语、谚语、俚语、歇后语和诗文警句，通俗易懂，雅俗共赏；运用修辞上常用\"双关\"、\"对偶\"、\"排比\"、\"重叠\"、\"夸张\"等修辞手段，丰富多变；还大量运用象声词、语气词、感叹词渲染气氛，注重整散结合，讲究押韵和谐，保持了民间说唱音乐的特色。

（七）鼓词文化与习俗的独特性

温州鼓词长期活跃于雁山瓯水，成为瓯越文化不可或缺的组成部分。温州鼓词文艺真实地反映了越闽文化历史渊源和社会习俗。如温州鼓词中特有的曲目《香山》反映了温州作为闽越移民的地情民情与历史，《娘娘词》反映了温州作为荆楚属地的宗教信仰与迷信思想。再如，每逢封山禁赌、红白喜庆、求神祈福、违规处罚时，往往聘请鼓词艺人唱词，\"广而告之\"，成为温州地区特有的社会风俗。还有，温州鼓词较多保留南戏，特别是温州乱弹的声腔和传统曲目故事，其唱腔音乐、伴奏音乐所构成的音乐体系和说、唱所形成的曲艺形态，与瓯绣、瓯塑、黄杨木雕共同成为温州特有的民间艺术文化项目。

历史与现状

据有关史料考证，温州鼓词在温州一带流传，可能源于宋代南下的曲子词，明代时融合民间小调与词曲而形成，清代时流行，民国是濒于灭绝，解放后重新焕发生命，再度发展。经三百年的发展，20世纪20年代形成了南北两派。南派流行于平阳、瑞安一带，风格委婉细腻；北派流行于温州、永嘉一带，风格挺拔刚健。传统曲目有《双珠江》、《十美图》、《八美图》、《十二红》等。解放后又吸收了京剧、越剧、梆子、黄梅戏等戏曲音乐，不同程度地套用了戏曲曲牌音乐，产生了阮（世池）、丁（凌生）、陈（志雄）三大流派。阮派善于吸收民间俗语和其他艺术门类之长，咬子准、吐子清、道白通俗、唱词婉约，以刻画大家闺秀、小家碧玉和农妇村姑见长，艺术风格纤细华美，代表曲目有《文武香球》、《十美图》等；丁派表演庄重、唱腔平缓、道白自然、用鼓准确，善于演唱英雄人物，艺术风格庄重浑厚，代表曲目有《天宝图》、《拳打镇关西》等；陈派嗓音高亢清亮、间色甜美醇厚、唱腔刚柔相济、音乐可塑性强，能适应不同类型的人物故事说唱，艺术风格清丽壮美，代表曲目有《三打白骨精》、《梁山伯与祝英台》等。

在长期的发展中，温州鼓词在器乐和音乐上也日臻完善。温州鼓词最初用单皮圆形扁鼓，拿竹筷击节伴奏，说唱吟哦式韵文曲调比较简单。清光绪年间创造了五弦\"牛筋琴\"伴奏，形成特有风格。后经历代艺人演唱实践，发展到九弦、十二弦、十四弦、二十弦，并加上\"4\"、\"7\"半音阶，又加上\"三粒板\"、\"小抱月\"伴奏。唱\"大词\"时，还可以在旁边摆上大鼓、大锣进行敲奏，伴奏乐器和音乐风格特色非常鲜明。解放后，温州鼓词在\"双百方针\"的鼓舞下，重新焕发生命，取得了夺目的成果：首先在曲目上推陈出新，改编、创作了一些新曲目，如《双枪老太婆》、《海英上山》、《林海雪源》等；其次在音乐伴奏、声腔板式上进行改革，继续汲取民歌和瓯剧、京剧、越剧、昆剧的音乐曲调，突破了唱一句奏一段的刻板程式；三是在演唱方式上有所发展，为适应青年艺人演唱的特点，加快了节奏、减少了不必要的闲叙、加强了细节描述、改变了\"闭着眼睛\"演唱的传统；四是演唱组织进一步创新，向评弹学习，演唱从单档（一人自弹自唱）演唱，发展到双档（夫妻双挡或男女双档）演唱和多档（多名艺人合作）演唱，更加富有表现力；五是成立了、鼓词艺人协会、曲艺队等组织，交流、传播和创作曲艺文化，出现了一批鼓词名师（如1958年进京参加全国曲艺汇演，受到周总理接见的的阮世池等）和一些曲目（如1982年在全国曲艺优秀节目观摩演出中获一等奖的《智闯龙潭桥》等）。在音乐、声腔、板式和演唱方式运用上不断改革，曲目内容也不断创新，形成了自己鲜明的艺术个性。

但是，随着社会发展，现代建筑替代了传统民居，外来文化装饰替代了传统装饰，年画、皮影、傩戏和地方戏曲等经典民间文艺日渐式微，大量的民间口头文学、史诗自然流失，一些民族语言正在消失，珍稀民俗技艺和民间艺术日渐销声匿迹。民族民间艺术等无形文化遗产的流传和保护深受挑战。温州鼓词作为温州非物质文化遗产，虽然得到当地政府和鼓词艺人的关注和保护，但是在全球一体化的趋势下，文化的多样性受到严重冲击中也正在经受迅速损毁、消失和流失的严峻考验。一是温州鼓词正在淡出温州人的社会生活，即使在温州民间也少有大型的鼓词演唱活动，即使在传统节日中很少听见温州鼓词的亲切声音。二是温州鼓词先有艺人为数不多，更没有年青人愿意把她作为职业或爱好，继承古老的鼓词技艺和传播丰富的鼓词文化，鼓词艺术后继无人。三是温州鼓词的爱好者基本上都是老年人，青少年对她知之甚少，鼓词艺术的生存和发展渐渐失去了广泛的群众基础和空间。四是温州鼓词曲目的收集、收编、收藏以及整理出版工作，因人力、资金及版权等因素难以为继，伴奏乐器的生产技艺也渐渐流失，研究和保护工作力度十分有限。五是瑞安和平阳两地出现了\"温州鼓词之乡\"----温州鼓词发源地之争，不利于鼓词文化艺术资源的保护。六是个别领导和主管部门的文化、文物保护意识不强，不了解温州鼓词的历史和文化的特有价值，鼓词的建档、展示、利用、宣传、艺人培养等工作比较薄弱，保护力度十分有限。

可喜的是，20世纪80年代，发行商张瑞星录制了80多个版本温州鼓词磁带、88部温州鼓词VCD曲目；90年代，瑞安文艺人郑志强编写了《鼓词集》；2003年，瑞安市文化局组织编印了《瑞安鼓词史资料》；2004年，瑞安市建立了鼓词研究办公室，开展了温州鼓词调查研究工作,掌握了温州鼓词保护基本情况、问题和思路。这些，都为温州鼓词艺术文化资源保护准备了非常有益的研究基础、经验借鉴或者措施导向。

对策与建议

现在，我国全面启动了民族民间文化遗产保护工程，全国各地的文化部门、艺术机构或团体都不同程度地加强了民族民间文化遗产的保护工作，同时在一定程度上也提高了各民族人民群众对民族民间文化遗产的保护意识。我市今年也全面启动了民族民间艺术资源保护工程，开展了温州鼓词等民间艺术文化资源普查工作、积极争取有关项目申报《浙江省民族民间文化艺术保护名录》，形势很好。但是，由于社会经济和生活环境与条件的日新月异，再加上温州鼓词保护工作起步太晚，又缺乏应有的科学方法，更没有成套的经验，因此我们要正视温州鼓词等民间艺术文化资源保护现状和现实。我们认为，保护温州鼓词艺术文化资源，弘扬温州特色文化，在我省尚无民间艺术保护立法的情况下，必须从温州鼓词艺术文化资源的保护、流传、研究与开发利用的实际出发，研究并解决好以下问题：

（一）要解决认识问题，充分认识温州鼓词艺术文化资源的特有价值

随着经济的发展，社会经济的发展必然要依靠文化的支持。民间艺术的保护和发展可以成为地方特色文化的标志，可以成为旅游开发和经济建设的品牌，可以成为城市文化建设和品位提升的抓手。在某种意义上，民族民间艺术的消亡意味着民族个性、民族特征的消亡，意味着文化多样性的消亡。因此，温州鼓词是一笔无法估量的财富，保护温州鼓词艺术文化资源不仅是保护温州的民间艺术，更是重建温州人文形象与精神内涵的客观需要。

（二）要解决地位问题，继续突出温州鼓词艺术文化资源的特色地位

对照民间表演艺术类保护项目必须具有浓郁的地方（或流派）风格、艺术特色鲜明、在较大范围内流传、在同一艺术门类中具有代表性、历史悠久并在全国或省艺术史上占有一定地位、濒临消亡的应首先列入抢救与保护名录等评审条件，继续做好温州鼓词文化的研究、开发、保护和宣传、公关工作，进一步凸现的特色和价值，赢得认同。

（三）要解决责任问题，不断明确温州鼓词艺术文化资源的责任主体

根据民间文化艺术保护要以\"保护为主，抢救第一，合理利用，继承发展\"为方针，主要靠分级保护。因此，温州鼓词除了要争取省一级的保护名录以外，更要在市、县一级的保护名录中列为重点项目，特别是要建立\"温州鼓词艺术文化资源保护\"责任人制度、\"温州鼓词艺术文化资源保护\"责任人承诺制度，随时接受各方面的监督，落实分级保护责任分解。

（四）要解决保护问题，切实保护温州鼓词艺术文化资源的传承保存

温州鼓词属于非物质文化遗产，很难保存；属于民间艺术，需要特定区域内人群的呵护和参与；属于地方特色文化，需要政府倡导与弘扬。因此，我市政府及其文化主管部门要进一步采取具体措施，切实做好以下保护和流传工作，把温州鼓词发扬光大：

1、建立专门机构或专业协会，配备温州鼓词艺术文化资源保护专职人员；

2、改善现有温州鼓词艺人的生活环境、工作条件和社会地位，鼓励年青一代继承温州鼓词艺术；

3、处理好艺术创作权相关问题，用录像、录音、文字、照片、等手段，加大温州鼓词资料的收集和留存工作力度；

4、建立温州鼓词艺术工作坊，研究、评估并完善温州鼓词技艺；

5、设立温州鼓词文化节，展示温州鼓词文化精华，发动群众传播鼓词文化；

6、温州鼓词进校园，在地方课程或校本课程中开设\"温州鼓词\"课；

7、保留温州鼓词的传统曲目，做好点评赏析，通过VCD、多媒体等方式公开传播；

8、开辟\"温州鼓词\"旅游，在旅游名胜区开办\"温州鼓词\"现场演唱会，\"温州鼓词\"展示厅；

9、选择遗留的知名\"词场\"，列为文物古迹保护单位；

10、举办温州鼓词艺术大赛；

11、编写《温州鼓词发展史》、出版《温州鼓词曲目汇编》、《温州鼓词欣赏》等书刊音像资料；

12、在温州市及其县市区广播电视节目中开辟温州鼓词词场栏目。

第12篇：报告

窑上小学2011学年度春季学期“六·一”国际儿童节活动实施方案的报

告

尊敬的上级领导：

“六·一”国际儿童节即将来临，为了让同学们过上一个丰富多彩，热闹愉快的节日，经学校全体教师会议商定，将本次儿童节活动安排如下：

一．活动内容

为了保证活动内容的精彩，将本次活动分为两大块进行，一类是学校文艺汇演，由各班主任组织本班学生进行排练，然后将要表演的节目上报学校，学校进行整理；另一类是比赛类，比赛项目有乒乓球、跳绳、拔河、书法、绘画、跳棋等。二．活动时间

活动定于2011年6月1日进行，上午进行文艺汇演，下午分组进行各项比赛，6月2日进行决赛。三．奖项设置

为了更好的鼓励学生，本次将对文艺汇演的优秀节目和比赛优胜者给予奖励，文艺汇演将评选出六个优秀节目，各项比赛项目将评选出第一名、第二名和第三名，学校对获奖作品和获奖者都给予奖励，分别按名次给予纪念品。

四．活动资金预算

购买各种化装用品，道具光碟、奖品、饮用水等预计需要资金3500.00元。

本活动方案经全体教师会议商讨决定。望上级主管部门给予批准为谢！

特此报告

贞丰县挽澜乡窑上小学 2011年5月19日

窑上小学2011年关于拆建警务室的

报

告

尊敬的上级领导：

我校根据贞综治办[2011]13号文件精神，结合学校的实际情况，经学校全体教师商议，现将警务室拆除重建有关事项报告如下：我校于2008年修建的警务室建筑面积只有9平方米，现在根据贞综治办[2011]13号文件规定，学校警务室（办公室、休息室）建筑面积不少于15平方米。我校现有的警务室面积不达标，需要扩大警务室的面积，由于学校占地面积少，又要合理安排警务室位置，根据现状只有把原来修建的拆除后重建，并设计成一楼一底建筑。重建后的警务室建筑面积大约30平方米，每平方米约需要资金1200元，合计约需要资金36000元。为了能达到上级主管部门的验收。望上级主管部门给予批准为谢！特此报告

贞丰县挽澜乡窑上小学

2011年7月19日

窑上小学关于报损门卫室的

报

告

尊敬的上级领导：

我校根据贞综治办[2011]13号文件精神，结合学校的实际情况，经学校全体教师商议，现将门卫室报损有关事项报告如下：我校于2008年修建的门卫室建筑面积只有9平方米，造价10000元。现在根据贞综治办[2011]13号文件规定，学校警务室（办公室、休息室）各室建筑面积不少于15平方米。我校现有的警务室（门卫室）面积不达标，需要扩大建筑面积，由于学校占地面积少，又要合理安排警务室位置，根据现状只有把原来修建的拆除后重建，并设计成一楼一底建筑。为了能达到上级主管部门的验收，现特向上级领导申请报损原来的门卫室，望上级主管部门给予批准为谢！特此报告

贞丰县挽澜乡窑上小学

2011年7月20日

窑上小学2012年关于扩建学校食堂的

报

告

尊敬的上级领导：

我校根据上级的会议精神，结合学校的实际情况，经学校全体教师商议，现将扩建学校食堂有关事项报告如下：我校于2011年用教室装修的食堂建筑面积只有36平方米，现在根据上级会议精神，学校食堂（生食间、熟食间等）建筑面积不少于80平方米。我校现有的食堂面积不达标，需要扩建食堂的面积，由于学校占地面积少，又要合理安排食堂位置，根据现状只有把原来老教学楼二楼两间修好，用来做食堂。现修建的两间建筑面积大约82平方米，每平方米约需要资金1000元，合计约需要资金8.2万元。为了能让300多名学生就餐,且达到上级部门的验收。望上级主管部门给予批准为谢！特此报告

贞丰县挽澜乡窑上小学

2012年2月10日

第13篇：报告

保护民间艺术弘扬特色文化

为了进一步落实民族民间文化遗产保护政策，切实做好温州的民间艺术普查工作，积极发掘温州鼓词艺术文化资源，准确把握温州鼓词艺术文化资源保护问题和思路，争取温州鼓词申报\"浙江省民族民间文化艺术保护名录\"的成功，根据上级部署，我们就\"温州鼓词艺术文化资源保护\"问题进行了为期三个月的调研，现有关情况汇总如下。[找文章到大☆秘☆书☆网-/www.daodoc.com-一站在手，写作无忧！]

特色与价值

（一）演艺行规与语言的独特性

（二）流传区域与人群的独特性

（三）曲目题材与内容的独特性

（四）艺术方式与手段的独特性

（五）曲艺类型与作场的独特性

（六）语言艺术和曲本的独特性

温州鼓词曲本形式有\"折书儿\"、\"小说\"、\"部书\"等三种，长于抒情叙事，曲句俚质，通俗易懂，并夹有丰富的群众词汇和

第14篇：报告报告

金海公司自行车出口大型综合业务操作要求

金

海

贸

易

公

司

贸易背景：1997年6月的《亚洲杂志》（Asia Source）上刊登，丹麦F.L.SMIDTH公司欲求购中国产的自行车。公司全称和详细地址为：

1、建立业务关系：金海公司业务员给丹麦客户发出一封建立业务关系的建交函（发送日期1999年6月22日），主要内容包括公司介绍、可提供的产品介绍（永久牌Forever Brand;凤凰牌Phoenix Brand等），说明另邮航寄样本，并表达期待尽快与对方达成具体交易的热切愿望。

阅读操作指南中金海公司建交函

2、客户回函：

丹麦客户收到金海公司建立业务关系的建交函后很快作出回复。

F.L.SMIDTH & CO.A/S

TO:

Dear Sirs, We have received your letter and your catalog.We are glad to learn your desire of establishing busine relations with us.

For your information, after studying your catalog carefully, we found that \"Forever\" brand YE803 26\' and TE600 24\' bicycles are quite suitable for the Danish market.We would like to place an order for 600 sets each with delivery during August. GOLDEN PORT TRADING CORP.

FAX: 86-21-64331256 DT:

June 29th, 1999 77, Vigerslev Alle, Dk-2500 Valby, Copenhagen, Denmark Telephone：（01）30 11 66 Fax：（01）20 11 90

F.L.SMIDTH & CO.A/S

77, VIGERSLEV ALLE, DK-2500 VALBY

COPENHAGEN, DENMARK

FAX: （01）20 11 90

E-MAIL ADDRESS: FLSMITH(AT)SIFT.SIFT.EDU Please kindly check and inform by return if you are able to supply and quote us your rock bottom prices for these two items on the basis of CIFC5 COPENHAGEN with details about packing, color aortment, insurance and means of payment.

Your immediate and careful attention to this matter would be highly appreciated. We look forward to your favorable reply.

With best Regards.

F.L.SMIDTH & CO.A/S Manager Hjorgen F.Nien LL.M.

3、出口报价核算

操作一：出口报价核算

仔细阅读客户6月29日来函，参阅出口报价核算操作指南，进行出口报价核算。商品：

永久牌山地自行车

YE803 / TE600 蓝、绿、红、紫、白货号：

颜色：

包装方式:

尺码:

毛/净重:

1辆/纸箱

1辆/纸箱 120x76x50cm/纸箱

33/28kgs

供货单价:（含税）

210元/辆 / 250元/辆已知自行车的增值税为 17％，出口退税为9％，国内费用:

出口包装费每辆10元；

整批货物(两个货号1200辆)共需仓储费500元；

国内运杂费1000元；商检费650元；报关费50元；港口费800元；

业务费2000元；其它1000元。出口运费：上海至哥本哈根的集装箱运费为

拼箱每运费吨103美元，

20\'整箱2065美元，40\'整箱3935美元；

保险：

发票金额加10％投保一切险和战争险，费率分别为0.6%和0.3%;

公司要求的预期利润率为成交价格的10％并以即期信用证作为付款方式。（人民币对美元汇率为8.25:1 ) 请根据上述条件进行FOBC

5、CFRC

5、CIFC5三个贸易术语的出口报价核算，列出详尽的计算过程（分步计算，结果保留4位小数，最后报价取2位小数）。

根据出口报价核算结果，该公司于7月1日发送一封发盘信，回答客户提出的问题，告知对方交易的基本条款，并敦促对方尽快作出决定。

阅读操作指南中金海公司发盘函

4、客户还盘

F.L.SMIDTH & CO.A/S

TO:

Dear Sirs,

We are glad to receive your letter, together with your quotation.

After studying your quotation, we have to say that your prices are unacceptable.The market price for bicycles are falling here, meanwhile, we have received many quotations recently and some of which are about 10% lower than yours.May we suggest that you find a better supplier and lower our cost.To speed up our busine, we can tell you that the highest prices we can accept are as follows:

YE803 26\' USD62.00 per set CIFC5 Copenhagen TE600 24\' USD68.00 per set CIFC5 Copenhagen

By the way, we can accept your trade terms listed in your letter except the terms of payment.We can only accept payment by L/C at 30 days sight.

Please take these matters into serious consideration and give us your favorable GOLDEN SEA TRADING CORP.FAX: 86-21-64331256

DT:

July 5th, 1999 77, Vigerslev Alle, Dk-2500 Valby, Copenhagen, Denmark Telephone：（01）30 11 66 Fax：（01）20 11 90 reply with the least poible delay.

F.L.SMIDTH & CO.A/S Manager Hjorgen F.Nien LL.M.

5、出口还价核算

操作二：出口还价核算

根据上述F.L.SMDTH公司7月5日的还盘函电，参阅出口还价核算操作指南，进行还盘核算

1) 计算根据F.L.SMDTH公司的还价，我公司是否还有利润，总利润额为多少元人民币？利润率又为多少？

2) 若接受对方价格，而我公司的利润率又不得少于6％，那么，在其它条件不变的情况下，公司应掌握的国内收购价为多少？(人民币对美元的汇率为8.25:1) 3）由于和国内厂商洽谈降价一事没有成功，该公司给F.L.SMIDTH公司写了一封还盘信，提出对方还价难以接受，要求重新报出公司利润率为6％的CIFC5哥本哈根的价格（结果取整），报价有效期为3天并告知公司可以接受30天远期信用证付款。(汇率为8.25:1)

6、客户订单

针对我方7月8日的还价，丹麦客户于7月11日回函表示接受我方还盘后价格条件。

F.L.SMIDTH & CO.A/S

TO:

Dear Sirs,

Your quotation has been accepted and we are glad to place our order No.9711 as follows: GOLDEN SEA TRADING CORP.FAX: 86-21-64331256 DT:

July 11th, 1999 77, Vigerslev Alle, Dk-2500 Valby, Copenhagen, Denmark Telephone：（01）30 11 66 Fax：（01）20 11 90

FOREVER BRAND BICYCLE:

YE803 26\' USD66.00 per set CIFC5 Copenhagen 600 sets TE600 24\' USD71.00 per set CIFC5 Copenhagen 600 sets

Total Amount: US$ 82200.00

Aortment of colors:

Blue、green、red、purple and white

equally aorted with single color in one container.

Shipment: To be effected before August 31th,1999.

Other terms and conditions remain the same as we agreed in our previous mails.

As this is the first transaction between us, we will be pleased if you make the inspection and ship the goods on time for the urgent need.When the goods are ready for shipment, please send us shipping advice by e-mail to facilitate making the neceary arrangement.

We are looking forward to your Sales Confirmation and thank you in advance.

F.L.SMIDTH & CO.A/S

Manager

Hjorgen F.Nien LL.M.

7、出口合同核算

出口合同核算包括购货总成本、总退税收入、各项费用细目与总额、成交总利润额及成交利润率、出口换汇成本和出口盈亏率等核算。

操作三：出口合同核算

请阅读客户订货来函和出口成交核算操作指南，根据最终达成的交易条件作购货总成本总退税收入各项费用总额费用率细目

成交总利润额及成交利润率

详细的出口合同核算，其中包括：

8、签约

操作四：制作售货确认书

根据出口成交操作指南，金海公司于7月14日给客户寄出成交签约函，感谢对方的订单，说明随寄售货确认书，并催促迅速回签合同并及时开出信用证；

参照出口合同签订操作指南和售货合同合同样本和示例，并根据双方在信中确定的条件制作售货确认书（号码：JH-FLSSC01），要求条款内容全面、具体，确认书空白单据见0701014

9、客户成交确认函：7月17日国外客户寄交回签合同和成交确认函。

F.L.SMIDTH & CO.A/S

TO:

Dear Sirs,

We acknowledge receipt of your Sales Confirmation No.JH-FLSSC01 with great pleasure.We have countersigned it and returned one for your file as requested.

Meanwhile we have instructed our bank, West LB (Europa) A.G.to open the relevant L/C in your favor, which will arrive at your end in couple of days. GOLDEN SEA TRADING CORP.FAX: 86-21-64331256 DT:

JULY 17th, 1999 77, Vigerslev Alle, Dk-2500 Valby, Copenhagen, Denmark Telephone：（01）30 11 66 Fax：（01）20 11 90 Please pay your best attention to the quality of the goods, the delivery time as well as other terms specified in this S/C.If the result that you execute this order turns out to be satisfactory, we will be sure to place you regular orders in the near future.

F.L.SMIDTH & CO.A/S Manager Hjorgen F.Nien LL.M.

10、审证、改证

该公司收到客户7月27日开来的信用证后，依据合同进行认真细致的审核。并于7月31日给国外客户写一封要求改证函，列明不符点，并要求迅速改证。

操作五：请参照教师上课信用证审核要点资料，根据合同审核信用证，并填制信用证审核结果分析单。（具体要求见07010132）

11、出口托运订舱

8月4日中国银行上海分行通知金海公司，收到丹麦银行传来的信用证修改书。经审核，金海公司认为修改书符合改证要求，随即于第二天开始进行货物的托运工作。订舱文件主要包括：出口货物订舱委托书；商业发票；装箱单。

阅读出口托运订舱操作指南，熟悉出口托运订舱操作基本流程

12、出口货物投保

出口商在订妥舱位后（即收到配舱回单），在向海关办理货物的申报出口手续的同时，及时向保险公司投保。填写出口货物投保单，在获得保险公司承保回执后，缮制保险单。

阅读出口货物投保操作指南，熟悉货物投保基本流程

13、出口货物报验

我国生产的自行车出口至丹麦可享受普惠制待遇。金海公司向我国商检部门申请签发普惠制原产地证（FORM A）。

阅读出口货物报验操作指南，熟悉货物报验基本流程

14、出口货物报关

根据新的海关报关规定要求；货物的出口报关必须在货物进入装货码头仓库后才能进行。金海公司于8月20日货物进入码头仓库后即向海关报关，以免耽误8月21日的船期。金海公司填制“中华人民共和国海关出口货物报关单”并随附商业发票及装货单等有关单据向海关报关。

阅读出口货物报关指南，熟悉货物报关基本流程

15、发装运通知

根据信用证及修改书的规定，金海公司必须在1999年8月31日之前装运，并在货物装运后21天内向议付银行交单。8月21日，该批出口自行车在上海港装上了开往目的港的“YI XIANG”轮第V307航次。金海公司及时向丹麦客户发送了装船通知。

16、出口制单结汇

金海公司于8月21日向荷兰客户发送装船通知后，开始着手准备信用证规定的全套议付单据。

阅读出口制单结汇操作指南，巩固基本议付单据审核和缮制的要点

17、出口单据审核

作为议付银行，在收到出口商交来的出口单据后，根据信用证及修改书中的条款进行仔细详尽的核查，以“单、证及单、单严格相符”为原则，对出口单据提出具体的审单意见后发出：

18、出口货物结汇出口商在收到议付银行发来的全套议付单据及审单意见后，根据信用和修改书再次认真核查单据，对照审单意见对单据进行必要的修改和补充，在确保全套出口单据准确无误、完全符合信用证的规定后，再次向议付行交单。

19、出口业务善后

8月25日金海公司向议付行提交单据要求议付，议付行贴现。8月28日接到议付行通知，开证行已如数付款。至此，该笔交易顺利结汇。金海公司向外方公司去函致谢，另寄新的商品价目表，并表示只要定单数超过10万美元，可给予2%的特别折扣。

阅读操作指南中金海公司出口业务善后函。

第15篇：报告

土木工程施工生产实习报告

学

院：

土建学院

专

业：

建筑工程

班

级：

建工102班

姓

名：

李光灿

学

号：

1008070260

指导老师：孙勇志老师

2013年8月30日

实习报告

一、实习的性质和目的

生产实习是整个建筑工程专业教学计划中一个重要的实践环节，为了实现专业培养目标的要求，根据教学大纲的规定，在《土木工程施工》课中的施工技术部分基本教授完后，我们必须要进行一次生产实习。通过这次实习，可以用实践检验、巩固及检验我们所学知识，并融合各个方面的施工知识。此次实习的目的是：

1、理论联系实际，巩固及深化在课堂上所学的理论知识，并未后继课程的学校积累感性知识。

2、通过生产实习，学习生产技术知识、施工管理知识和技术经济分析知识。

3、参加生产、管理生产、灵活运用已学的知识在，培养分析问题和解决问题的能力并了解施工过程中必须注意的问题。

4、参加一定的专业劳动、学习生产技能。

二、实习的时间、地点

按教学大纲的要求，生产实习在《土木工程施工》课的施工技术部分基本教授完后进行。根据学校对本科、专科学生的培养目的的不同，我们这次实习的时间不能少于3个周，我这次的实习时间为7月15日至8月15日。实习所在的公司是大方第二建筑公司，公司的工地在贵州省毕节地区大方县新民路段。

三、实习方式与内容

这次实习为土木工程施工生产实习，所以，我实习的公司是一家施工公司，这家公司集建设和施工为一身。实习期间，我主要是一工地基层技术人员助手的身份，在工地技术人员的指导下，参加工地生产业务活动和技术管理工作。此外，在实习过程中还适当参加班组生产活动、参加一些现场教学和参观诸多已建和在建的建筑物，以及吸取新结构、新工艺、新材料等方面的专题报告，以扩展视野和我的知识面，达到这次生产实践实习的目的。

四、实习概况

这次实习的公司是一家集建设和施工于一身的二级公司，任李庆为项目经理，李朝刚为项目负责人；本次实习主要是施工生产实习，项目部这次负责的主要是新民路广场的A

1、A

2、A3号楼盘小高层以及C3号楼盘的施工。这几号楼盘的结构形式为框剪结构，使用年限为50年；每栋的总建筑面积为4773.63平方米，每层建筑面积1284.89平方米。其中A

1、A

2、A3栋楼盘均为相同的商品房，设有地下室做停车场，第二层到十二层为住宅，总建筑高度为32.2米。以下为建筑物简单的平、立、剖三图。

1、A

2、A3号楼建筑平面图

1、A

2、A3号楼建筑立面图

1、A

2、A3号楼盘1-1剖面图

建筑结构形式为框剪结构，使用年限为50年；每栋楼总建筑面积为4773.63平米。其中A

1、A

2、A3栋楼盘均为相同的商品房，设有地下室做停车场，第二层到十一层为住宅，总建筑高度为32.2米。建筑的抗震设防烈度为6度，屋面采用上人式倒置屋面，屋面防水等级为二级，防水年限为十五年，屋面排水方式为有组织的外排水，排水管为PVC塑料管；门窗的抗风性能和防水性能等级为四级，气密性为三级；外装修在一二层为外墙面砖饰面，以上采用外墙漆饰面，墙体工程分为承重部分和非承重

部分，承重部分所用的砖为预制的标准青砖，尺寸为53mm X 115mm X 240mm；非承重部分所用的砖为轻质的加气混凝土砌块。所用的混凝土有C

25、C30、C

35、C40、C45五个等级级，混凝土为C30的标准商品混凝土，基础所用的混凝土为C35混凝土；A

1、A

2、A3号楼盘的基础为桩基础，广场的基础为独立基础，剪力墙的混凝土强度等级为C35。装修工程所用的饰面砖为白色、褐色以及褐色的小型陶瓷地砖，广场路面以及室外所用饰面砖为1000mmX1000mm未刨光的大理石地砖。在建筑节能方面，维护结构采取内保温措施，所用砂浆为EVB保温砂浆，采用200厚的加气混凝土砌块，总传热系数根据计算为1.153，建筑物的朝向能达到最佳的采光效果。

实习内容

在生产实习过程中认真参与了基础工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、屋面防水工程、抹灰及饰面工程、节能工程等施工全过程的操作实习，虽然没有事事参与，但也尽最大努力学习了每个工种的施工技术和施工组织管理方法，在技术人员的指导下学习和应用有关工程施工规范及质量检验评定标准，学习施工过程中对一些技术问题的处理方法。但主要还是学习各个工程工种的具体施工技术，并参与了现场管理。

一、基础工程

基础工程的实习主要是基坑、基槽的开挖方法，边坡的支护的方法；基础的钢筋工程验收，基础的放线、抄平以及混凝土的浇注。

1、基坑、基槽开挖工艺。

基坑在开挖之前要做好放线、画线工作，在这次的实习中，我们放线时所用的仪器时经纬仪，其他的辅助工具有皮尺、钢卷尺、墨斗、鱼线等。用经纬仪放线时，先找到在已建的建筑物预留的基准点，调节好仪器，之后再确定需要放线的基础的位置，在该方向上找到足够多的点以便用三点一线来确定鱼线的位置，在一个方向已经确定了之后，再将仪器选装90度确定另外一个方向；将基础的方向确定后再用皮尺由基准点来确定基础中心线的位置，基础的中心线的位置确定后再通过钢尺来根据已经确定的方向对基础进行画线。在我实习期间，我接触到的基础都为独立基础，再画好线后，便可以进行基槽的开外；独立基础在开挖时是用反铲挖掘机开挖后再人工开挖，由于施工场地的土为红粘土，且土质较好，基础为浅基础，所以在基础开挖时未做基坑支护，仅仅按3%左右的坡度进行开挖，当基础开挖完成后，必须验槽通过才能进行浇注混凝土。

2、基础混凝土

在实习的过程中，我们遇到的独立基础均为二阶，基础的垫层所用的混凝土为C25级，为现场搅拌的混凝土，使用时用塔吊运输，垫层厚度为100mm。

垫层浇注完后，要在垫层之上定出基础的位置，这里主要是确定基础插筋的位置；钢筋混凝土基础施工时主要包括钢筋绑扎、支模、浇注混凝土、侧模及养护等工作过程。当基础的钢筋工程验收完后，在浇注混凝土之前要请除基础底部的杂物和泥土；浇注时要注意振捣，混凝土浇注完后立即洒水养护，当混凝土的强度能够保证基础表面不变形以及棱角完整时，方可拆除模板。

二、模板工程

一.模板安装前准备及安装时应该注意的问题：

1.模板进入现场后，依据配板设计要求清点数量，核对型号后分批堆放。

2.吊装模板是应平稳操作人员严禁随同模板一同起吊。3.合模前必须将模板内杂物和泥土清理干净。

4.模板与混凝土接触面应清理干净，涂刷隔离剂，刷过隔离剂的模板遇雨淋或其他因素失效后必须补刷。

5.模板安装时遵循先内侧后外侧，先横墙后纵墙的原则安装就位。

6.模板安装就位后，对缝隙及连接部位可采取堵逢措施（梁钢模板采用胶条外粘，柱模板采用双面不干胶粘连）防止漏浆，错台现象。

剪力墙的模板可以用穿墙螺栓固定，穿墙螺栓可以重复使用，但是，在使用时必须要将穿墙螺栓用塑料管套住，且在重复使用时要设置止水环；柱箍可以用布布筋来固定，可以重复使用，模板在使用后要分类处理，不能随便堆放，剪力墙模板的纵肋和横肋的材料均为标准木方，长约2米。

二.模板的安装

1.墙、柱模板安装时应该注意的事项：

在基层上弹出墙、柱模板的边线和控制线，然后将模板就位。先将模板临时固定，按模板控制线调整模板下口，并做临时固定。模板加固后用支撑吊线调整模板的垂直度，然后对模板进行最后加固。加固后再对其位置、垂直度进行二次检查，确保尺寸准确无误。模板安装时必须保证模板的紧密性，保证模板安装稳定可靠，避免产生漏检现象，特别是在柱模与梁模交接处。

2.梁、板模板安装应注意的问题：

（1）安装时在墙、柱上弹出标高控制线（50线），根据标高控制线，在墙、柱上弹出梁、板模板的下口标高控制线。

（2）安放梁板模板立柱时梁、板模板的立柱，要严格按设计的间距、位置安装，与下层的立柱要在同一位置上，立柱下垫50厚木板。

（3）在柱模和梁模交接出要预留梁模的洞口，梁模安装时先下再侧，当刚刚的长度不足时可以用螺杆来伸长，侧板可用布布筋来固定。

（3）梁、板起拱：先在梁两端和板四周，根据设计标高调整好支撑高度，然后拉一条水平线；根据起拱的高度（梁、板跨度的1‰～3‰）和每个中间支撑的位置，计算出每根支撑的起拱高，最后调整每根支撑高度后，铺设梁底模。

（4）楼梯间在支模时台阶数为三步，支模时先支楼梯间板模，再支侧模和梯模，并保证模板的稳定且无漏浆现象。

三.模板工程的质量验收：

模板工程在做质量验收时要求划分检验批进行验收，验收时分模板工程的主控项目和次要项目分批验收；验收批在划分时按照流水段划分，每个流水段可以划分为一个验收批，验收前要与监理单位一起划分验收批并确定验收批的验收数量，验收时要由监理单位组织验收；验收时分为技术验收和外观检查，技术验收的内容主要包括模板的支撑方案验收、楼层的放线记录验收、楼层标高抄测记录验收、预检验收和验收批记录。验收时要注意检查模板支撑的稳定性，严格按照施工规范的要求进行验收，验收时要求记录人员做好外观检查记录。模板工程的外观检查主要包括模板安装的准确性，接缝的严密性，加固支撑是否牢固；模板隔离剂涂刷是否均匀，有无漏刷，有无污染钢筋；预埋件、预留孔洞安装是否牢固；梁起拱高度是否符合设计要求；垂直、平整度是否控制在允许范围内。三.模板拆除时注意的事项：

1、不承重的侧面模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏，方可拆模板；承重的模板应在混凝土达到拆模强度以后才能拆模板；混凝土拆模前要求填写拆模申请单同意后方可拆模。

2、墙、柱及梁侧模拆除：应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损，一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。

3、梁、板底模拆除：梁、板跨度在2m以内时，混凝土强度达到设计强度的50％；2-8米范围内时，其强度达到设计强度的75％；大于8m的混凝土必须达到设计强度的100％时方可拆除。

4、悬挑构件的模板拆除：无论其跨度长短，均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。

5、梁底模、板模拆模前由木工工长填拆模申请单，依据试验员提供的同条件混凝土试块的强度报告，经项目主任工程师审批后方可拆除。拆除阴阳角部位的模板时，禁止使用撬棍硬撬，以免损坏模板和混凝土表面，影响混凝土的观感质量。

6、拆模时拆除高处钢管，二人配合作业，严防钢管等对楼面形成冲击荷载；拆除的模板、支撑均应该分开放置并及时运出，在侧模时必须按先支后拆、后支先拆、先拆非承重部位后拆承重部位以及自上而下的原则拆模。重大模板的拆除必须事先制定拆模方案。

三、钢筋工程

在本次实习中，主要是熟悉钢筋的加工，钢筋的配料及代换，钢筋的绑扎、安装、验收等工序，进场的钢筋要有其生产许可证、标明其规格、尺寸、牌号、吊号、支数、理论重量、生产批号、生产日期及出厂证明。

（a）钢筋进场堆放（b）钢筋加工下料单

该工地上现在所用的钢筋强度为HRB400，所用的面筋为直径为14的钢筋，加筋为14和16的螺纹钢筋，钢筋进场时长9米。施工人员需根据施工图纸做钢筋下料单。

一、墙筋和柱筋绑扎

柱钢筋在绑扎时要注意按已划好箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎，箍紧的绑扎间距一般为200mm。绑扎时箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎，交接点不能放在同一边，即箍紧的弯钩应该沿柱子重叠交错布置，同时，在绑扎时要按照施工图纸设置拉筋。墙筋在绑扎时应该注意以下问题：

1.在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线，再次校正预埋插筋，如有位移时，按洽商规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模”，以利于钢筋施工。

2.先绑2～4根竖筋，并画好横筋分档标志，然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位，

并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外，竖筋在里，所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。所有钢筋交叉点应逐点绑扎，其搭接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。

3、为保证门窗洞口标高位置正确，在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋，锚入墙内长度要符合设计要求。

4、各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度，均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度；墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等，绑扎的时候都应该注意。

剪力墙和约束端柱钢筋绑扎

二、梁钢筋绑扎

梁的钢筋在绑扎时要先在模板上画出箍紧绑扎时的位置，在穿筋时要先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开；穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次梁的架立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使间距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主梁和次梁同时进行，在绑扎时要注意梁钢筋的型号和根数，因为这些都是验收时的重点。绑扎时框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过

中心线的长度要符合设计要求。箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错绑扎，箍筋弯钩为135°，不能只做成90度弯钩，那样验收时是不能通过的，平直部分长度为10d，如做成封闭箍时，单面焊缝长度为5d 。在梁和柱、梁交接处的第一道箍紧应该离梁边缘50mm。

三、板钢筋绑扎应该注意以下问题：

1.绑扎前清理模板上面的杂物，用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。2.按划好的间距，先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等应该及时配合安装。双向受力板，短方向钢筋在下，长方向钢筋在上。

3.在现浇板中有板带梁时，应先绑板带梁钢筋，再摆放板钢筋，梁钢筋在穿筋时必须先穿下层钢筋在穿上层钢筋。

4.在钢筋的下面垫好砂浆垫块，间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度，应满足设计要求，如设计无要求时，板的保护层厚度应为25㎜，钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。当为双排钢筋时，上下排钢筋之间必须设垫脚。

四、钢筋代换和验收

在钢筋工程中，如果有需要用钢筋代换时，不能用光面筋代换螺纹钢筋，以免发生开裂。大构件中的纵向受力钢筋与弯起钢筋应该分别代换，以保证正截面和斜截面的强度；如果在偏心受拉、压构件不是对称的情况下，受拉钢筋应该额外代换；钢筋代换的总用量不能超过原设计用量的5%也不能少于2%，持外，钢筋在代换的位置必须满足其锚固长度要求。

在我实习的这个工地上，钢筋代换的位置主要是梁板交接的地方，代换后的钢筋作为加强筋使用，用于代换的钢筋为直径为8cm。因为在梁板或梁与梁交接处的剪力较大，所以，需要设置加强筋；加强筋不能在梁处截断，必须拉通。

钢筋工程在验收时，主要是检查钢筋的级别、根数、直径、箍紧间距、位置和预埋件的规格和数量是否与设计相符合。钢筋的绑扎是否牢固、保护层厚度是否达到规范要求；钢筋接头位置、数量、搭接长度、锚固长度是否达到要求。在工地实习期间，我检查钢筋的重要位置主要集中在梁、楼梯间剪力墙的受力筋、柱的纵向受力筋以及梁板柱交接处。

四、混凝土工程

混凝土工程包括混凝土的制备、运输、浇注、养护及质量检查等。混凝土的制备机器主要分自落式和强制式，工地上所用的搅拌机为自落式搅拌机，混凝土在制备时必须根据施工配合比配置材料；现场制备混凝土时投料的顺序依次是碎石、水泥、砂，需要用添加剂时，添加剂与水一起装入搅拌机内。搅拌时应该根据是否有掺合料确定搅拌时间的长短，如果有外加剂时搅拌时间要长些。混凝土再浇注之前应该做好作业准备，浇筑前应对模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净，并经检查钢筋的水泥垫块是否垫好。如果使用木模板时应浇水使模板湿润，柱子模板的清扫口高水平在清除杂物后再封闭。

(a)混凝土浇注前准备工作（b）混凝土浇注

一、现浇商用混凝土施工注意事项：

1.泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配合比相同的水泥砂浆（或1：2水泥砂浆），润滑管道后即可开始泵送混凝土。

2.混凝土泵送宜连续作业，当混凝土供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂时中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排队，再正转、反转一定时间，待正转顺利后方可继续泵送，混凝土泵送浇注要由持证上岗的专业人员操作。

3.泵送中途若停歇时间超过20分钟，管道又较长时，应每隔5分钟开泵一次，泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5分钟正反转2—3个行程，使管内混凝土蠕动，防止泌水离析，长时间停泵（超过45分钟）气温高、混凝土坍落度小时可能造成塞管，宜将混凝土从泵和输送管中清除；泵送先远后近，在浇筑中逐渐拆管。在高温季节泵送，宜用湿草袋覆盖管道进行降温，以降低入模温度。

二、柱混凝土浇筑时应该注意的问题：

1.、柱浇筑前，或新浇混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。 2.、柱混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点应分散布置循环推进，连续进行。振动棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。柱高在3米之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过3米时应采取措施（用串桶）或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2M，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严密，并用箍箍劳。

3、柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1~1。5H，使其获得初步沉实，再继续浇筑。浇筑完毕后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位；构造柱混凝土应分层浇筑，每层厚度不得超过300mm。

三、梁、板混凝土浇筑

肋形楼板的梁板应同时浇筑，先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶段形，当达到楼板板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶段形不断延伸，梁板混凝土连续向前进行。梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振动棒振捣。楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑

方向来回振捣。注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。施工缝的设置：宜沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内，施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工颖留置在平行于板的短边的任何位置。

四、混凝土的养护

当混凝土浇注完毕之后，要将混凝土楼板用磨平，并在12个小时之内洒水养护，由于工地上所用的混凝土为普通硅酸盐商品混凝土，所以，混凝土浇水养护期限：普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。工地上混凝土养护采取洒水养护的方法养护。养护过程中，在砼强度达到1.2Mpa之前，不得在其上踩或施工振动。柱、墙带模养护2天以上，拆模后，用棉布包住，浇水在棉布上养护，以确保立面结构表面保持湿润状态；每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的湿度，

混凝土洒水养护

五、砌体工程

在基础工程或者主体工程完成后，便可以进行砖墙的砌筑。砌体工程中砖墙的砌筑方法主要有一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、二平一侧、全顺法和全丁法等砌筑方式。 13

砌筑砖墙时的砌筑工艺为：抄平、放线、立皮竖杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、勾缝、楼层轴线标高引测及检测等等。砌筑时应该做到砖缝的大小一致，保持同一皮砖的水平度和墙体的垂直度。

砌体工程开始施工时，要先进行底层放线，用水平仪测设防潮层的标高，以轴线为标准弹出墙边线；砌筑时一般采用一块砖、一铲灰、一挤柔的“三一砌法”，这种砌筑方法的优点是灰缝容易饱满、粘结力好、墙面整洁。砌筑时所用的砂为细沙，砌筑时竖直灰缝一般为10mm，水平灰缝为8~12mm。工人在砌筑时所用的勾缝方法为原浆勾缝，砌筑时为了保证砖砌体墙的水平和竖直需要立皮数杆。

砖砌体砌筑与构造柱

在砌体墙中设置如果设有构造柱，在砌筑砖砌体时在构造柱的地方要砌成马牙槎的形状，在砌筑马牙槎时不能留阴槎，必须砌筑成阳槎，并设置拉结钢筋；拉结钢筋的数量为每12cm墙厚放置1根直径为6mm的钢筋，间距不超过500mm，伸入墙内部不少于500mm，工人在砌筑马牙槎时往往以每5皮砖厚为一槎。而且，在砌筑时要边砌边检查砌体墙是否垂直，同时勾缝时掉在地上的砂浆要回收重复利用，避免浪费。砌体填充为非承重墙墙上排砖要斜放。

砌筑方法为一顺一丁砌式，砌筑时要按设计要求预留出门窗洞口的位置，要达到

横平竖直、砂浆饱满、错缝搭接、接错可靠的质量要求。砌筑时基础砖撂底要正确，收退大放角两边要相等，退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确，如偏差较小可在基础部位纠正，不得在防潮层以上退台或出沿。同时，在立皮数杆的时候要保证标高一致，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层线松，一层线紧，砌筑完后要通知监理单位进行检查，砌体工程的验收分为主控项目和一般项目，以下是北18栋大楼砌体工程的验收记录表。

六、防水、装修工程

屋面工程包括屋面结构层以上的屋面找平层、隔气层、防水层、保温隔热层、保护层和使用面层，是房屋建筑的一项重要的分部工程。屋面防水为卷材防水，卷材防水方案所用的卷材需要有良好的延展性以及耐气候性。以免在昼夜温差的作用下因周而复始的热胀冷缩产生拉裂或者鼓泡的现象。该工地上所用的高分子材料在耐老化、耐低温、耐腐蚀等性能方面都比较好，屋面为上人的倒置式屋面，下图分别为正直和倒置屋面的做法。

在卷材防水屋面施工方法中，还有采用胶粘剂进行卷材与基层及卷材与卷材搭接粘结的方法；利用卷材底面热熔胶热熔粘贴的方法；利用卷材底面自粘胶粘结的方法；还有采用冷胶粘贴或机械固定方法将卷材固定于基层、卷材间搭接采用焊接的方法等。装修工程分为室内和室外装修两种，室内装修工程包括吊顶、墙面及楼面，吊顶所用的材料为防火石膏板，这种材料有质轻、防火性能好的优点，特别适用于商场的室内装修，在标准间的装修中，屋顶则不做吊顶，采用粉刷的方式，所用的材料主要是白色乳胶漆。

龙骨所用的材料主要是铝合金、木材和型钢等，有时也用单个的金属连接件代替龙骨；龙骨系统包括吊筋和龙骨，吊顶的龙骨有主龙骨和次龙骨之分，由于商场的防火要求较高，所以，所用的龙骨为轻钢龙骨。

（a）室内装修工程吊顶（b）装修工程施工进度表

室内装修时所用的吊顶石膏板产自贵州省福泉市，其规格型号共有四种，而该室内装修工程所用规格型号为PC2400x1200x9.0 ，该装修工程分为三段工程，总计工期为31天；目前已成的工程有墙面乳胶漆、门头、不锈钢安装、玻璃、墙纸、墙面不干胶、各系列字及窗帘、卫生打扫；还未完成的工程有吊顶龙骨、吊顶石膏板、卖场内地砖及墙砖、楼梯间地砖、卫生间地砖、隔墙、电路、顶上瓷粉、墙上瓷粉顶上乳胶以及饰面油漆未完工。进行室内装修时所用的工具有电锤、电锯、砂轮、墨斗、钢尺等等。

在装修的时候要尽量避免材料浪费、要按设计要求进行装修，同时保证施工质量。楼面装修时采用的地砖为陶瓷锦砖，大型地砖的尺寸为1000mmX1000mm,小型地砖有黄褐色、红色、黑色多种型号。室外装修时用的地砖为未刨光的大理石地砖，这种地砖具有很好的防滑作用，装修时一般用于露天广场和楼梯间。

七、测量工程

测量具体来说就是用仪器来对进行定位，在实习的过程中，接触到的测量仪器主要有水平仪、垂准仪、经纬仪。可以用仪器相互搭配对建筑物进行放线、抄平等工作。抄平时主要是用水平仪，抄平工作主要在室内装修和基础中；用水平仪抄平时首先要调节好仪器，先确定一个初始点，再根据要找平的高度进行抄平，抄平时用到的其他辅助工具还有塔尺、墨斗、钢尺等。

用水平仪抄平时要注意每变换一个方向都要进行仪器的调节，而且在变换方向的时候不能移动脚架；在需要进行转站时，要通知技术人员转站，转站后要再次找点，并且对原点进行复核，如果发现有问题要及时向技术人员反应。仪器在使用完后要将仪器归位，小心安放。在用水平仪进行基础抄平时，主要使用来确定基础没个台阶的施工高度，在抄平后要用扎丝在柱子的钢筋上做好位置记录。

经纬仪可以用来放线，我们可以用经纬仪对即将建设的建筑物进行放线，也可以用经纬仪和垂准仪在楼层上放线。垂准仪和经纬仪的使用方法一样，调节仪器时主要包括对中和调平两个步骤。

放线时，要将转换层的点引到施工楼层上，控制点总共有三个，没一层都预留有控制点的洞口，具体操作可分为三步：第一步，用垂准仪将点从转换层引到需要放线的楼层；第二步，将经纬仪定位在三个点中的其中一个点上，再对准、调平后找到另外的一个点，将仪器归零后再将仪器旋转90度，定位第三个点同时校核后找点，找完点之后再进行画线。这里所放的线为两条相互垂直的相交线，即为该楼层的基准线，找到基准线后便可以根据基准线来对楼盘的柱、梁和剪力墙以及其他的洞口等进行画线。

（a）激光垂准仪

（b）激光板转换层引点

使用激光垂准仪时要注意初步对中后才能开始调平，调平后再对中，对中和调平不断反复，直到对中和调平完成后才可以打开上面的激光，调焦后才能在施工层上定点，定点完成并复核三个控制点的位置后用经纬仪进行画线。电子经纬仪在使用时要注意读数，在定位时要将仪器角度调零，归零后必须将水平盘固定，使其不能做水平旋转，当需要旋转90度角时，将控制水平度盘的按钮松开，旋转时不可以动脚架；当需要旋转180度时可以不用动水平度盘，只需将仪器镜头旋转都对面即可。测量时要尽量做到读数精确且速度快。经纬仪在经过长的时间的使用后，为了避免有难以发现的因素产生误差，所以，在使用过一段时间后要对经纬仪定期进行校准。

八、生产管理

施工方的项目管理主要是在施工阶段进行，但也涉及到设计阶段、动用前准备和保修期。在施工过程中，施工单位的管理任务主要有安全管理、施工成本管理、进度管理、质量管理等。为了方便和完善项目管理，在施工期间充分做好管理工作，保证项目按期完工；总公司任李庆为项目经理，下为施工单位的组织机构图。

为了做好施工期间的安全生产管理，公司贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，建立安全生产责任制和群防群治制度，确保劳动人员和公司职员的人身安全。安全生产小组由项目经理、技术负责人、专职安全员、工长及各班组长组成。

在每天开班之前，工长都会向班组长进行安全技术交底。班组长每天要对工人进行有关施工要求、作业环境等方面的技术交底。同时，监理单位会定期进行安全生产管理检查，检查的重点主要是“四口”、“五临边”的安全防护措施，现场的大门围挡、施工现场封闭管理以及高空作业的安全防护措施的落实情况都是检查的重点。此外，施工现场的防火布置和防火工具的数量以及施工现场临时用电所采取的安全措施也是安全生产管理中的重点。

结束语

在这次土木工程施工生产实习的过程中，我接触到了许多在学校接触不到的事务，对诸多分项工程的施工做了实体观察，并且，在技术人员的带领和指导下承担并完成了一部分生产技术工作，这让我对土木工程施工有了更深的认识；在实习的这段时间里，我们每天按时上班，积极的完成任务，抱着严谨、科学、乐观的态度认真对待每一项工作，积极与同事和工人交流，这让我在艰苦的环境中体会到工作的乐趣和工作时展现出来的魅力。

经过这次实习，让我对土木工程施工有更加感性的认识，理论结合实践，这对我们后续课程的学习会有很大帮助；在实习的同时接触社会，让我们对工程界未来的发 20

展动向也有一定的了解，接触到各方面的知识有益于我们之后在学校的学习和完善自己以及未来的工作。

第16篇：报告

报告

农村义务教育营养改善计划是一项民心工程、阳光工程、德政工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。为了很好的落实此项工程，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，我校高度重视学生营养改善计划实施工作，按照上级部署，结合本校实际，精心组织，统一安排，，现将我校实施学生营养餐改善计划补助资金项目绩效评价报告如下：

（一）预算单位基本概况

为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）和省、市、县农村义务教育阶段学生营养改善计划培训会议精神，有效指导我镇农村义务教育学校科学有效地实施学生营养改善计划，以改善农村义务教育学生营养状况为重点，以提高农村学生健康水平为目标，按照“政府主导，分级负责，因地制宜，协同推进的原则，协调指导我镇各试点学校科学有效的实施农村义务教育学生营养改善计划，不断推动全镇教育科学发展。

按照国家、省、市、县的要求，我镇自2012年3月1日开始实施农村义务教育学生营养改善计划。板桥镇为省级试点，资金由省级、市级、县级共同分担。2013年春季学期，营养改善计划覆盖全镇所有义务教育学校20所学校，受益学生人，其中初级中学3所，受益学生人，小学17所，受益学生人，。补助标准为每生每天3元，资金由省市县三级分担，省级承担50%，市县两级承担50%，全年在校时间均按200天计算。

自2013年3月1日起，我镇在党委政府的统一部署，在中心学校的统筹兼顾之下，全镇各学校修缮食堂，由学校科学配餐，确保吃出营养、吃出安全，确保资金安全的前提下，营养餐有序、顺利、安全的开展起来。

（二）项目立项依据

1、《财政部关于印发的通知》（财预〔2011〕285号）；

2、《云南省人民政府办公厅关于全面推行财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）；

3、《云南省财政厅、省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果运用的意见》（云财绩〔2011〕99号）；

4、《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

5、《曲靖市人民政府办公室关于印发的通知》（曲政办发〔2008〕50号）；

6、《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）；

7、《曲靖市人民政府办公室关于成立曲靖市农村义务教育学生营养改善计划领导小组的通知》（曲政办发〔2012〕18号）；

8、《曲靖市财政局、曲靖市教育局关于提前下达2013年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算指标的通知》（曲财教〔2012〕244号）；

9、《曲靖市财政局、曲靖市教育局关于下达2013年春季学期农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助资金预算的通知》（曲财教〔2013〕20号）；

10、《曲靖市财政局、曲靖市教育局关于下达2013年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助资金预算的通知》（曲财教〔2013〕94号）；

11、《曲靖市财政局、曲靖市教育局关于追加下达2013年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算指标的通知》（曲财教〔2013〕240号）

（三）绩效目标设立及调整情况

通过绩效评价掌握我镇2013年度农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目资金使用、制度建设、执行情况及取得的成效。总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为我镇进一步完善农村义务教育学生营养改善计划项目决策与管理制度、改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在农村义务教育学生营养改善计划项目中的作用。

我镇2013年度农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目用到的评价方法包括成本效益法分析法、比较法、因素分析法和公众评议法。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以平价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）项目实施方案及管理措施

阐述实施方案的主要内容、阐述主要管理措施等。

（五）绩效目标完成情况

2013年度我镇学生共食用“营养餐”10个月，共计人次，每天标准人均3元，全年共计资金元。全镇各校都成立营养餐组织领导机构，责任明确，制度健全；学校科学配餐，做到依法依规落实，做到日清月结，杜绝挪用克扣资金，做到专款专用。同时，成立了“膳食监督委员会”（成员有村委会领导、学生家长、教师、学生组成），加强对营养餐各关节的监督，确保原材料的质量关、加工分发关、资金的使用。2013年度我镇“营养餐”未出现任何安全事故。

（六）下一步改进工作的意见和建议

第17篇：报告

全国小微企业调研报告发布

2012-05-08

金陵晚报

小微企业现在的生存状况究竟如何？制约它的发展因素有哪些？通过哪些途径如何解决？

日前，宜信公司发布了《2011小微企业调研报告——经营与融资》，报告共收集36个城市共3231家小微企业的相关数据，涵盖了批发零售、住宿餐饮、加工制造、文化娱乐和信息科技等多个行业，深入发掘了当前小微企业的经营、融资难题，并有针对性地提出了解决之道。

报告指出，传统金融渠道难解小微企业融资之渴，改进小微企业融资支持服务，应该首先完善金融服务体系，创新金融服务模式，开发信用价值以切实解决小微企业缺乏抵押、担保等实际问题。

这份号称是目前为止国内首份涵盖全国范围小微企业调研的报告，或许可以给出一些答案。

收集3231家小微企业数据

在今年“两会”上，小微企业成为最热门的提案之一。4月，江苏省银监局也发布了关于小微企业金融服务宣传月的活动要求，相关话题更是受到了媒体的追捧。

宜信公司是一家领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、小额信贷助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。

日前，该公司发布了《2011小微企业调研报告-经营与融资》，报告共收集36个城市共3231家小微企业的相关数据，涵盖了批发零售、住宿餐饮、加工制造、文化娱乐和信息科技等多个行业，深入发掘了当前小微企业的经营、融资难题，并有针对性地提出了解决之道。

据了解，这份《2011小微企业调研报告-经营与融资》是自2011年工信部划分小型、微型企业标准以来，首份针对全国范围内小微企业经营与融资现状进行调查分析的研究报告。

超六成资金需求低于10万

该份调研报告显示，同业竞争、筹资扩张困难、销售困难、人才缺乏等十个问题是困扰小微企业生存的主要因素。其中，人才缺乏、管理困难、发展方向不明三因素的提及率总和达到49％，这凸显了软实力不足成为阻碍小微企业生存发展的重要因素。

小微企业融资难是多年来困扰政府部门、金融机构和小微企业的“老大难”问题。宜信调研报告显示，从融资金额需求来看，多数小微企业的资金缺口较小，受访者中有64％表示其日常资金短缺额度在10万之内，94％的企业资金短缺额度不超过50万。

从融资渠道来看，小微企业目前仍较多习惯通过亲友借款的形式获得资金，被访者中有54％选择亲友借款，而选择贷款的仅有27％，曾申请贷款的企业也仅占30％，手续麻烦、缺少抵押物或担保是主要限制因素。

手续繁、缺少抵押物

是中小企业贷款受限主因

根据《2011小微企业调研报告-经营与融资》，除了对中小企业生存现状做出调查分析外，宜信公司的小企业发展经济学咨询专家还分析了贷款受限的原因。

深究其中原因，报告指出主要是在传统金融机构贷款模式下，对申请材料和资质的要求非常严格。由于小微企业管理受人力所限，因此在办理贷款时往往不能提供大量规范的申请资料，小微企业主普遍感觉贷款手续复杂，时间很长。数据显示，被访者中仅有30％能够提供房产资料、公司账簿、银行账户流水等全套基础申请材料，传统模式将绝大多数小微企业挡在门外。

报告还提出了四点建议：首先，民间金融渠道更多参与小微企业融资，是传统金融体系非常好的补充，以形成多层级适应不同需求的金融服务体系；第二，从实际出发，改变传统的抵押、担保融资模式，大力发展适合小微企业特点的信用评价机制及贷款服务；第三，应用风险定价模式，不同风险差异定价，使收益覆盖风险，让服务机构的服务可持续，实现双赢；最后，提供全面服务助力小微企业成长，提供如培训、咨询、信息服务等各类增值服务，获得商业利益同时也创造出社会效益。

小企业发展经济学咨询专家指出，对小微企业的关爱不应仅仅是为经济形势所迫，更应是为经济规律所驱，企业数据的缺乏成为支持鼓励小微企业的障碍。刘雨薇

中国中小微企业成长指数调查报告：亏损比重高达10.6% 据国家发改委公布的数据显示，中国拥有中小微企业高达4200万户，占企业总数的99.8%，中小微企业创造的最终产品和服务价值相当于国

内生产总值的60%左右，提供了80%以上的城镇就业岗位。根据银监会测算，目前中国大企业贷款覆盖率为100%，中型企业为90%，小企业仅为20%。

据复旦大学管理学院4月21日发布的一项关于小微型企业成长指数调查报告显示，小微型企业的亏损比重高达10.6%，是中小型企业的5～6倍。

■本报记者王小霞

内外需求疲弱和内部成本压力使得小微企业处境愈加艰难。

2012年上半年，在原有“成本居高不下、招工难加剧”等难题之下，“订单下滑、利润骤降”成为广东等沿海地区小微企业普遍面临的生存难题。

“经营压力大，资金链紧张，现在大家只能勉强维持周转。”广东省东莞、中山、江门、增城等地不少小微企业主在接受中国经济时报记者采访时说，面对困境，他们仍会坚持和期待，同时也要加快技术创新和转型升级。

订单利润双下滑，寒意有增无减

广州昊宇服装纺织品有限公司总经理张文杰十年前从湖北老家来广东打工，从最开始的服装厂工人一步步做到厂长，再到后来自己开厂、开贸易公司当老板，十几年历经艰辛，今年的市场，让他倍感艰难。

“今年感觉比金融危机时还要难。”张文杰在接受本报记者采访时介绍说，其名下有两家牛仔服饰公司——一家外贸型的主要做国外订单；一家合伙人工厂主要做加工，向国内外供货。

目前，外贸公司除了与俄罗斯保持稳定订单外，中东、欧洲等地因市场不好，订单几乎没有；与此同时，内销订单也下降了。

广东鹏鑫服饰有限公司总经理晏志辉也感叹时下小微企业经营的种种难处，成本高、税负高、融资难、招工难，“最要命的是今年国内市场不景气，订单越来越少，做完这季的，下季的还不知道在哪里。”晏志辉告诉记者，尽管已经进入夏天，但不振的市场需求依然让不少企业感到“阵阵寒意”。

“现在没啥订单，是淡季。以前淡季不至于到放假的地步，现在大部分时间都在放假。”广东盛浩鞋材东莞办事处经理陈通荣对本报记者说。陈通荣的工厂现在产量减少到了三分之一，他期盼下半年产量能增加，状况能好转，但他说自己心里也没底。“现在比2008年更艰难，那时候企业是一下子倒掉，现在都在慢慢耗，企业更煎熬。”

2012年5月下旬至6月初，中国经济时报六路记者分赴广东、浙江、山东、辽宁、湖南、四川等沿海与中西部地区进行实地调查采访，深入走访东莞、中山、温州、台州、济南、青岛、沈阳、大连、长沙、株洲、成都、德阳等16个城市，

与涉及十几个行业的113家小微企业主当面采访并填写调查问卷，并形成《小微企业经营现状调查问卷分析报告》。

调查问卷分析报告显示，今年1—5月份小微企业同比销售情况表明：整体在基本持平的基础上略有下降，销售减少者多于增长者，高增长所占比例最小。

从地区来看，抽样表明，广东企业销售情况不佳，近七成（66．7％）的企业销售订单出现不同程度的减少，只有不足两成（16．7％）的企业销售增加。

订单下降的同时，企业利润也在下滑。记者采访发现，广东劳动密集型小企业大部分靠加工量赚钱，量越大，成本越低，利润才会高；但现在，大家都面临订单不饱和的情况，又不敢随便减员，还要支付各种成本，企业利润一降再降。

“这几年的利润经过计算，8％都不到，大概6％—7％左右。平常能保证7％的利润就已经不错了。”张文杰感叹说，“现在一条裤子我们出厂70块钱，也就赚了5块钱。”

东莞申明机械有限公司总经理夏军华告诉本报记者，“现在经济形势不好，需求在下降，我们保本做，主要是为了让员工有事做。”他同时说，由于供求关系也发生了变化，市场开始恶性竞争，导致利润进一步走低。

中国经济时报本次调查问卷分析报告显示，当前企业利润率整体维持在较低水平，约一半企业处于5％—9％这个范围内，仅有不到20％的企业利润率在10％以上。不盈利、亏损和利润率很低所占比例加起来已经超过30％。

从地区看，广东近六成（58．3％）的企业利润率一般，超过三成的（33．3％）企业利润率较低或不盈利。

用工困局：“招不到、用不起、留不住”

中国经济时报本次调查问卷分析报告显示，当前小微企业面临最大的问题是劳动力成本上升（69．6％）、原材料和其他生产成本上升（50．0％）以及税负过重（45．1％）。其中，劳动力成本上升是小微企业面临的最大问题，这也是本报记者在广东采访时，不少企业主反映的制约企业发展的难题。

“现在„招不到‟是个大问题。”提起招工，广东省湖北商会东莞分会副秘书长、东莞伟燕鞋材有限公司总经理刘伟显得很头疼。他说，以前在厂门口挂个招聘启事，一天能接待几十个人，可以慢慢挑，现在广告打出去，一个月也不见得能招到人。

“现在工人进厂就跟相亲一样，看厂房，看饭堂，看这看那，还得看老板顺不顺眼。”晏志辉笑着告诉本报记者，真是 “十年河东、十年河西”，当年他从老家来广东打工时，找工作特别难，要想见到面试的负责人，还得先给保安买包烟或给点“好处”才进得了工厂大门。

晏志辉说，随着中老年一代打工者逐步返乡扎根，现在出来打工的年轻人从观念上就不愿意进工厂工作，大多是打零工，稳定不下来。另外，新一代的年轻工人，责任心较弱，做一天能玩三天。许多人租个房子住起来，没钱找父母要，小孩有老婆老妈带。“在广东的小微企业里，60％以上都是这样一种现象。”

张文杰则很无奈，他告诉记者，现在新一代年轻的工人愿意打零工主要是图方便，没有人管他们，也没压力。一来了做完就拿钱，不承担后面的责任，质量好不好他无所谓，所以工厂很被动。“这不是薪酬和福利的问题，他都不进厂，你怎么去„福利‟他？怎么去„待遇‟他？” “用不起”也是广东不少小微企业反映的用工难题之一。

中山海济医药生物工程有限公司行政部经理谭翠丽告诉本报记者，人工成本现在上涨得很快，几乎每年都在节节上升。“我们企业现在工资远远高于平均水平都招不着人。” 江门博新灯饰有限公司总经理余能武在接受本报记者采访时表示，现在灯饰行业大不如从前，利润低、成本高。以人工为例，以前的人工成本比较低，做一个灯的成本大约十五块钱左右，现在人工费起码要三十多块。“2009年我们工厂搬迁到这里时人工成本大约三块五一小时，现在平均是八块钱一小时，翻了一倍多。”

牛仔洗水厂也是人工成本高的行业。广东和顺洗水厂经理刘剑勇说，几年间，工人工资成倍上涨，2009年的时候1000块钱能请到的杂工，今年涨到2500块，整个厂的平均工资大概在4000元左右。

本报记者采访发现，物价上涨，工人生活成本上升，工资要求也不断提高；工人福利意识提升，企业在基本薪酬外支出的员工关联成本也在显著提高。为了应对成本过高问题，很多小微企业尽量缩减人员编制，多采用机器生产。

与“招不到、用不起”相比，“留不住”则不仅是对劳动密集型企业的考验，更是对地方人才招揽平台的考验。

中山海济医药生物工程有限公司董事李汉超向记者表示，他们公司是生物制药高科技型小微企业，非常需要素质和业务能力都比较高的人才。但现实是，招揽来的人才很难留下来。

“我们与中山大学有合作，他们也会派一些研究生来我们的平台实习，但是很多人很难留下来，比较优秀的人才，往往更想去条件更好的城市，像广州或者上海、北京。”中山尤利卡天然药物有限公司营运副总经理何国瑞告诉记者，中山并不是不好，只是对优秀人才来说吸引力相对要小一些。

采访中，不少科技型小微企业负责人都向本报记者呼吁，希望国家和地方政府能为科技型小微企业人才招揽和储备提供相应支持和平台。

小微企业技术创新意识觉醒

中国经济时报记者在广东沿海地区采访发现，当前，小微企业已经走到了一个拐点。除了“两难两高”的现实难题外，不少小微企业没有品牌，产品技术含量不高，附加值低，市场容量有限等自身不足已经迫使小微企业不得不转型升级、提高核心竞争力。

东莞申明机械有限公司总经理夏军华对此深有体会。他告诉本报记者，从事传统产业生产的小微企业，处于产业链的低端，产品附加值低，利润薄，自主创新能力弱，很容易受到市场波动的影响。同时，由于缺少自身技术，市场地位相对被动，应对风险的能力非常低，抵御市场冲击的能力差，面临转型升级的压力也最大，只能靠扩大规模来维持生存，在市场冲击中最早倒下的往往也是这样的企业。

而有技术含量或有品牌、有专利、有市场的小微企业，抵御市场风险的能力较强，遭遇的市场冲击相对较小，甚至经营规模有所扩大，这样的小微企业在市场变化中能掌握一定的主动性，即使遭遇市场冲击，也能利用自身技术，尽快转型。而一些拥有领先技术的小微企业，甚至能在一定程度上决定行业发展的方向。

“现在这样的市场状态下，要想活下去，就得增强企业研发能力，做和别人不一样的产品。”盛浩鞋材东莞办事处经理陈通荣说，其在温州的研发工作室，今年可能还要加大投入力度。

小微企业逐渐意识到，市场越难，越要在研发上投入，竞争越激烈，越需要创新。为了应对生存危机，调查中不少企业都自觉将研发作为未来发展的重点，开始加大自主研发和创新设计投入，进一步增强企业自主创新能力。

这其中，东部沿海地区小微企业的技术创新需求最为旺盛，广东、浙江等地，不管是服装、鞋帽、五金加工等劳动密集型企业，还是化工、生物制药等技术型企业，都对技术创新表示出极大关注，并将其视为未来发展的根本。

据测算，中小企业提供了全国约65％的发明专利、75％以上的企业技术创新和80％以上的新产品开发。2010年年底，国家高新技术企业中的中小微企业比例达到82．6％。

中国经济时报调查问卷分析报告显示，面对当前的经济形势，开发新产品成为小微企业面对当前经济形势时首选的应对之策，超过一半企业（51．9％）都在通过开发新产品以应对经济困境。

广东省中山市政府提供给本报记者的一份 “有关中山市小微企业运行情况报告”显示，在复杂多变的经济环境中，当地有自主技术、自主品牌、自主创新能力的企业普遍反映市场应对能力较强，对完成今年生产任务信心较足。同时，加快转型升级也成为小微企业的迫切需求。不少企业自觉将研发和扩张作为今年工作重点，加大自主研发和创新设计投入，通过产学研合作，增强企业自主创新能力。

■小微企业生存现状调查报告之区域篇·广东

■本报记者王小霞

内外需求疲弱和内部成本压力使得小微企业处境愈加艰难。

2012年上半年，在原有“成本居高不下、招工难加剧”等难题之下，“订单下滑、利润骤降”成为广东等沿海地区小微企业普遍面临的生存难题。

订单利润双下滑，寒意有增无减

“今年感觉比金融危机时还要难。”张文杰在接受本报记者采访时介绍说，其名下有两家牛仔服饰公司——一家外贸型的主要做国外订单；一家合伙人工厂主要做加工，向国内外供货。目前，外贸公司除了与俄罗斯保持稳定订单外，中东、欧洲等地因市场不好，订单几乎没有；与此同时，内销订单也下降了。

与涉及十几个行业的113家小微企业主当面采访并填写调查问卷，并形成《小微企业经营现状调查问卷分析报告》。

调查问卷分析报告显示，今年1—5月份小微企业同比销售情况表明：整体在基本持平的基础上略有下降，销售减少者多于增长者，高增长所占比例最小。

从地区来看，抽样表明，广东企业销售情况不佳，近七成（66．7％）的企业销售订单出现不同程度的减少，只有不足两成（16．7％）的企业销售增加。

“这几年的利润经过计算，8％都不到，大概6％—7％左右。平常能保证7％的利润就已经不错了。”张文杰感叹说，“现在一条裤子我们出厂70块钱，也就赚了5块钱。” 东莞申明机械有限公司总经理夏军华告诉本报记者，“现在经济形势不好，需求在下降，我们保本做，主要是为了让员工有事做。”他同时说，由于供求关系也发生了变化，市场开始恶性竞争，导致利润进一步走低。

从地区看，广东近六成（58．3％）的企业利润率一般，超过三成的（33．3％）企业利润率较低或不盈利。

用工困局：“招不到、用不起、留不住”

与“招不到、用不起”相比，“留不住”则不仅是对劳动密集型企业的考验，更是对地方人才招揽平台的考验。

采访中，不少科技型小微企业负责人都向本报记者呼吁，希望国家和地方政府能为科技型小微企业人才招揽和储备提供相应支持和平台。

小微企业技术创新意识觉醒

据测算，中小企业提供了全国约65％的发明专利、75％以上的企业技术创新和80％以上的新产品开发。2010年年底，国家高新技术企业中的中小微企业比例达到82．6％。中国经济时报调查问卷分析报告显示，面对当前的经济形势，开发新产品成为小微企业面对当前经济形势时首选的应对之策，超过一半企业（51．9％）都在通过开发新产品以应对经济困境。

宜信公司发布《2011小微企业调研报告———经营与融资》

融资难是多年来困扰小微企业的“老大难”问题。报告显示，从融资金额需求来看，多数小微企业的资金缺口较小，受访者中有64%表示其日常资金短缺额度在10万元之内，94%的企业资金短缺额度不超过50万元。

从融资渠道来看，小微企业目前仍较多习惯通过亲友借款的形式获得资金，被访者中有54%选择亲友借款；而选择贷款的仅有27%，曾申请贷款的企业也仅占30%，手续麻烦、缺少抵押物或担保是主要限制因素。

管理学院参与的2012年中国中小微企业成长指数报告发布

中国微型企业超一成亏损生存状况不容乐观

新闻中心讯 4月21日，由我校管理学院与交通银行合作完成的《2012复旦大学—交通银行中国中小微企业成长指数报告》正式发布。报告对全国中小企业的生存现状和未来发展做了全面的调查和研究。报告显示，微型企业的现状不容乐观，微型企业的亏损比重显著高于中小型企业。微型企业的亏损比重高达10.6%，是中小型企业的5—6倍。

微型企业亏损比例显著高于中小企业

目前，全国的中小微型企业数量在1300万个左右，其生存状况普遍不容乐观，盈利压力相对较大。根据一系列相关的调研与分析，报告指出：中小微型企业目前面临的主要问题和困难集中在：企业经营成本持续攀升、融资困难、企业税负较重、政策环境有待完善、政府提供的服务完善程度具有明显的地域差异等方面。

从此次调查的企业看，微型企业的亏损比重显著高于中小型企业。究其原因，研究人员认为，主要是微型企业由于企业规模小，对市场更为敏感，轻微的波动或重要客户的变化都会对企业的收入和盈利状况产生影响。快速成长提高自身对市场波动的适应性是小微企业面临的重要课题。

亏损率水平的差异反映了微型企业经营状况相对较差，这也使得金融机构更难为微型企业提供服务和支持，从而导致中小企业、特别是微型企业融资难度较高。

政府关系决定政府支持和资源获得

此外，课题组注意到，企业的市场地位和竞争力取决于企业拥有的独特资源、核心能力和对企业发展至关重要的特殊关系。

政府的很多扶持计划或政策会通过政府提供的各类专利、创新、产业导向性等补贴形式直接发放到企业。从调查来看，在和政府关系密切的企业中，有34%的企业获得过政府补贴，而在一般企业中，只有17%的企业获得过政府补贴。可见，在获得政府支持和资源方面，政府关系起着决定性作用

《中小微企业金融服务报告》系列报道：小微再发力

来源:中国经营报-中国经营网时间： 2012-05-05 11:22 作者：字体：大中小以中国银行为例。过去中行为中小企业提供的服务和大企业都一样，通过几年来的摸索发现，中小企业的行为特征以及对银行金融服务的需求确实和大企业不一样，银行服务模式也不一样，不能按照服务大企业客户的方式做小企业业务。

截至2011年底，中国银行为小微企业提供全面金融服务的网点机构已达到3500家，计划2012年达到5000家，小企业客户达到3.86万户，较2010年增长91.07%，小微企业贷款在中行公司贷款中的占比持续提升。

以中国银行为例。过去中行为中小企业提供的服务和大企业都一样，通过几年来的摸索发现，中小企业的行为特征以及对银行金融服务的需求确实和大企业不一样，银行服务模式也不一样，不能按照服务大企业客户的方式做小企业业务。

截至2011年末，广发银行中小企业一般贷款近2000亿元，在全行对公人民币贷款占比近52%，中小型企业客户9743户，达到全部对公客户的83%。其中，中小型企业贷款余额1949亿元，达到全部对公贷款的52%;小微型企业贷款余额887亿元，达到全部对公贷款的46%。

中小微企业成长指数报告

中国工信部、发改委、财政部等部门近日制定新的《中小企业划型标准》，首次增加“微型企业”标准。有关负责人称，小型和微型企业将成为今后扶持的重点。

工信部、统计局等部门有关负责人介绍说，此次标准修订最大亮点是新增微型企业标准。如工业行业微型企业为从业人员20人以下或年营业收入300万元人民币以下，其他行业大多是10人以下为微型企业。

2011年中国中小企业调研报告（书当当 33.8 ）

本书主要内容简介：无论是在发达国家还是发展中国家，中小企业都是国民经济的发展基础，在繁荣经济、增加就业、推动创新方面发挥着重要作用。但由于发展规模小、发展波动大和抗风险能力弱等原因，中小企业所能利用的资源有限、市场占有份额低，在市场竞争中一直处于“强位弱势”状态。为此，世界各国普遍把促进中小企业发展作为国家发展战略的重要组成部分，把扶持中小企业作为经济政策的基本方向与重要内容。经过改革开放三十多年的发展，在党和国家一系列扶持政策的指引下，占据全国企业户数99％的中小企业发展成就斐然，已经成为推动我国经济社会发展的重要力量、活跃市场的重要主体、大企业发展的重要依托、经济活力的重要体现。但中小企业的发展环境越来越复杂，一些长期制约中小企业发展的世界性难题如融资难、人才短缺等依旧没有得到根本解决，特别是在转变经济发展方式这场深刻变革中，广大中小企业又面临着原材料、土地、用工等成本不断上升和加快转型升级的严峻形势，受到冲击最早、压力最大、难度最高。面对诸多可以预见和难以预见的风险与挑战，如何帮扶中小企业实现健康、有序发展，已经成为决定“十二五”规划能否顺利实施的一个重大而紧迫的全局性问题。2010年9月，中共中央国务院下发的《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》明确提出要充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，要求工商联参与中小企业服务体系建设，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才、国际经贸合作等方面的服务。

２０１１年中小企业全景图

对于数以千万来计的中国小微企业来说，２０１１年绝对是一个不“平凡”的一年，对于这些从数量上来说占据了中国企业总数高达９９%的小微企业来说，这一年内外环境之

险恶可以说是历史上所不曾经历过的，就是那些经历过２００８年全球经济危机而幸运的生存下来的那些小微企业，也从来都不曾感到是如此的艰难。以至于素有中国小微企业发祥地与集中地和风向标的浙江温州都出现了企业主成批的跑路的极端现象。

小微企业不仅数量众多，更重要的是，它对于解决我们越来越严重的失业问题具有举足轻重的作用，因此，小微企业生存环境的恶化所带来的成批的关门破产绝对不我们整个社会所难以承受之重，这也是中央政府与各级地方都极为重视并几乎是同时就采取强有力的措施的重要原因。

这本《2011年中国中小企业调研报告》（全国工商联编，中华工商联合出版社，2012-01-01）是全国工商联对于２０１１年中小企业整体生存状况一个调研，其目的自然是为决策者提供一个参考。从中我们可以看到中国的中小企业，特别是那些小微企业当前的生存环境与生存现状。因此，它对于企业研究者来说也是极有参考价值的。《2011小微企业调研报告—经营与融资》

第18篇：报告

关于麦盖提县城北污水处理厂技改项目

质量问题自查及整改措施的报告

根据麦盖提县环保局要求，我方（施工单位：河南众英环保工程有限责任公司）对麦盖提县城北污水处理厂技改项目工程进行了认真的自检自查活动，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

麦盖提县城北污水处理厂设计处理规模为9000吨/天，原有处理工艺为“水解酸化+氧化塘”，后麦盖提县供排水公司为了保护环境，对现有污水处理厂进行升级改造，以使处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 二级标准。

该项目建设总投资为272.3万元，合同要求建设总工期为80天（日历天数），预计完工时间为2013年9月25日。现项目进展情况为：2013年11月末土建工作基本完成，设备安装完毕（并完成试运转），此后由于天气较冷的原因无法进行接种调试工作，故推迟至2014年天气转暖后进行后续工作；2014年3月份我方来人开始进水准备接种调试的过程中发现土建池体出现渗漏问题，在出现此种问题后我方暂停调试工作，成立事故处理小组，提出整改方案并开展实施工作。

二、问题自查情况

经过组织技术人员调查认定，出现问题的原因为土建施工队伍在对防渗膜施工时未按规范要求进行施工，同时部分斜坡后方土方未压实，所以当池内充水后，水渗漏出去后导致未压实土方下陷而导致部分池体出现断裂塌陷。

按照规范要求防渗膜铺设要求：采用人工滚铺；布面要求平整，并适当留有变形余量；当需要膜与膜相连时，应采用同种膜；膜的所有连接处必须要连续进行，在需要重叠的地方，要求重叠不小于100mm；接缝处不得有油污、灰尘，每天焊接开始时，必须在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样,搭接宽度不小于10cm,并用拉力机现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正式焊接；焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。

由于未按要求对膜与膜连接处进行正确处理，导致水渗出池外，而后方土方

1 未按要求进行分层夯实，从而导致了此次问题的出现。

三、整改措施

对于出现的问题不容忽视。为了抓紧时间完成本项目改造并实现正常运行，基于现场情况，我方技术部门进行研究讨论后作出如下整改措施：

1、为了保证施工质量，我方决定抛弃前施工斜坡，对整个综合池重新进行斜坡施工（经鉴定中间隔墙不存在问题，无需处理），此次采用钢筋混凝土结构（使用抗渗混凝土），并对原地板进行处理，加大斜坡基础，从而保证斜坡强度，不再出现断裂问题。

2、对于池外土方重新进行夯实处理，在斜坡施工完毕后，我方对池内进行有效的防渗处理，以保证水不再渗出池外。

3、更换施工队伍，并在施工过程中进行严格要求，做好质量控制。

4、整改工期。计划整改总工期为80天。其中土建整改50天（含养护期20天,包括后浇带施工及养护），进水试验及调试培养菌种时间30天。

我方对于此次问题以及由此而造成时间的延误深表歉意，由此我方郑重承诺，在计划工期内保质保量完成任务。

特此报告！

2014年5月15日

河南众英环保工程有限责任公司

第19篇：报告

报告

国大生态园房地产开发公司：

关于我公司承建的国大生态园御汤墅景观绿化工程，人工费调整问题特报告贵公司领导，按实际情况给予解决：

1、一类工：按定额价只有58元，而实际市场价要160元。

2、二类工：按定额价只有52元，而实际市场价要150元。

3、三类工：按定额价只有39元，而实际市场价要100元。如此之大的差距，我公司实在是承受不起，而且工期在急，劳务紧缺，为确保工程能顺利进行，保证不影响贵公司房屋交付等整体利益，望贵公司领导批示。为感

呈：国大生态园房地产开发公司。

营口风景园林绿化工程有限公司

2011年3月18日

第20篇：报告

,,,,实验三

视频展示台、投影仪的操作使

用

一、实验目的

（1）了解视频展示台、投影仪的基本结构。

（2）了解视频展示台、投影仪的常用功能键的作用。（3）掌握视频展示台、投影仪的基本操作。

（4）掌握视频展示台、投影仪与其他教学设备的组合使用。

二、实验内容

（1）视频展示台、投影仪的使用。

（2）视频展示台、投影仪与其他教学设备的使用。

三、实验仪器、设备

视频展示台（具体型号）、投影仪（具体型号）、显示器、计算机、VGA、AV、USB等连接线、录像机/影碟机。

四、实验原理

视频展示台可以同时连接两路AV复合音视频信号，如可以同时连接录像机和影碟机；可同时连接两路VGA视频信号，如可以同时连接台式计算机和笔记本计算机。此外，还可连接话筒输入等。

投影仪上提供了VGA、S-Video、Video、Audio（L、R）等信号的输入接口和VGA输出（Monitor Out）接口。它可以接收来自计算机显卡的VGA信号，还可以接收来自录像机、影碟机、视频展示台、摄像机等设备的复合视音频信号和S-Video超级视频信号，并从各输入信号源中选择一路投影到大屏幕上。同时，还可以通过VGA输出接口（Monitor Out）把选择的投影信号同步输出到计算机显示器。

五、实验步骤

六、实验注意事项

（1）使用完视频展台后，应及时关闭本机电源，若长时间开启电源会缩短机器使用寿命，并可能引起火灾。

（2）拨出电源线时，应先用电源开关关闭本机电源，然后将电源线插头慢慢拔出。

（3）不要把展示台放在阳光直接射到或靠近热源的地方，禁止让本机淋雨，否则可能损毁机器；展示平台上不能放置重物，否则会引起变形，影响设备的演示效果。

（4）不要使本设备受碰击或巨烈振动，使用不当会导致机器受损。

（5）和投影仪连接的信号源设备大多是使用开关电源供电，所在设备中的零线之间可能有较高的电位差。所以，在连接时，尽可能在设备之间，使用共同地线。

（6）一定要避免带电热插拔各种信号电缆，带电插拔时产生的瞬间电流极易损坏电子元

件，造成设备损坏。

（7）投影仪使用时最好用原装的连接线，信号线的长度一般不超过15米，过长就会造成信号的衰减，必要时需要安装信号放大器。

（8）开机时，机器有个预热的过程，大概有10秒钟。在这期间，千万不要以为投影仪还没有工作而反复按压启动键，频繁开机产生的冲击电流会影响灯泡的使用寿命。如果遇到遥控器不能开机的情况，首先考虑遥控器中的电池是否正常，然后再检查下投影仪是否处于自我保护状态。

（9）关闭投影仪时，要先等到散热风扇停止运行后再关电源。投影仪散热不及时易引发灯泡爆炸。

（10）目前，投影仪正常工作台可超4个小时以上，为了确保安全，投影仪内部有两个温度检测保护装置。如果“温度提示灯”红灯闪烁，说明投影系统液晶板因温度过高进入保护状态；如果“主灯指示灯”红灯闪烁，说明灯泡因温度过高进入保护状态，这时都必须关闭投影机冷却15—20分钟才能继续使用。

（11）投影仪进入工作状态后，温度迅速上升，灯泡的两端电压达60—80伏，灯泡内气体压力大于100个大气压，温度过千，这时千万不能碰击、移动投影仪，否则灯泡易炸。一定要在关闭投影仪之后进行移动。

（12）投影仪正常显示时，如果暂时停止显示，不能随意关机，更不可用合上镜头盖的方式来关闭显示。可以使用投影仪提供的“屏保”功能或关闭视频源来暂停显示。

实验四

电视系统、VCD/DVD及组合音响的

操作使用

一、实验目的

（1）了解电视机、VCD/DVD机以及组合音响的基本结构与功能，熟悉常用接口与按钮的

使用。

（2）学会正确连接电视机、DVD机与投影仪，学会扩音机与扬声器的正确配接方法。（3）学会电视系统、组合音响的基本功能使用方法，并能对电视机信号、图像、声音效果进行简单的调整。

二、实验内容

（1）把电视机、DVD机与其他相关设备正确连接起来，并使用不同的方式来播放各种碟片，正确调整电视画面亮度、对比度、色彩饱和度、音质，使之符合教学实践需要。（2）熟悉组合音响的各种开关、按键、旋钮的功能，掌握信号线的配接方法。（3）熟练掌握组合音响的使用操作。

三、实验仪器、设备

电视机，DVD机，投影仪，音/视频线一套，分离视频信号线（S端子）一条，矢量视频传输线一套，碟片若干张，功放机，音箱，音频连接线。

四、实验原理

电视机的作用是从众多射频信号中选出欲收电视台信号，加以放大，得到视音频信号，最后做一定处理把视频信号送给显像管还原为图像，把音频信号送给喇叭还原为声音。

激光影碟机是一种高级数字视频设备，它集中了光、电、图、声等领域的技术。影碟是把数字信号按一定标准压缩后，利用激光进行信号存储的一种光盘，影碟机则是利用激光把存储在影碟中的数字信号读取出来，进行解码后变成不同形式的图像和声音信号，通过相应的终端设备（电视机、投影仪等）再现出图像和声音。

组合音响是将多种音响设备组合而成的放音装置，由音频信号源、放大器和扬声器组成。

五、实验步骤

（1）阅读使用说明书，了解实验要求。

（2）了解各种设备控制面板以及机身上各种旋钮、按钮、插孔的用途及作用。 3DVD机与电视机、投影仪的连接。（视频/音频连接，S端子分离信号连接，分量信号连接等三种连接方式，数字信号连接）。

（3）播放视频。视频选择输入（射频与视频切换，各按钮，插孔的具体作用），具体参数的调节（对比度与亮度，色彩饱和度，音量等）。

（4）播放过程，对视频进行快进快退，向前/向后检索，按时间检索，节目选择，逐帧

播放，音频播放，JPEG图像播放，静像，更换碟片等操作。

（5）组合音响信号线的连接：

①扩音机与音箱的配接：用两对音箱线分别连接扩音机的音频输出端子和两个音箱的接线端子。

②扩音机与DVD播放机的配接：用一对带有插头的音频线分别连接DVD播放机的音频输出插座和扩音机的音频输入插座。

③话筒扩音：将扩音机的话筒音量旋钮旋置到最小的位置，将两个话筒的插头插进扩音机的话筒插座，把话筒的开关置于“ON”；调节扩音机的话筒音量旋钮，选择最佳的音量；

④放音操作。确保连接正确后，分别按下扩音机与DVD播放机的电源键。放入光盘，按“PLAY”键，调节扩音机机的音量旋钮，选择最佳的音量，调节扩音机的音量平衡和高低音选择旋钮，选择最佳音效。

⑤使用完毕，关闭扩音机和DVD播放机的电源，拔出话筒插头。

六、实验注意事项

（1）DVD机要在规定的电压、温度与湿度范围内，在防尘、防潮、防震、防磁、防腐等环境下使用。

（2）影碟机使用时要水平放置，以免影响激光头的聚焦和循迹。使用完毕，取出盘片，不要将其他物品阻碍其出盘，防止造成机械故障，注意轻拿轻放，防止碟片仓卡住。

（3）DVD机使用前，要正确连接各种信号的输出插座与对应的连接线。

（4）影碟机使用一段时间后，激光头物镜可能会有尘垢，严重时将不能播放影碟，这时可以用照相机的镜头刷轻轻刷去尘垢，再用橡皮吹气球吹去剩余的尘埃，千万不能用镜头纸或者清洗喷雾剂之类的化学溶剂擦洗。

（5）使用扩音机前要注意检查扩音机的输出接线端子和输入接头是否接好，各种原因的接触不良都很容易损坏机器。

（6）不要在扩音机空载状态下打开电源开关。

（7）注意散热，机器应存放于阴凉通风处，以免受潮。

实验五

影视系统与多媒体电教室的配置

与连接

一、实验目的

（1）了解多媒体电教室的基本设备配置与功能。

（2）了解多媒体电教室集中控制系统基本构成，以及其与周边教学设备系统的连接方法。

（3）掌握多媒体电教室集中控制系统以及综合平台的使用方法。

二、实验内容

（1）熟悉多媒体电教室的环境构成，能够准确说出其基本功能与设备配置。（2）运用多媒体电教室综合平台进行多媒体教学的基本操作，正确完成设备连接。（3）能够处理简单的设备故障问题，根据教学需要进行功能参数设置。

三、实验仪器、设备

多媒体计算机，投影幕布，投影仪，视频展示台，多媒体集中控制系统，电视机，DVD播放机，组合音响，有线话筒，无线双发/双接收红外线对频话筒。

四、实验原理

多媒体教室的设备一般由投影仪、投影幕布、多媒体计算机、视频展示台、影碟机、功放、音箱、集中控制系统组成，根据视音频信号流向，将各种设备连接起来，达到最佳视音频效果。

五、实验步骤

（1）准备阶段

①听教师讲解，观摩教师示范； ②熟悉系统结构组成与各功能按键。（2）具体操作阶段

①电源及系统的开启：打开讲台设备操作台盖板，开启电源或者按“上课”键，系统将开启集中控制系统与连接中控系统的设备电源；

②屏幕与投影仪的开启：对于大多数多媒体教室集中控制系统来说，当系统电源开启，或者按“上课”键后，集中控制系统会自动打开投影仪，电动幕布将自动下降。如果集中控制系统没有集成这“一键开启”功能，则需要通过控制面板上的开启投影仪按键与升降电动幕布按键来操作。如果是一些简易的多媒体教室（指不具备集中控制系统），则需要按投影仪遥控器上的“Power”键来开启投影仪，按电动幕布下降按钮，降下屏幕。

③计算机的使用：开启计算机，在系统控制面板上进行信号切换。利用VGA输入源键来切换视频输入。简易多媒体教室需要利用投影仪遥控器上的Input键进行切换。如果自带笔记本电脑，先把VGA线连接到笔记本电脑上的VGA接口，然后开启笔记本电脑，切

换到笔记本电脑的输入画面。如果需要输出笔记本电脑的声音，还需要将音频线插在笔记本电脑的音频输出端口。

④话筒的使用：系统面板上有“音响音量”控制按钮，用来调整教室音量的大小。话筒声音音量由“麦克风音量”按钮来控制话筒声音输入。或者通过功放机上连接无线话筒发射器的插口上的旋钮来控制音量大小（视集中控制系统情况而定）。

⑤视频展示台的使用：开启视频展示台的电源开关。（在视频展示台机器本身上），在系统控制面板上按“视频”或者“VGA”切换输入信号，简易多媒体教室需要利用投影仪遥控器上的Input键或者按“Video”键进行切换。根据实际显像效果使用变焦按钮与对焦按钮进行调节。

⑥打开DVD机电源，在集中控制器面板上信号选择功能区选择相应的输入视频源，再选择声音信号切换至扩音系统，并利用中控袭用面板上的设备功能控制区来对DVD机进行放像、暂停、选曲、声道选择、停止放映等功能操作，播放电视录像节目。

（3）结束整理阶段

系统关闭：使用结束，先安全关闭计算机，然后按“下课”按钮，系统会自动关闭投影仪，升起投影幕布，关闭功放电源，并按照预设的时间延时几分钟后关闭投影仪电源，最后关闭系统主机电源。如果是简易多媒体教室，则应该先关闭投影仪，是投影仪处于等待关机状态，（关闭投影仪灯泡，投影仪的供电电源并未关闭），升起幕布，然后关闭计算机主机，关闭无线话筒发射器电源，必须在投影仪关闭五分钟左右，待投影仪内降温后再关闭总电源，以防止投影灯泡的损坏。

将临时外接的连线拔除整理好，完成试验报告。

六、实验注意事项

（1）按“下课”按键后，5分钟后方可进行其他操作，换言之，投影仪在关闭5分钟内不能再次启动，只有等投影仪降温后恢复到待机状态，才能再次开机。

（2）使用领夹式无线话筒时，应将其侧面档位拨到ON的状态，（指示灯会亮一下），使用完毕须拨回到OFF状态。

（3）对于移动硬盘，通常需要计算机提供5V的工作电压，虽然计算机已提供了5V工作电压，当移动硬盘连接在讲台外接的USB接口时，往往因为电流较小不能驱动移动硬盘正常工作，所以经常会出现系统找不到移动硬盘，因此通常需要直接连接在主机箱上的USB接口上。

（4）不要频繁的启动投影仪，投影仪灯泡的寿命是有限的，频繁启动将会造成灯泡的寿命减少，同事可能使投影仪进入自动保护状态。投影仪关闭和再开启之间的间隔大约为1-5分钟，如不小心关闭了投影仪，若要重新打开，需要等待1-5分钟后再开启。

（5）话筒没有声音：在确保话筒开关和功放电源已打开的情况下，请连续按控制面板上的“加大音量”按钮，如果还没有声音，请检查功放中的话筒音量旋钮（MIC），把音量 5

旋钮旋转到适当的位置，如果还不行，请检查话筒的电池是否没有电了。

（6）计算机没有声音：在确保功放电源已打开的情况下，请连续按控制面板上的“加大音量”按钮；如果还没有声音，请检查计算机操作系统的声音设备是否为“静音”或者音量调的太小了，（该设置在屏幕右下角，鼠标双击小喇叭的图标即可）。

（7）投影仪没有信号，在确保投影机电源打开的情况，在控制面板的信号选择相应的设备，如果选择计算机媒体时，要先选择“电脑（VGA）”按钮，再选择“台式电脑”或者“笔记本电脑”按钮，如果选择录像机、展示台、影碟机等其他设备时，要先选择“视频（Video）”按钮，在选择相应的设备按键。如果还没信号，请重新启动集成控制系统再试。

《窝工报告范文.doc》